Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH hat in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Hauptgebäude zwei bebaute Grundstücke erworben und wird diese mit einem Büroneubau beplanen. Die Flächen sind überwiegend zur Eigennutzung vorgesehen. Eine Fremdvermietung von Teilflächen soll aber interimsweise möglich sein, insofern muss das Gebäude drittverwendungsfähig zugeschnitten und ausgestattet sein. Für die Planung und Bauausführung sind bei Überschreitung der EU-Schwellenwerte EU-Vergabeverfahren vorzusehen. Dabei soll für den Planer/Generalplaner ein VOF-Verhandlungsverfahren durchgeführt werden. Die Bauleistung soll voraussichtlich in Teillosen (Rohbau, Fassade, TGA, Ausbau) erfolgen. Es wird eine schlüsselfertige, bezugsfertige, voll ausgestattete Realisierung angestrebt. Die Projektsteuerung mit üblichem Leistungsbild, die nicht Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist, wird extern vergeben. Eckdaten des Bauvorhabens sind: — Grundstücksgröße gesamt 792 m², — Abbruch des kompletten Bestandes, — 5 bis 6 oberirdische Geschosse in Abhängigkeit von der Nachbarbebauung, — 1 bis 2 Untergeschosse (zurzeit ein Untergeschoss), — ca. 5 000 m² BGF (3 400 m² oberirdisch, 1 600 m² unterirdisch), — ca. 80-90 Büroarbeitsplätze, Besprechungsräume und zugehörige Nebenflächen, — Bürokonzept mit überwiegend offenen Strukturen, — wertige Ausstattungsqualitäten, — energetisch hochwertig, effizient, Nachhaltigkeitsaspekte, — behindertengerecht, — hoher Schallschutz, — äußere Gestaltung an das Hauptgebäude angelehnt, — physische Anbindung an das Haupthaus nach baurechtlicher und technischer Prüfung und Möglichkeit, — Baukosten ca. EUR 8 000 000 netto, einschließlich Abbruch, — Baunebenkosten ca. EUR 1 600 000. netto, — Ausstattung ca. EUR 900 000 netto. Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist die Bauherrenvertretung und Bauprojektleitung. Diese Leistung soll grundsätzlich durch einen Projektleiter erbracht werden, der bis zur Projektfertigstellung in der Regel Vollzeit und während des Nachlaufs im erforderlichen Umfang für das Projekt zur Verfügung stehen soll. Für die Aufgabenstellung erforderliche Supportleistungen (Assistenz, Backoffice) sind ebenfalls Gegenstand der Leistung. Für urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit ist eine angemessene Vertretungsregelung vorzusehen. Das Personal des Auftragnehmers ist an Weisungen des Auftraggebers nicht gebunden. Die Bauherrenvertretung ist für die gesamte Projektleitung des Auftraggebers zuständig. Von der Planung über die Realisierung bis zur Ab- und Übernahme des Objekts hält sie die Fäden in der Hand und sorgt durch eine vorausschauende Koordination und Steuerung aller internen und externen Beteiligten dafür, dass das Projekt termin-, qualitäts- und kostengerecht ins Ziel kommt. Sie sorgt für die Klärung von Rechtsfragen und stellt ein lückenloses und aussagekräftiges Reporting sicher. Abweichungen erkennt sie frühzeitig und sorgt durch den Anstoß entsprechender Maßnahmen dafür, dass Meilensteine stets planmäßig erreicht werden. Zur Aufgabe der Bauherrenvertretung gehört auch das ordnungsgemäße Nachtragsmanagement sowie die gewissenhafte Auswertung von Nachforderungen, um unberechtigte Forderungen abzuwehren. Es wird erwartet, dass die Projektleitung "ihr" Projekt überzeugend nach innen und außen vertritt und Nutzeranforderungen und Belange der Projektbeteiligten erfolgreich "unter einen Hut" bringt. Eine hohe Identifikation mit dem Projekt wird vorausgesetzt. Auf Seiten des Auftraggebers arbeiten Fachgruppen der Projektleitung thematisch zu. Auch sie sind im Projektverlauf durch die Projektleitung zu koordinieren. Unterstützt wird die Aufgabe durch einen externen Organisationsberater. Die Schnittstelle nach außen (Planer, Ausführende) besetzt