Auswechslung Altstädter Abfangkanal BA 9.2: Fuchsstraße bis Trollgarten

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Der Bauabschnitt 9.2 befindet sich am Elberadweg auf der Altstädter Seite zwischen Fuchsstraße und Gaststätte "Trollgarten". Er ist in 2 etwa gleich lange Teilbauabschnitte (TBA) von je ca. 700 m Länge gegliedert. Im Wesentlichen ist ein bauzeitlicher Radweg mit Abwasserhaltung (Heberleitung DN 1000) zu errichten und der vorhandene Altstädter Abfangkanal abzubrechen und durch ein Profil DN 2000 Stahlbetonrohr zu ersetzen. Alle Baubehelfe (Bauzäune, Radwegkonstruktion, Heberleitung etc.) sind nach Nutzung im 1. Teilbauabschnitt zurückzubauen und im 2. Teilbauabschnitt wieder aufzubauen. Bauzeitlicher Radweg:
— ca. 80 HEB-Träger 240 bis 340 liefern und senkrecht einrammen, Länge 5,5 m bis 7,5 m (später in den nächsten TBA umsetzen);
— ca. 740 m Heberleitung DN 1000 St einschl. Auftriebssicherung als bauzeitliche Abwasserhaltung aufbauen und betreiben (später in den nächsten TBA umsetzen);
— ca. 1 300 m Spundwandprofile Larssen 601 als Einzel- bzw. Doppelbohle liefern und horizontal verlegen; konstruktive, kraftschlüssige Verbindung mit den HEB-Trägern (später in den nächsten TBA umsetzen);
— ca. 4 300 m² Asphalttragdeckschicht, Dicke 10 cm einbringen (beide TBA);
— 2 Holzständerbrücken, Länge 50 m und 120 m, Breite 3,0 m aufbauen einschl. Unterkonstruktion aus Micropfählen (beide TBA);
— 5 bauzeitliche Steganlagen für Sportvereine errichten (beide TBA);
— Fertigstellung der Bauleistung 31.3.2016; Kanalbau (Mengen für beide TBA):
— ca. 14 000 m² Linearverbau für Kanalgraben, lichte Breite 3,40 m;
— ca 2 000 m² Spundwandverbau für Sonderbauwerke;
— ca. 27 000 m³ Aushub BK 3-5;
— ca. 1.440 m Verlegung Stahlbetonrohr DN 2000 mit Fuß und Betonauflager;
— ca. 70 m Verlegung Stahlbetonrohr DN 1500/Stahlbeton-Rahmenprofil l./B x H: 3000 x 1300 mm;
— 8 Sonderbauwerke in Ortbetonbauweise;
— 1 Auslaufbauwerk in die Elbe (für Rahmenprofil l./B x H: 3000 x 1300 mm);
— ca. 4 700 m² Asphaltdecke, 2-lagig; - landschaftspflegerische Maßnahmen (Gehölzpflanzungen); Fertigstellungspflege bis 30.10.2016; Entwicklungspflege bis 30.10.2018.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2013-08-29. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2013-07-02.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH

Wer?

• Stadtentwässerung Dresden GmbH

Wie?

• Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze › Bauarbeiten für Abwasserkanäle

Wo?

• Deutschland

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2013-07-02	Auftragsbekanntmachung
2013-11-22	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2013-07-02)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bauarbeiten für Abwasserkanäle
Menge oder Umfang: Ca. 9,6 Mio EUR.
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bauarbeiten für Abwasserkanäle 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadtentwässerung Dresden GmbH
Postanschrift: Scharfenberger Straße 152
Postleitzahl: 01139
Postort: Dresden
Kontakt
E-Mail: brita.schoenberg@se-dresden.de 📧
Telefon: +49 3518223275 📞
Fax: +49 3518223283 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2013-07-02 📅
Einreichungsfrist: 2013-08-29 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-07-13 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2013/S 135-233606
ABl. S-Ausgabe: 135

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— ca. 80 HEB-Träger 240 bis 340 liefern und senkrecht einrammen, Länge 5,5 m bis 7,5 m (später in den nächsten TBA umsetzen);

— ca. 740 m Heberleitung DN 1000 St einschl. Auftriebssicherung als bauzeitliche Abwasserhaltung aufbauen und betreiben (später in den nächsten TBA umsetzen);

— ca. 1 300 m Spundwandprofile Larssen 601 als Einzel- bzw. Doppelbohle liefern und horizontal verlegen; konstruktive, kraftschlüssige Verbindung mit den HEB-Trägern (später in den nächsten TBA umsetzen);

— ca. 4 300 m² Asphalttragdeckschicht, Dicke 10 cm einbringen (beide TBA);

— 2 Holzständerbrücken, Länge 50 m und 120 m, Breite 3,0 m aufbauen einschl. Unterkonstruktion aus Micropfählen (beide TBA);

— 5 bauzeitliche Steganlagen für Sportvereine errichten (beide TBA);

— Fertigstellung der Bauleistung 31.3.2016; Kanalbau (Mengen für beide TBA):

— ca. 14 000 m² Linearverbau für Kanalgraben, lichte Breite 3,40 m;

— ca 2 000 m² Spundwandverbau für Sonderbauwerke;

— ca. 27 000 m³ Aushub BK 3-5;

— ca. 1.440 m Verlegung Stahlbetonrohr DN 2000 mit Fuß und Betonauflager;

— ca. 70 m Verlegung Stahlbetonrohr DN 1500/Stahlbeton-Rahmenprofil l./B x H: 3000 x 1300 mm;

— 8 Sonderbauwerke in Ortbetonbauweise;

— 1 Auslaufbauwerk in die Elbe (für Rahmenprofil l./B x H: 3000 x 1300 mm);

— ca. 4 700 m² Asphaltdecke, 2-lagig; - landschaftspflegerische Maßnahmen (Gehölzpflanzungen); Fertigstellungspflege bis 30.10.2016; Entwicklungspflege bis 30.10.2018.

