Leistungen in der Projektsteuerung und im Controlling für den Weiterbau und die Fertigstellung der Baumaßnahme "WCCB" (World Conference Center Bonn) in 53113 Bonn, Platz der Vereinten Nationen
Ausgeschrieben werden nach der Vergabeodnung für freiberufliche Dienstleistungen (VOF) die Projektsteuerungs- und Controllingleistungen für den Weiterbau und die Fertigstellung des Bauprojektes "WCCB". Mit den Insolvenzen des ursprünglichen Bauherrn und des Generalübernehmers wurden die Bautätigkeiten an dem Projekt "WCCB" im Herbst 2009 eingestellt und seit dem auch nicht mehr aufgenommen. Die öffentliche Auftraggeberin Bundesstadt Bonn beabsichtigt nunmehr, nachdem man sich mit dem Insolvenzverwalter über den Eigentumsübergang verständigt hat, die sogenannten Erweiterungsbauten des Kongresszentrums fertig zu stellen und anschließend in Betrieb zu nehmen. Angestrebt wird eine schnellstmögliche Inbetriebnahme des Konferenzgebäudes, insbesondere die Möglichkeit der Durchführung einer UN-Konferenz im Juni 2013. Die Erweiterungsbauten gliedern sich im Wesentlichen in die Bauteile: — Kongress (Bauteil A): ca. 36 000 m² Brutto-Grundrissfläche (BGF), — Verbindungsbauwerk einschl. Tiefgarage (Bauteil B): ca. 11 000 m² BGF, — Hotel (Bauteil C): ca. 24 000 m² BGF, ca. 330 Zimmer und Suiten. Zur Gesamtmaßnahme gehören außerdem drei zweigeschossige (plus Kellergeschoss) Apartmenthäuser in der Heussallee 7-11 (Gesamt-BGF ca. 5 700 m²). Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus den Jahren 1965-1966 müssen grundlegend saniert und/oder modernisiert werden. Die Angaben zu den Brutto-Grundrissflächen basieren auf Unterlagen des damaligen Generalübernehmers und sind seitens der Bundesstadt Bonn nicht überprüft worden. Die Bauteile A, B und C haben nach augenscheinlicher Einschätzung einen Fertigstellungsgrad von ca. 70 %-85 % erreicht. Belastbare Unterlagen hierzu liegen nicht vor. Zu beachten ist, dass einzelne Bereiche (Bauabschnitte, Funktionsbereiche, Etagen etc.) innerhalb eines Bauteils durchaus unterschiedliche Fertigstellungsgrade aufweisen können. Die Bundesstadt Bonn sucht ein geeignetes Büro, das die erforderlichen Projektsteuerungs- und Controllingleistungen für den Weiterbau und die Fertigstellung der Bauteile A und B sowie ggf. C erbringt. In einem ersten Schritt findet ein Teilnahmewettbewerb (Stufe 1) unter den in dieser Bekanntmachung veröffentlichen Bedingungen statt. Es werden bis zu 5 Bewerber zur Präsentation ihres Teilnahmeantrages eingeladen. Auf Grundlage der vorgegebenen Kriterien werden bis zu 3 Bewerber für die Stufe 2 (Verhandlungsverfahren) ausgewählt. Im Zuge des Verhandlungsverfahrens (Stufe 2) sind von den Bietern Konzepte. — zur Strukturierung, — zur Organisation, — zum Bauablauf und, — zum Personaleinsatz darzulegen. Nach Vorlage der Angebote findet ein Auftragsgespräch gemäß § 20 VOF statt (Stufe 3). In diesen Auftragsgesprächen wird ermittelt, welcher Bieter am ehesten eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet. Erst nach Abschluss dieser Gespräche wird der Auftrag vergeben. Die wesentlichen Inhalte der zu vergebenen Leistungen sind: — ggfls. die Einschaltung, bzw. die Vertragsvorbereitung weiterer Projektbeteiligter, — die Koordination und das Controlling der eingeschalteten bzw. einzuschaltenden Projektbeteiligten: —— in der Bautenstandsfeststellung, —— in der Festlegung des Bausolls, —— in den Planungsleistungen unter Beachtung bestehender Urheberrechte, —— in der Objektbetreuung und der Abrechnung, sowie, —— in der Phase der Gewährleistungsüberwachung und Dokumentation. Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen auch: — die Sicherstellung der terminlichen Vorgaben, — die Sicherstellung der technischen Randbedingungen, — die wirtschaftliche Nachverfolgung, — die Steuerung des Ablaufprozesses, — die Vorbereitung der Entscheidungen des Bauherrn, — die Vertretung nach Außen und in den politischen Gremien, sowie, — die Hinzuziehung juristischer Beratungen. Bei dem v.g. Baubauprojekt handelt es sich um eine bautechnisch anspruchsvolle Maßnahme mit einem hohen Anspruch an Planung und Ausführung. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die komplexe technische Gebäudeausrüstung (TGA), u.a.: Geothermie-Anlage, Fotovoltaik, nutzungsspezifische Anlagen (Konferenztechnik, Medien- und Bühnentechnik, Küchenplanung). Das Kongressgebäude sowie die dazugehörige Ausstattung und Konferenztechnik soll internationalen Ansprüchen genügen. Das Hotel sollte nach bisheriger Planung der Kategorie 4* plus entsprechen. Bitte beachten Sie zudem, dass eine stufenweise und/oder bauteilweise Beauftragung der Leistungen vorbehalten wird. Weiterhin sind folgende Randbedingungen zu beachten: Die Bundesstadt Bonn ist nicht der ursprüngliche Bauherr. Die bisherigen Planungsleistungen können nicht beurteilt werden und unterliegen einem gewissen "Alterungsprozess". Die Planungs- und Bauleistungen müssen nach einem längeren Stillstand (Baustopp im September 2009) wieder aufgenommen werden ("Gestörter Bauablauf"). Vom Auftragnehmer wird erwartet, dass er Erfahrungen mit Bauvorhaben vergleichbarer Komplexität und im Umgang mit der Durchführung von Leistungen für öffentliche Auftraggeber hat. Es ist beabsichtigt, die Auftraggeberfunktion zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt an die hundertprozentige städtische Betreibergesellschaft "Bonn Conference Center Management GmbH" zu übertragen. Es ist beabsichtigt, ein paralleles Verfahren zur Ausschreibung eines Generalplaners durchzuführen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten können der Auftrag für den Generalplaner und der Auftrag für den Projektsteuerer nur an Unternehmen erfolgen, die nicht miteinander verbunden sind.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2012-01-12.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2011-12-09.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Auftragsbekanntmachung (2011-12-09) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen📦
Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot
Öffentlicher Auftraggeber Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Bundesstadt Bonn, Zentrales Vergabeamt (Amt 25)
Postanschrift: Berliner Platz 2
Postleitzahl: 53111
Postort: Bonn
Kontakt
Internetadresse: http://www.bonn.de🌏
E-Mail: zentralesvergabeamt@bonn.de📧
Telefon: +49 22877-4343📞
Fax: +49 22877-3602 📠
Die Teilnahmeanträge sind schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit Angabe der Kennzahl SGB-138260 an die unter Pkt. I.1) genannte Kontaktstelle (Amt 25) zu richten.
Auf anderem Wege übermittelte Teilnahmeanträge, wie z.B. per E-Mail oder Telefax oder auf Datenträgern sind nicht zugelassen.
Die Teilnahmeanträge sind schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit Angabe der Kennzahl SGB-138260 an die unter Pkt. I.1) genannte Kontaktstelle (Amt 25) zu richten.
Auf anderem Wege übermittelte Teilnahmeanträge, wie z.B. per E-Mail oder Telefax oder auf Datenträgern sind nicht zugelassen.
Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Ausgeschrieben werden nach der Vergabeodnung für freiberufliche Dienstleistungen (VOF) die Projektsteuerungs- und Controllingleistungen für den Weiterbau und die Fertigstellung des Bauprojektes "WCCB".
Mit den Insolvenzen des ursprünglichen Bauherrn und des Generalübernehmers wurden die Bautätigkeiten an dem Projekt "WCCB" im Herbst 2009 eingestellt und seit dem auch nicht mehr aufgenommen. Die öffentliche Auftraggeberin Bundesstadt Bonn beabsichtigt nunmehr, nachdem man sich mit dem Insolvenzverwalter über den Eigentumsübergang verständigt hat, die sogenannten Erweiterungsbauten des Kongresszentrums fertig zu stellen und anschließend in Betrieb zu nehmen. Angestrebt wird eine schnellstmögliche Inbetriebnahme des Konferenzgebäudes, insbesondere die Möglichkeit der Durchführung einer UN-Konferenz im Juni 2013.
Mit den Insolvenzen des ursprünglichen Bauherrn und des Generalübernehmers wurden die Bautätigkeiten an dem Projekt "WCCB" im Herbst 2009 eingestellt und seit dem auch nicht mehr aufgenommen. Die öffentliche Auftraggeberin Bundesstadt Bonn beabsichtigt nunmehr, nachdem man sich mit dem Insolvenzverwalter über den Eigentumsübergang verständigt hat, die sogenannten Erweiterungsbauten des Kongresszentrums fertig zu stellen und anschließend in Betrieb zu nehmen. Angestrebt wird eine schnellstmögliche Inbetriebnahme des Konferenzgebäudes, insbesondere die Möglichkeit der Durchführung einer UN-Konferenz im Juni 2013.
Die Erweiterungsbauten gliedern sich im Wesentlichen in die Bauteile:
— Kongress (Bauteil A): ca. 36 000 m² Brutto-Grundrissfläche (BGF),
— Verbindungsbauwerk einschl. Tiefgarage (Bauteil B): ca. 11 000 m² BGF,
— Hotel (Bauteil C): ca. 24 000 m² BGF, ca. 330 Zimmer und Suiten.
Zur Gesamtmaßnahme gehören außerdem drei zweigeschossige (plus Kellergeschoss) Apartmenthäuser in der Heussallee 7-11 (Gesamt-BGF ca. 5 700 m²). Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus den Jahren 1965-1966 müssen grundlegend saniert und/oder modernisiert werden.
Zur Gesamtmaßnahme gehören außerdem drei zweigeschossige (plus Kellergeschoss) Apartmenthäuser in der Heussallee 7-11 (Gesamt-BGF ca. 5 700 m²). Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus den Jahren 1965-1966 müssen grundlegend saniert und/oder modernisiert werden.
Die Angaben zu den Brutto-Grundrissflächen basieren auf Unterlagen des damaligen Generalübernehmers und sind seitens der Bundesstadt Bonn nicht überprüft worden.
Die Bauteile A, B und C haben nach augenscheinlicher Einschätzung einen Fertigstellungsgrad von ca. 70 %-85 % erreicht. Belastbare Unterlagen hierzu liegen nicht vor. Zu beachten ist, dass einzelne Bereiche (Bauabschnitte, Funktionsbereiche, Etagen etc.) innerhalb eines Bauteils durchaus unterschiedliche Fertigstellungsgrade aufweisen können.
Die Bauteile A, B und C haben nach augenscheinlicher Einschätzung einen Fertigstellungsgrad von ca. 70 %-85 % erreicht. Belastbare Unterlagen hierzu liegen nicht vor. Zu beachten ist, dass einzelne Bereiche (Bauabschnitte, Funktionsbereiche, Etagen etc.) innerhalb eines Bauteils durchaus unterschiedliche Fertigstellungsgrade aufweisen können.