eine externe Projektsteuerung. Für juristische Fragestellungen und die formelle Begleitung von Ausschreibungsverfahren steht eine bauerfahrene Anwaltskanzlei zur Verfügung. Projektsteuerung und Rechtsberatung sind nicht Leistungsgegenstand der Projektleitung/Bauherrenvertretung. Die Projektleitung berichtet regelmäßig an den Lenkungsausschuss und/oder die Geschäftsführung. Auftragserteilungen oder rechtliche Bindungen erfolgen immer im Vieraugenprinzip durch Mitzeichnen eines DEG-Vertreter und unter Beachtung der Vergaberichtlinien des Auftraggebers. Die Bauherrenvertretung erhält in diesem Rahmen die erforderlichen Bevollmächtigungen. Unter Maßgabe einer Projektfertigstellung bis Mitte 2016 ist die Aufgabe zunächst bis zum 31.12.2016 zu kalkulieren, wobei die letzten 6 Monate als Nachlauf, Übergabe an den Auftraggeber und die Steuerung von Restarbeiten, Mängelbeseitigungen, der Schlussrechungen usw. vorgesehen sind. Der Auftraggeber stellt ein Doppelbüro mit der üblichen Ausstattung, IT-Infrastruktur und Mobiltelefon zur Verfügung. Der Auftragnehmer darf für das Bauvorhaben nicht zugleich Leistungen der Projektsteuerung oder Planungsleistungen übernehmen.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2013-01-07.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2012-12-06.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Auftragsbekanntmachung (2012-12-06) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Menge oder Umfang: Projektleiter/Bauherrenvertreter mit Assistenz/Backoffice bis 31.12.2016.
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Ingenieurbüros📦
Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot
Öffentlicher Auftraggeber Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Postanschrift: Kämmergasse 22
Postleitzahl: 50676
Postort: Köln
Kontakt
Internetadresse: http://www.deginvest.de🌏
E-Mail: stefanie.klenke@deginvest.de📧
Telefon: +49 22149861205📞
Fax: +49 22149861794 📠
Informationsmaterial zu dem zu vergebenden Auftrag und zum Vergabeverfahren ist bei der unter I.1 genannten Kontaktstelle zu erhalten.
Die elektronische Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten ist nicht möglich. Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Anträge auf Teilnahme sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen und auf der Vorderseite des Umschlags mit einer deutlichen Aufschrift "Teilnahmeantrag Vergabeverfahren Projektleitung BV Agrippastraße" zu beschriften.
Informationsmaterial zu dem zu vergebenden Auftrag und zum Vergabeverfahren ist bei der unter I.1 genannten Kontaktstelle zu erhalten.
Die elektronische Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten ist nicht möglich. Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Anträge auf Teilnahme sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen und auf der Vorderseite des Umschlags mit einer deutlichen Aufschrift "Teilnahmeantrag Vergabeverfahren Projektleitung BV Agrippastraße" zu beschriften.
Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH hat in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Hauptgebäude zwei bebaute Grundstücke erworben und wird diese mit einem Büroneubau beplanen. Die Flächen sind überwiegend zur Eigennutzung vorgesehen. Eine Fremdvermietung von Teilflächen soll aber interimsweise möglich sein, insofern muss das Gebäude drittverwendungsfähig zugeschnitten und ausgestattet sein.
Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH hat in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Hauptgebäude zwei bebaute Grundstücke erworben und wird diese mit einem Büroneubau beplanen. Die Flächen sind überwiegend zur Eigennutzung vorgesehen. Eine Fremdvermietung von Teilflächen soll aber interimsweise möglich sein, insofern muss das Gebäude drittverwendungsfähig zugeschnitten und ausgestattet sein.
