Neubau Schule und Tagesstätte für Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen in Coburg – LV 201 Wasser- und Abwasserinstallationen

Hilfe für das behinderte Kind Coburg e.V.

LV 201 Wasser- und Abwasserinstallationen.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2013-06-04. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2013-04-30.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2013-04-30 Auftragsbekanntmachung
2013-09-13 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2013-04-30)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Wasserinstallationen
Menge oder Umfang:
— 1 140 m schallgedämmtes Abflussrohr (DN 50 - DN 150),— 534 m HDPE-Rohre (DN 50 - DN 150),— 3 090 mm Edelstahl-Trinkwasserleitung (DN 15 - DN 50),— 85 Stk. Waschtischanlagen,— 37 Stk. WC-Anlagen,— 4 Stk. Urinalanlagen,— 11 Stk. Duschanlagen,— 1 Stk. Werkraumbecken.
Mehr anzeigen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Wasserinstallationen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Hilfe für das behinderte Kind Coburg e.V.
Postanschrift: Elsässer Straße 9
Postleitzahl: 96450
Postort: Coburg
Kontakt
E-Mail: vergabestelle@hitzler-ingenieure.de 📧
Telefon: +49 892555950 📞

Referenz
Daten
Absendedatum: 2013-04-30 📅
Einreichungsfrist: 2013-06-04 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-05-04 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2013/S 087-147490
Verweist auf Bekanntmachung: 2012/S 220-362275
ABl. S-Ausgabe: 87

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung: LV 201 Wasser- und Abwasserinstallationen.
Menge oder Umfang:
— 1 140 m schallgedämmtes Abflussrohr (DN 50 - DN 150),
— 534 m HDPE-Rohre (DN 50 - DN 150),
— 3 090 mm Edelstahl-Trinkwasserleitung (DN 15 - DN 50),
— 85 Stk. Waschtischanlagen,
— 37 Stk. WC-Anlagen,
— 4 Stk. Urinalanlagen,
— 11 Stk. Duschanlagen,
— 1 Stk. Werkraumbecken.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Für den Auftrag kommen nur Bieter bzw. Bietergemeinschaften einschließlich deren Nachunternehmer in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6 Abs. 3 VOB/A.
Mehr anzeigen
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Siehe Formblätter zum Leistungsverzeichnis.
Technische und berufliche Fähigkeiten: Siehe Formblätter zum Leistungsverzeichnis.
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien: Sicherheitsleistung gem. § 9.8 VOB/A und § 17 VOB/B.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Zahlungen gem. § 16 VOB/B.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:
Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Bietergemeinschaftsmitglieds für die Gesamtbaumaßnahme werden zugelassen.

Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt: Versendung der Verdingungsunterlagen nur bei Überweisung des Unkostenbeitrags unter Angabe des Verwendungszweck (Neubau Schule und Tagesstätte), sowie der LV Nummer auf das Konto des Vereins Hilfe für das behinderte Kind Coburg e. V., Konto Nr. 40457574, BLZ 78350000, Geldinstitut: Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Fehlt der Verwendungszweck, so ist die Zahlung nicht zuzuordnen und Sie erhalten keine Unterlagen. Der Unkostenbeitrag wird nicht zurückerstattet.
Mehr anzeigen
Nach Überweisung des Unkostenbetrages ist der Überweisungsbeleg mit Firmenstempel an die Faxnummer +49 8925559533 zu senden.
Der Unkostenbeitrag an den Ausschreibenden entfällt für Teilnehmer am Staatsanzeiger Online System. Diese können die kompletten Ausschreibungsunterlagen im Internet ab 10.12.2012 einsehen und downloaden. Informationen dazu erhalten Sie unter www.baysol.de oder unter Tel. +49 896939070.
Mehr anzeigen
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2013-08-02 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2013-06-04 📅
Öffnungsort: Hitzler Ingenieure, Ehrenbreitsteiner Straße 28, D-80993 München.
Ort des Eröffnungstermins: Hitzler Ingenieure, Ehrenbreitsteiner Straße 28, D-80993 München.
Angaben über befugte Personen und Öffnungsverfahren: Bieter und ihre Bevollmächtigten.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Hitzler Ingenieure, Ehrenbreitsteiner Straße 28, 80993 München
Herrn Ratajczak

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2013-11-11 📅
Datum des Endes: 2014-09-05 📅
Veröffentlichungsdatum: 2012-11-15 📅
Kennungen
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2012/S 220-362275

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Nordbayern
Fax: +49 981531837 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Es wird auf die Rügeobliegenheit des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft bzw. des Bieters/der Bietergemeinschaft gem. § 107 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) hingewiesen. Der Bewerber/Bieter ist verpflichtet, eventuelle Mängel im Vergabeverfahren oder an den Vergabeunterlagen etc. unverzüglich, jedoch spätestens 5 Kalendertage nach Erhalt der Bewerbungsunterlagen, zu rügen.
Mehr anzeigen
Die Einlegung eines Nachprüfungsantrages ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (vgl. § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Telefon: +49 981531277 📞
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Hitzler Ingenieure
Postanschrift: Ehrenbreitsteiner Straße 28
Postort: München
Postleitzahl: 80993
Telefon: +49 892555950 📞
Quelle: OJS 2013/S 087-147490 (2013-04-30)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2013-09-13)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Hitzler Ingenieure
Kontakt
Fax: +49 8925559511 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2013-09-13 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-09-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2013/S 179-308207
Verweist auf Bekanntmachung: 2013/S 87-147490
ABl. S-Ausgabe: 179

Objekt
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Coburg.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2013-07-23 📅
Name: Firma Thomas Zeh
Postanschrift: Lutherstraße 3
Postort: Sonneberg
Postleitzahl: 96515
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Postfach 606
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91511
Telefon: +49 981531277 📞
Quelle: OJS 2013/S 179-308207 (2013-09-13)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
Verwandte Suchen 🔍
Region:
Deutschland Bayern Oberfranken Coburg, Kreisfreie Stadt
Produkte/Dienstleistungen:
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff,... Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie Dampf, Warmwasser und zugehörige Produkte Warmwasser Elektrische Maschinen, Geräte,... Elektrische Motoren, Generatoren und... Teile von elektrischen Motoren,... Teile für elektrische Motoren und Generatoren Hauptwassersystem Möbel (einschließlich Büromöbel),...