Es werden Varianten akzeptiert ✅
Referenznummer: 111.0/KN/13
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 01277 Dresden

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Es sind Angaben zu machen zu:

— Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit es Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind;

— die in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach technischem Personal für Leitung und Aufsicht und gewerbliche Arbeitskräfte gegliedert nach Berufsgruppen.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Es sind Angaben zu machen zu:

— mindestens drei Referenzen (Wertumfang, Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer) über die Ausführung von Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind;

— Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen RAL-Gütesicherung GZ 961 sind zu erfüllen. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Bieter bzw. ein benannter Nachunternehmer im Besitz des RAL-Gütezeichens der Beurteilungsgruppe AK 1 der Gütegemeinschaft "Güteschutz Kanalbau" ist und der Nachweis mit dem Angebot vorgelegt wird. Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn der Bieter bzw. ein benannter Nachunternehmer die Qualifikation des Unternehmens durch einen Prüfbericht entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 "Erstprüfung" für die v.g. Beurteilungsgruppe nachweist und eine Verpflichtungserklärung vorlegt, dass im Auftragsfall für die Dauer der Baumaßnahme ein Vertrag zur RAL-Gütesicherung GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abgeschlossen und die zugehörige "Eigenüberwachung" entsprechend Abschnitt 4.2 durchgeführt wird. Der Vertrag zur Gütesicherung entsprechend Abschnitt 4.3 ist mit einer zugelassenen Prüfstelle abzuschließen und spätestens bis um Baubeginn dem Auftraggeber vorzulegen. — Bei vorgesehenem Nachunternehmereinsatz für Teilleistungen sind diese zu benennen und ebenfalls qualifizierte Referenzen des NAN zu vergleichbaren Leistungen sowie alle geforderten Nachweise beizufügen.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme (brutto) und Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 v.H. der Schlussrechnungssumme (brutto)

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Entsprechend § 16 VOB/B.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter; Vorlage des Nachweises mit Abgabe der Bewerbung.

Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:

Der Versand der Vergabeunterlagen erfolgt erst nach Geldeingang auf dem Konto der ACI-Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft mbH; Dresdner Volksbank Raiffeisenbang eG; Kontonummer: 2619601001, BLZ: 850 900 00; IBAN: DE140293460; Verwendungszweck: Vergabeunterlage 111.0/KN/13 AAK BA 9.2

Gültigkeitsdauer des Angebots: 2013-10-07 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2013-08-29 📅
Öffnungsort:

Stadtentwässerung Dresden GmbH, Kläranlage Dresden-Kaditz, Scharfenberger Straße 152 in 01139 Dresden, Haus V Faulturm, Zi. 3.10

Ort des Eröffnungstermins: Stadtentwässerung Dresden GmbH, Kläranlage Dresden-Kaditz, Scharfenberger Straße 152 in 01139 Dresden, Haus V Faulturm, Zi. 3.10
Angaben über befugte Personen und Öffnungsverfahren: Bieter und deren Bevollmächtigte.
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Preis (98)
2. Unterschreitung geplante Bauzeit (2)
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Frau Schönberg
Name: ACI-Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft mbH
Postanschrift: Gottfried-Keller-Straße 13
Postleitzahl: 01157
Kontaktperson: Herrn Heinrich
Telefon: +49 3516586000 📞
E-Mail: hr.heinrich@acidresden.de 📧
Fax: +49 3516586029 📠

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2013-10-28 📅
Datum des Endes: 2018-10-30 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 111.0/KN/13

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
Postanschrift: Braustraße 2
Postort: Leipzig
Postleitzahl: 04107
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3419771402 📞
Fax: +49 3419771049 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Antrag auf Nachprüfung vor der Vergabekammer ist gemäß § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB unzulässig, wenn mehr als 15 Tage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Quelle: OJS 2013/S 135-233606 (2013-07-02)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2013-11-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 6 600 000 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Internetadresse: http://www.stadtentwaesserung-dresden.de 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2013-11-22 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-11-23 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2013/S 228-395932
Verweist auf Bekanntmachung: 2013/S 135-233606
ABl. S-Ausgabe: 228

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 2. Unterschreitung Bauzeit (2)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2013-10-07 📅
Name: Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH
Postanschrift: Am Roten Kreuz 2
Postort: Geisingen
Postleitzahl: 78187
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion
Quelle: OJS 2013/S 228-395932 (2013-11-22)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten (>20)

Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten (>20)

Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze (>20)

Bauarbeiten für Abwasserkanäle (>20)

Abfallumschlagstelle
Arbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen (2)
Bauarbeiten für Abwasserbeseitigungsanlagen (6)
Bauarbeiten für Abwasserrohre (5)
Bauarbeiten für Entwässerungsanlagen (>20)
Kanalisationsarbeiten (6)
Sanitäre Anlagen (>20)