Für die Planung und Bauausführung sind bei Überschreitung der EU-Schwellenwerte EU-Vergabeverfahren vorzusehen. Dabei soll für den Planer/Generalplaner ein VOF-Verhandlungsverfahren durchgeführt werden. Die Bauleistung soll voraussichtlich in Teillosen (Rohbau, Fassade, TGA, Ausbau) erfolgen. Es wird eine schlüsselfertige, bezugsfertige, voll ausgestattete Realisierung angestrebt. Die Projektsteuerung mit üblichem Leistungsbild, die nicht Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist, wird extern vergeben.
Für die Planung und Bauausführung sind bei Überschreitung der EU-Schwellenwerte EU-Vergabeverfahren vorzusehen. Dabei soll für den Planer/Generalplaner ein VOF-Verhandlungsverfahren durchgeführt werden. Die Bauleistung soll voraussichtlich in Teillosen (Rohbau, Fassade, TGA, Ausbau) erfolgen. Es wird eine schlüsselfertige, bezugsfertige, voll ausgestattete Realisierung angestrebt. Die Projektsteuerung mit üblichem Leistungsbild, die nicht Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist, wird extern vergeben.
Eckdaten des Bauvorhabens sind:
— Grundstücksgröße gesamt 792 m²,
— Abbruch des kompletten Bestandes,
— 5 bis 6 oberirdische Geschosse in Abhängigkeit von der Nachbarbebauung,
— 1 bis 2 Untergeschosse (zurzeit ein Untergeschoss),
— ca. 5 000 m² BGF (3 400 m² oberirdisch, 1 600 m² unterirdisch),
— ca. 80-90 Büroarbeitsplätze, Besprechungsräume und zugehörige Nebenflächen,
— äußere Gestaltung an das Hauptgebäude angelehnt,
— physische Anbindung an das Haupthaus nach baurechtlicher und technischer Prüfung und Möglichkeit,
— Baukosten ca. EUR 8 000 000 netto, einschließlich Abbruch,
— Baunebenkosten ca. EUR 1 600 000. netto,
— Ausstattung ca. EUR 900 000 netto.
Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist die Bauherrenvertretung und Bauprojektleitung. Diese Leistung soll grundsätzlich durch einen Projektleiter erbracht werden, der bis zur Projektfertigstellung in der Regel Vollzeit und während des Nachlaufs im erforderlichen Umfang für das Projekt zur Verfügung stehen soll. Für die Aufgabenstellung erforderliche Supportleistungen (Assistenz, Backoffice) sind ebenfalls Gegenstand der Leistung. Für urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit ist eine angemessene Vertretungsregelung vorzusehen. Das Personal des Auftragnehmers ist an Weisungen des Auftraggebers nicht gebunden.
Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist die Bauherrenvertretung und Bauprojektleitung. Diese Leistung soll grundsätzlich durch einen Projektleiter erbracht werden, der bis zur Projektfertigstellung in der Regel Vollzeit und während des Nachlaufs im erforderlichen Umfang für das Projekt zur Verfügung stehen soll. Für die Aufgabenstellung erforderliche Supportleistungen (Assistenz, Backoffice) sind ebenfalls Gegenstand der Leistung. Für urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit ist eine angemessene Vertretungsregelung vorzusehen. Das Personal des Auftragnehmers ist an Weisungen des Auftraggebers nicht gebunden.