Die Bundesstadt Bonn sucht ein geeignetes Büro, das die erforderlichen Projektsteuerungs- und Controllingleistungen für den Weiterbau und die Fertigstellung der Bauteile A und B sowie ggf. C erbringt.
In einem ersten Schritt findet ein Teilnahmewettbewerb (Stufe 1) unter den in dieser Bekanntmachung veröffentlichen Bedingungen statt. Es werden bis zu 5 Bewerber zur Präsentation ihres Teilnahmeantrages eingeladen.
Auf Grundlage der vorgegebenen Kriterien werden bis zu 3 Bewerber für die Stufe 2 (Verhandlungsverfahren) ausgewählt.
Im Zuge des Verhandlungsverfahrens (Stufe 2) sind von den Bietern Konzepte.
— zur Strukturierung,
— zur Organisation,
— zum Bauablauf und,
— zum Personaleinsatz darzulegen.
Nach Vorlage der Angebote findet ein Auftragsgespräch gemäß § 20 VOF statt (Stufe 3). In diesen Auftragsgesprächen wird ermittelt, welcher Bieter am ehesten eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet. Erst nach Abschluss dieser Gespräche wird der Auftrag vergeben.
Nach Vorlage der Angebote findet ein Auftragsgespräch gemäß § 20 VOF statt (Stufe 3). In diesen Auftragsgesprächen wird ermittelt, welcher Bieter am ehesten eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet. Erst nach Abschluss dieser Gespräche wird der Auftrag vergeben.
Die wesentlichen Inhalte der zu vergebenen Leistungen sind:
— ggfls. die Einschaltung, bzw. die Vertragsvorbereitung weiterer Projektbeteiligter,
— die Koordination und das Controlling der eingeschalteten bzw. einzuschaltenden Projektbeteiligten:
—— in der Bautenstandsfeststellung,
—— in der Festlegung des Bausolls,
—— in den Planungsleistungen unter Beachtung bestehender Urheberrechte,
—— in der Objektbetreuung und der Abrechnung, sowie,
—— in der Phase der Gewährleistungsüberwachung und Dokumentation.
Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen auch:
— die Sicherstellung der terminlichen Vorgaben,
— die Sicherstellung der technischen Randbedingungen,
— die wirtschaftliche Nachverfolgung,
— die Steuerung des Ablaufprozesses,
— die Vorbereitung der Entscheidungen des Bauherrn,
— die Vertretung nach Außen und in den politischen Gremien, sowie,
— die Hinzuziehung juristischer Beratungen.
Bei dem v.g. Baubauprojekt handelt es sich um eine bautechnisch anspruchsvolle Maßnahme mit einem hohen Anspruch an Planung und Ausführung. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die komplexe technische Gebäudeausrüstung (TGA), u.a.: Geothermie-Anlage, Fotovoltaik, nutzungsspezifische Anlagen (Konferenztechnik, Medien- und Bühnentechnik, Küchenplanung).
Bei dem v.g. Baubauprojekt handelt es sich um eine bautechnisch anspruchsvolle Maßnahme mit einem hohen Anspruch an Planung und Ausführung. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die komplexe technische Gebäudeausrüstung (TGA), u.a.: Geothermie-Anlage, Fotovoltaik, nutzungsspezifische Anlagen (Konferenztechnik, Medien- und Bühnentechnik, Küchenplanung).
Das Kongressgebäude sowie die dazugehörige Ausstattung und Konferenztechnik soll internationalen Ansprüchen genügen. Das Hotel sollte nach bisheriger Planung der Kategorie 4* plus entsprechen.
Bitte beachten Sie zudem, dass eine stufenweise und/oder bauteilweise Beauftragung der Leistungen vorbehalten wird.
Weiterhin sind folgende Randbedingungen zu beachten:
Die Bundesstadt Bonn ist nicht der ursprüngliche Bauherr.
Die bisherigen Planungsleistungen können nicht beurteilt werden und unterliegen einem gewissen "Alterungsprozess".