Die Bauherrenvertretung ist für die gesamte Projektleitung des Auftraggebers zuständig. Von der Planung über die Realisierung bis zur Ab- und Übernahme des Objekts hält sie die Fäden in der Hand und sorgt durch eine vorausschauende Koordination und Steuerung aller internen und externen Beteiligten dafür, dass das Projekt termin-, qualitäts- und kostengerecht ins Ziel kommt. Sie sorgt für die Klärung von Rechtsfragen und stellt ein lückenloses und aussagekräftiges Reporting sicher. Abweichungen erkennt sie frühzeitig und sorgt durch den Anstoß entsprechender Maßnahmen dafür, dass Meilensteine stets planmäßig erreicht werden. Zur Aufgabe der Bauherrenvertretung gehört auch das ordnungsgemäße Nachtragsmanagement sowie die gewissenhafte Auswertung von Nachforderungen, um unberechtigte Forderungen abzuwehren. Es wird erwartet, dass die Projektleitung "ihr" Projekt überzeugend nach innen und außen vertritt und Nutzeranforderungen und Belange der Projektbeteiligten erfolgreich "unter einen Hut" bringt. Eine hohe Identifikation mit dem Projekt wird vorausgesetzt.
Die Bauherrenvertretung ist für die gesamte Projektleitung des Auftraggebers zuständig. Von der Planung über die Realisierung bis zur Ab- und Übernahme des Objekts hält sie die Fäden in der Hand und sorgt durch eine vorausschauende Koordination und Steuerung aller internen und externen Beteiligten dafür, dass das Projekt termin-, qualitäts- und kostengerecht ins Ziel kommt. Sie sorgt für die Klärung von Rechtsfragen und stellt ein lückenloses und aussagekräftiges Reporting sicher. Abweichungen erkennt sie frühzeitig und sorgt durch den Anstoß entsprechender Maßnahmen dafür, dass Meilensteine stets planmäßig erreicht werden. Zur Aufgabe der Bauherrenvertretung gehört auch das ordnungsgemäße Nachtragsmanagement sowie die gewissenhafte Auswertung von Nachforderungen, um unberechtigte Forderungen abzuwehren. Es wird erwartet, dass die Projektleitung "ihr" Projekt überzeugend nach innen und außen vertritt und Nutzeranforderungen und Belange der Projektbeteiligten erfolgreich "unter einen Hut" bringt. Eine hohe Identifikation mit dem Projekt wird vorausgesetzt.
Auf Seiten des Auftraggebers arbeiten Fachgruppen der Projektleitung thematisch zu. Auch sie sind im Projektverlauf durch die Projektleitung zu koordinieren. Unterstützt wird die Aufgabe durch einen externen Organisationsberater. Die Schnittstelle nach außen (Planer, Ausführende) besetzt eine externe Projektsteuerung. Für juristische Fragestellungen und die formelle Begleitung von Ausschreibungsverfahren steht eine bauerfahrene Anwaltskanzlei zur Verfügung. Projektsteuerung und Rechtsberatung sind nicht Leistungsgegenstand der Projektleitung/Bauherrenvertretung.
Auf Seiten des Auftraggebers arbeiten Fachgruppen der Projektleitung thematisch zu. Auch sie sind im Projektverlauf durch die Projektleitung zu koordinieren. Unterstützt wird die Aufgabe durch einen externen Organisationsberater. Die Schnittstelle nach außen (Planer, Ausführende) besetzt eine externe Projektsteuerung. Für juristische Fragestellungen und die formelle Begleitung von Ausschreibungsverfahren steht eine bauerfahrene Anwaltskanzlei zur Verfügung. Projektsteuerung und Rechtsberatung sind nicht Leistungsgegenstand der Projektleitung/Bauherrenvertretung.
Die Projektleitung berichtet regelmäßig an den Lenkungsausschuss und/oder die Geschäftsführung. Auftragserteilungen oder rechtliche Bindungen erfolgen immer im Vieraugenprinzip durch Mitzeichnen eines DEG-Vertreter und unter Beachtung der Vergaberichtlinien des Auftraggebers. Die Bauherrenvertretung erhält in diesem Rahmen die erforderlichen Bevollmächtigungen.
Die Projektleitung berichtet regelmäßig an den Lenkungsausschuss und/oder die Geschäftsführung. Auftragserteilungen oder rechtliche Bindungen erfolgen immer im Vieraugenprinzip durch Mitzeichnen eines DEG-Vertreter und unter Beachtung der Vergaberichtlinien des Auftraggebers. Die Bauherrenvertretung erhält in diesem Rahmen die erforderlichen Bevollmächtigungen.
Unter Maßgabe einer Projektfertigstellung bis Mitte 2016 ist die Aufgabe zunächst bis zum 31.12.2016 zu kalkulieren, wobei die letzten 6 Monate als Nachlauf, Übergabe an den Auftraggeber und die Steuerung von Restarbeiten, Mängelbeseitigungen, der Schlussrechungen usw. vorgesehen sind.
Unter Maßgabe einer Projektfertigstellung bis Mitte 2016 ist die Aufgabe zunächst bis zum 31.12.2016 zu kalkulieren, wobei die letzten 6 Monate als Nachlauf, Übergabe an den Auftraggeber und die Steuerung von Restarbeiten, Mängelbeseitigungen, der Schlussrechungen usw. vorgesehen sind.
Der Auftraggeber stellt ein Doppelbüro mit der üblichen Ausstattung, IT-Infrastruktur und Mobiltelefon zur Verfügung.
Der Auftragnehmer darf für das Bauvorhaben nicht zugleich Leistungen der Projektsteuerung oder Planungsleistungen übernehmen.
Beschreibung der Optionen: Verlängerung des Auftrags im Falle einer Projektverzögerung.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Köln.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
a) auf Anforderung des Auftraggebers: Nachweis der Eintragung in ein Berufsregister, ggf. Handelsregisterauszug. Ausländische Bewerber haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes in einer amtlich beglaubigten Übersetzung vorzulegen.
b) auf Anforderung des Auftraggebers: Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts. Ausländische Bewerber haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes in einer amtlich beglaubigten Übersetzung vorzulegen.
c) Eigenerklärung, ob und auf welche Art der Bewerber mit Unternehmen verknüpft ist und ob und auf welche Art der Bewerber auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit Anderen zusammenarbeitet.
d) Eigenerklärung, dass Ausschlussgründe nach § 4 Abs. 6 und Abs. 9 VOF nicht vorliegen. Hierfür kann das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
a) Angabe des Gesamtumsatzes des Unternehmens in den letzten 3 Geschäftsjahren
b) nach Wahl des Bewerbers: Vorlage weiterer geeigneter Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit, z. B. Vorlage der letzten drei vorliegenden Jahresabschlüsse, Vorlage einer Bankauskunft oder gleichwertige Nachweise
c) Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung über eine Versicherungssumme von mindestens EUR 2,5 Mio.
Mindeststandards:
Nach den eingereichten Unterlagen zu beurteilende wirtschaftliche und finanzielle Eignung zur Ausführung des zu vergebenden Auftrages mit einer entsprechenden Prognose bis zum geplanten Projektende (31.12.2016); Berufshaftpflichtversicherung über eine Versicherungssumme von mindestens EUR 2 500 000.
Nach den eingereichten Unterlagen zu beurteilende wirtschaftliche und finanzielle Eignung zur Ausführung des zu vergebenden Auftrages mit einer entsprechenden Prognose bis zum geplanten Projektende (31.12.2016); Berufshaftpflichtversicherung über eine Versicherungssumme von mindestens EUR 2 500 000.
Technische und berufliche Fähigkeiten:
a) Benennung des vorgesehenen Projektleiters mit folgenden Angaben:
Aa) Studium und Studienabschluss.