Die Planungs- und Bauleistungen müssen nach einem längeren Stillstand (Baustopp im September 2009) wieder aufgenommen werden ("Gestörter Bauablauf").
Vom Auftragnehmer wird erwartet, dass er Erfahrungen mit Bauvorhaben vergleichbarer Komplexität und im Umgang mit der Durchführung von Leistungen für öffentliche Auftraggeber hat.
Es ist beabsichtigt, die Auftraggeberfunktion zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt an die hundertprozentige städtische Betreibergesellschaft "Bonn Conference Center Management GmbH" zu übertragen. Es ist beabsichtigt, ein paralleles Verfahren zur Ausschreibung eines Generalplaners durchzuführen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten können der Auftrag für den Generalplaner und der Auftrag für den Projektsteuerer nur an Unternehmen erfolgen, die nicht miteinander verbunden sind.
Es ist beabsichtigt, die Auftraggeberfunktion zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt an die hundertprozentige städtische Betreibergesellschaft "Bonn Conference Center Management GmbH" zu übertragen. Es ist beabsichtigt, ein paralleles Verfahren zur Ausschreibung eines Generalplaners durchzuführen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten können der Auftrag für den Generalplaner und der Auftrag für den Projektsteuerer nur an Unternehmen erfolgen, die nicht miteinander verbunden sind.
Referenznummer: SGB-138260
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Bonn.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Mit dem Teilnahmeantrag sind vorzulegen:
— Eigenerklärung, dass der Bewerber nicht wegen Unzuverlässigkeit ausgeschlossen werden kann, weil eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist (§ 4 Abs. 6 VOF),
— Eigenerklärung, dass der Bewerber.
a) sich nicht im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befindet;
b) nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden ist, die seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt;
c) nicht im Rahmen seiner Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat;
d) seiner Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nachkommt, sowie;
e) er sich bei der Erteilung von Auskünften, in erheblichem Maß falscher Erklärungen nicht schuldig macht (§ 4 Abs. 9 VOF).
— Eigenerklärung, ob Verbindungen mit anderen Unternehmen derselben Branche bestehen, wenn ja ist eine Eigenerklärung zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit hinzuzufügen.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Mit dem Teilnahmeantrag ist vorzulegen:
— entsprechende Bankerklärung oder Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen von mindestens 5 000 000 EUR für Personenschäden und mindestens 5 000 000 EUR für sonstige Schäden. Es ist auch ausreichend, wenn der Bewerber für den Auftragsfall den Abschluss einer objektbezogenen Versicherung oder die Erhöhung der Versicherungssumme auf die oben genannten Summen mit dem Teilnahmeantrag schriftlich zusagt,
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
— entsprechende Bankerklärung oder Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen von mindestens 5 000 000 EUR für Personenschäden und mindestens 5 000 000 EUR für sonstige Schäden. Es ist auch ausreichend, wenn der Bewerber für den Auftragsfall den Abschluss einer objektbezogenen Versicherung oder die Erhöhung der Versicherungssumme auf die oben genannten Summen mit dem Teilnahmeantrag schriftlich zusagt,
— Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre,
— Erklärung über den Umsatz für entsprechende Dienstleistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren.