Bb) Zusatzqualifikationen, idealerweise im Bereich Bau-Projektmanagement.
cc) Erfahrung in der Planung, Leitung und Steuerung von komplexen Bauvorhaben mit Referenzen unter Angabe des Auftraggebers mit Postanschrift, Ansprechpartner und Telefonnummer, möglichst mit einer schriftlichen Beurteilung der Leistung des Projektleiters durch den betreffenden Auftraggeber
cc) Erfahrung in der Planung, Leitung und Steuerung von komplexen Bauvorhaben mit Referenzen unter Angabe des Auftraggebers mit Postanschrift, Ansprechpartner und Telefonnummer, möglichst mit einer schriftlichen Beurteilung der Leistung des Projektleiters durch den betreffenden Auftraggeber
Dd) Erklärungen oder Nachweise zu in der Praxis erprobten Kenntnissen im Planungsrecht, Projektcontrolling und Terminsteuerung sowie der Anwendung der entsprechenden IT-Tools.
Ee) Erläuterung zur Stärke in der Analyse und Konzeption sowie zum Kommunikations- und Organisationstalent, ggf. darzulegen im Bewerbergespräch.
b) Angabe zur Zahl und Qualifikation der zur Verfügung stehenden Vertreter des Projektleiters mit ausreichender Qualifikation
c) Angabe zum Personal für Assistenz/Backoffice
d) Referenzen des Bewerbers im Bereich Planung, Leitung und Steuerung von komplexen Bauvorhaben für Büroneubauten aus den letzten 3 Jahren mit Angabe der erbrachten Leistungen, der Leistungszeit, des Auftraggebers mit Postanschrift, Ansprechpartner und Telefonnummer
d) Referenzen des Bewerbers im Bereich Planung, Leitung und Steuerung von komplexen Bauvorhaben für Büroneubauten aus den letzten 3 Jahren mit Angabe der erbrachten Leistungen, der Leistungszeit, des Auftraggebers mit Postanschrift, Ansprechpartner und Telefonnummer
Mindeststandards:
Zu a): bautechnisches Studium, z. B. Bauingenieur, Architekt; mehrere Jahre Erfahrung in der Planung, Leitung und Steuerung von komplexen Bauvorhaben; ausreichende Kenntnisse im Planungsrecht, Projektcontrolling und Terminsteuerung sowie der Anwendung der entsprechenden IT-Tools; ausreichende Analyse- und Konzeptionsfähigkeit sowie ausreichendes Kommunikations- und Organisationstalent.
Zu a): bautechnisches Studium, z. B. Bauingenieur, Architekt; mehrere Jahre Erfahrung in der Planung, Leitung und Steuerung von komplexen Bauvorhaben; ausreichende Kenntnisse im Planungsrecht, Projektcontrolling und Terminsteuerung sowie der Anwendung der entsprechenden IT-Tools; ausreichende Analyse- und Konzeptionsfähigkeit sowie ausreichendes Kommunikations- und Organisationstalent.
Zu b): ausreichendes Vertretungspersonal.
Zu c): ausreichendes Personal für Assistenz/Backoffice.
Zu d): nach den eingereichten Referenzen zu beurteilende Eignung zur Ausführung des zu vergebenden Auftrags.
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien: Gemäß Vergabeunterlagen.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Monatliche Abschlagszahlungen gemäß Vergabeunterlagen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:
Die Mitglieder einer Bietergemeinschaft müssen gesamtschuldnerisch haften und einen bevollmächtigten Vertreter benennen.
Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Bauingenieur, Architekt.
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅
Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Auswahlkriterien:
1. Qualifikation des Projektleiters nach III.2.3 lit. a, Bewertung: 50 %; 2. Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.3 lit. b, Bewertung: 20 %. 3. Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.3 lit. c, Bewertung: 5 %. Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.3 lit. d, Bewertung: 20 %. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.2, Bewertung: 5 %. Der Auftraggeber behält sich vor, bis zu 7 der nach den schriftlichen Teilnahmeanträgen hinsichtlich der Eignung nach der vorstehenden Gewichtung am besten bewerteten Teilnehmer zu einem Bewerbergespräch einzuladen, in dem die Qualifikation des Projektleiters nach III.2.3 lit. a geprüft werden soll.
1. Qualifikation des Projektleiters nach III.2.3 lit. a, Bewertung: 50 %; 2. Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.3 lit. b, Bewertung: 20 %. 3. Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.3 lit. c, Bewertung: 5 %. Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.3 lit. d, Bewertung: 20 %. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.2.2, Bewertung: 5 %. Der Auftraggeber behält sich vor, bis zu 7 der nach den schriftlichen Teilnahmeanträgen hinsichtlich der Eignung nach der vorstehenden Gewichtung am besten bewerteten Teilnehmer zu einem Bewerbergespräch einzuladen, in dem die Qualifikation des Projektleiters nach III.2.3 lit. a geprüft werden soll.
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2013-01-21 📅
Vergabekriterien
Kriterium: 1. die fachliche Qualität des Angebots, bewertet nach den in den Vergabeunterlagen näher bezeichneten Unterkriterien und dem in den Vergabeunterlagen dargestellten Bewertungsverfahren (50)
2. Gesamtpreis, bezogen auf die Leistungszeit bis zum 31.12.2016, wobei das preisgünstigste Angebot mit 100 Punkten (Höchstpunktzahl) und der doppelte Betrag des günstigsten Angebotspreises mit 0 Punkten (Mindestpunktzahl) bewertet werden soll. Die Punktzahl der dazwischen liegenden Angebotspreise wird linear interpoliert. (40)
3. Qualität der angebotenen Vertragsbedingungen nach Abschluss der Verhandlungen, nach näherer Bestimmung der Vergabeunterlagen (10)
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️
Öffentlicher Auftraggeber Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Frau Stefanie Klenke
Referenz Daten
Datum des Beginns: 2013-04-01 📅
Datum des Endes: 2016-12-31 📅
Zusätzliche Informationen
Informationsmaterial zu dem zu vergebenden Auftrag und zum Vergabeverfahren ist bei der unter I.1 genannten Kontaktstelle zu erhalten.
Die elektronische Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten ist nicht möglich. Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Anträge auf Teilnahme sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen und auf der Vorderseite des Umschlags mit einer deutlichen Aufschrift "Teilnahmeantrag Vergabeverfahren Projektleitung BV Agrippastraße" zu beschriften.
Die elektronische Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten ist nicht möglich. Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Anträge auf Teilnahme sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen und auf der Vorderseite des Umschlags mit einer deutlichen Aufschrift "Teilnahmeantrag Vergabeverfahren Projektleitung BV Agrippastraße" zu beschriften.
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: poststelle@bundeskartellamt.bund.de📧
Telefon: +49 22894990📞
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de🌏
Fax: +49 2289499163 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Ein Nachprüfungsverfahren zur Geltendmachung von etwaigen Verstößen gegen Vergabevorschriften ist nach § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren
Ein Nachprüfungsverfahren zur Geltendmachung von etwaigen Verstößen gegen Vergabevorschriften ist nach § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Postanschrift: Kämmergasse 22
Postort: Köln
Postleitzahl: 50676
Telefon: +49 22149861205📞
Internetadresse: http://www.deginvest.de🌏
Fax: +49 22149861794 📠
Quelle: OJS 2012/S 237-390485 (2012-12-06)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2013-05-13) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 350 000 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren Vergabekriterien
Kriterium: 1. Die fachliche Qualität des Angebots, bewertet nach den in den Vergabeunterlagen näher bezeichneten Unterkriterien und dem in den Vergabeunterlagen dargestellten Bewertungsverfahren (50)
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2013-05-07 📅
Name: Kempen Krause Ingenieurgesellschaft GbR
Postanschrift: Ritterstraße 20
Postort: Aachen
Postleitzahl: 52072
Land: Deutschland 🇩🇪
Öffentlicher Auftraggeber Kontakt
Kontaktperson: Herrn Dror Miesen
Ergänzende Informationen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Telefon: +49 22149861327📞
Quelle: OJS 2013/S 093-157894 (2013-05-13)