Technische und berufliche Fähigkeiten:
Mit dem Teilnahmeantrag sind vorzulegen:
— Fachlicher Lebenslauf des vorgesehenen Projektleiters mit Referenzliste vergleichbarer Dienstleistungen (§ 5 Abs. 5a) VOF),
— eine Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des Rechnungswertes, der Leistungszeit der erbrachten Dienstleistung, sowie die öffentlichen oder privaten Auftraggeber der Dienstleistung (5 Abs. 5b) VOF):
a) bei Leistung für öffentliche Auftraggeber durch einer von der zuständigen Behörde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung;
b) bei Leistung für private Auftraggeber durch eine vom Auftraggeber ausgestellte Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist eine einfach Erklärung des Bewerbers zulässig:
— Beschreibung der Projektorganisation mit Angaben über die technische Leitung (§ 5 Abs. 5c) VOF),
— eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten 3 Jahren Beschäftigten und Anzahl der Führungskräfte in den letzten 3 Jahren ersichtlich ist (§ 5 Abs. 5d) VOF),
— Darstellung der Schnittstellen, Beschreibung der Maßnahmen des Bewerbers zur Gewährleistung der Qualität seiner Dienstleistung (§ 5 Abs. 5f) VOF),
— Bei Bewerbergemeinschaften:
Darstellung, wie die Leitung (mit Zuständigkeiten) und die Organisationsabläufe innerhalb der Bewerbergemeinschaft vorgesehen sind. Aus den schriftlichen Erklärungen der Unternehmen muss deutlich werden, welche Unternehmen einer Bewerbergemeinschaft angehören und dass sich die betreffenden Unternehmen auf eine derartige Zusammenarbeit geeinigt haben.
Darstellung, wie die Leitung (mit Zuständigkeiten) und die Organisationsabläufe innerhalb der Bewerbergemeinschaft vorgesehen sind. Aus den schriftlichen Erklärungen der Unternehmen muss deutlich werden, welche Unternehmen einer Bewerbergemeinschaft angehören und dass sich die betreffenden Unternehmen auf eine derartige Zusammenarbeit geeinigt haben.
Die geforderten Unterlagen müssen für alle Mitglieder der Gemeinschaft vorgelegt werden, wobei jedes Mitglied seine Eignung zumindest für den Leistungsbereich nachweisen sollte, den es übernehmen soll.
— Ist vorgesehen, sich bei der Erfüllung des Auftrages der Kapazitäten anderer Unternehmen (z.B. Tochtergesellschaften, Nachunternehmer etc.) zu bedienen, ist anzugeben, welche Leistungen "unterbeauftragt" werden sollen. Weiterhin ist die Organisationsstruktur darzustellen.
— Ist vorgesehen, sich bei der Erfüllung des Auftrages der Kapazitäten anderer Unternehmen (z.B. Tochtergesellschaften, Nachunternehmer etc.) zu bedienen, ist anzugeben, welche Leistungen "unterbeauftragt" werden sollen. Weiterhin ist die Organisationsstruktur darzustellen.
Für den Nachweis der Eignung und der vorzulegenden Unterlagen etc. gelten sinngemäß die Ausführungen unter dem Absatz "Bewerbergemeinschaften".
Auftragsausführung
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Näheres enthalten die Vergabeunterlagen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter.
Sonstige besondere Bedingungen:
Die Anzahl der Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft wird auf max. 2 beschränkt.
Die Beteiligung von Einzelbewerbern/Einzelbietern oder…
… Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft als Mitglied einer anderen Bewerber-/Bietergemeinschaft ist ausgeschlossen.
… Mitgliedern einer Bewerber-/Bietergemeinschaft als Nachunternehmer eines Einzelbewerbers/Einzelbieters oder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft ist ebenfalls ausgeschlossen.
Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten:
Vorbehalt für einen besonderen Berufsstand: Architekt und/oder (beratender) Ingenieur:
1.) Zur Bewerbung ist jeder zugelassen, der nach dem für die Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt ist, die o.g. Berufsbezeichnung zu tragen oder in der Bundesrepublik als solcher tätig zu werden.
Juristische Personen sind als Bewerber zuzulassen, wenn sie für die Durchführung der Aufgabe einen verantwortlichen Berufsangehörigen nach der o.g. Voraussetzung benennen können. (§ 19 VOF).
2.) Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen, wenn bei jedem Mitglied die in Ziffer 1 genannte Anforderung erfüllt ist,
3.) Bewerber, die sich bei der Erfüllung des Auftrages anderer Unternehmen bedienen, sind teilnahmeberechtigt, wenn sie nachwiesen, dass diese Unternehmen die Voraussetzungen nach Ziffer 1-2 erfüllen und ihnen die erforderlichen Mittel zu Verfügung stehen (§ 5 Abs. 6 VOF).
Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
3.) Bewerber, die sich bei der Erfüllung des Auftrages anderer Unternehmen bedienen, sind teilnahmeberechtigt, wenn sie nachwiesen, dass diese Unternehmen die Voraussetzungen nach Ziffer 1-2 erfüllen und ihnen die erforderlichen Mittel zu Verfügung stehen (§ 5 Abs. 6 VOF).
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅
Verfahren
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 3
Objektive Auswahlkriterien:
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten vergleichbaren Dienstleistungen des Bewerbers (mit Umsatzangabe per anno) 30 %, Erklärung über die Anzahl der Mitarbeiter und deren Qualifikation für entsprechende Dienstleistungen in den letzten 5 Jahren (per anno) 15 %, Fachlicher Lebenslauf des vorgesehenen Projektleiters sowie des Projektteams mit Referenzliste vergleichbarer Dienstleistungen 15 %, Gesamtumsatz der letzten 3 Jahre (per anno) 10 %, Anzahl der Mitarbeiter und deren Qualifikation 10 %, Erfahrung in Ausschreibungsverfahren, Vergaben und Abwicklung von Bauleistungen für öffentliche Auftraggeber nach VOL, VOF und VOB 20 %.
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten vergleichbaren Dienstleistungen des Bewerbers (mit Umsatzangabe per anno) 30 %, Erklärung über die Anzahl der Mitarbeiter und deren Qualifikation für entsprechende Dienstleistungen in den letzten 5 Jahren (per anno) 15 %, Fachlicher Lebenslauf des vorgesehenen Projektleiters sowie des Projektteams mit Referenzliste vergleichbarer Dienstleistungen 15 %, Gesamtumsatz der letzten 3 Jahre (per anno) 10 %, Anzahl der Mitarbeiter und deren Qualifikation 10 %, Erfahrung in Ausschreibungsverfahren, Vergaben und Abwicklung von Bauleistungen für öffentliche Auftraggeber nach VOL, VOF und VOB 20 %.
Referenz Daten
Datum des Beginns: 2012-03-01 📅
Datum des Endes: 2018-12-31 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: SGB-138260
Zusätzliche Informationen
Die Teilnahmeanträge sind schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit Angabe der Kennzahl SGB-138260 an die unter Pkt. I.1) genannte Kontaktstelle (Amt 25) zu richten.
Auf anderem Wege übermittelte Teilnahmeanträge, wie z.B. per E-Mail oder Telefax oder auf Datenträgern sind nicht zugelassen.
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de📧
Telefon: +49 2211473116📞
Internetadresse: http://www.bezreg-koeln.nrw.de🌏
Fax: +49 2211472889 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf § 107 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verwiesen.
§ 107 lautet wie folgt:
Einleitung; Antrag.
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein,
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht,
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht,
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101b Abs. 1 Nr. 2.
§ 101a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können Wie: Körper überprüfen
Quelle: OJS 2011/S 240-389440 (2011-12-09)
Ergänzende Angaben (2011-12-23) Objekt Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2012-11-28) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 998 113,20 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Öffentlicher Auftraggeber Kontakt
Telefon: +49 22877-3564📞
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2012-10-30 📅
Name: Ernst & Young Real Estate
Postanschrift: Larstraße 134
Postort: Troisdorf
Postleitzahl: 53844
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: frank.weisskirchen@de.ey.com📧
Internetadresse: www.de.ey.com/realestate🌏 Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Öffentlicher Auftraggeber Kontakt
Kontaktperson: Herrn Klaus Beu
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Postanschrift: Zeughausstr. 2-10
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf § 107 Abs. 3 des Gesetzes gegen.
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verwiesen.
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, daß dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, daß dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem
Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101b Abs. 1 Nr. 2. § 101a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.