A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden, Objekt- und Tragwerksplanung Leistungsphasen 2 und 3 HOAI

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg

Im Zuge der Autobahn 45 wird es aufgrund des baulichen Zustandes und der erheblich gestiegenen Verkehrsbelastungen erforderlich, mehrere Talbrücken zwischen der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen/Hessen bei Haiger und dem Gambacher Kreuz mit Ersatzneubauten zu versehen. Hierzu zählt auch die Talbrücke Sechshelden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ortslage von Sechshelden verläuft.
Das bestehende Bauwerk befindet sich bei Betriebskilometer 133,679 der BAB 45 zwischen der AS Dillenburg und der AS Haiger-Burbach und überführt die BAB 45 mit getrennten Überbauten und insgesamt 19 Feldern über die Dill, Gleisanlagen der DB und die B 277. Das Bauwerk hat eine große verkehrstechnische Bedeutung.
In der näheren Umgebung des geplanten Vorhabens bzw. in dessen Einwirkungsbereich befinden sich die FFH-Gebiete DE-5215-305 Krombachswiesen und Struth bei Sechshelden, DE-5215-306 Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen und DE-5215-308 Wald und Grünland um Donsbach.
Weiterhin liegen Wasserschutzgebiete II und III sowie eine Brunnenanlage (Wasserschutzzone I) Tiefbrunnen Sechshelden im Planungsbereich.
Für die neue Brücke wurde eine Vorplanung erstellt, im Rahmen einer Variantenuntersuchung wurde eine Spannbetonhohlkastenbrücke (getrennte Überbauten), gevouteter Überbau im Dillfeld, für die weitere Bearbeitung ausgewählt.
Der Neubau der Brücke wird in enger Verknüpfung mit dem Rückbau der bestehenden Brücke erfolgen. Für den Rückbau der Brücke wurde eine Abbruchplanung erstellt, welche vorsieht, dass zunächst der Südüberbau von WL Gießen (GI) in Richtung WL Dortmund (DO) auf einem zu errichtenden Traggerüst abgebrochen wird. In dieser Phase wird der gesamte Verkehr in einer 4+0 VF auf dem nördlichen Überbau gelenkt.
Nach Abbruch der Unterbauten, beginnend vom WL GI Richtung WL DO, kann der Neubau der Brücke parallel zum fortlaufenden Abbruch der Bestandsbrücke erfolgen.
Das Bauwerk ist gem. DIN EN 1990 -1997 sowie den nationalen Anhängen zu berechnen und zu bemessen.
Der Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden wird in einer der nachfolgend genannten Varianten erfolgen:
— Ersatzneubau der TB Sechshelden am gleichen Standort (ohne lagemäßige Veränderung);
— Ersatzneubau der TB Sechshelden mit verlegter Trasse und einem Tunnelbauwerk.
In jedem Fall ist nur die Planung für eine der beiden Varianten vom Auftragnehmer zu erbringen. Die Entscheidung welche Variante zur Ausführung kommt legt der Auftraggeber vor der Angebotsaufforderung fest.
Die neu zu errichtende Brücke wird je nach Variantenentscheidung eine Länge von ca. 700 m oder eine Länge von ca. 1000 m aufweisen. Die neue Brückenbreite beträgt 36,10 m zwischen den Geländerm. Auf der Brücke werden 5 m hohe Lärmschutzwände außen und innen installiert.
Die Spannbetonbrücke ist in Mischbauweise vorgesehen.
Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt II.2.1) näher aufgeführt.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-02-27. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-01-27.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Bietergemeinschaft Leonhard, Andrä und Partner (LAP)/Schüßler Plan, Bevollmächtiger Vertreter: LAP

Wer?

• Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg

Wie?

• Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Wo?

• Gießen › Lahn-Dill-Kreis

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2014-01-27	Auftragsbekanntmachung
2014-02-05	Ergänzende Angaben
2014-06-17	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2014-01-27)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Menge oder Umfang:

Für den unter Pkt. II.1.5) dieser Bekanntmachung genannten Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden sind im Rahmen der örtlichen Bauüberwachung im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:Für das Bauwerk werden Ingenieurleistungen der Objektplanung und Tragwerksplanung der Leistungsphasen 2+3 nach HOAI 2013 für Ingenieurbauwerke sowie besondere Leistungen erforderlich.Leistungszeitraum, Fristen:Die Leistungen sind im Zeitraum voraussichtlich 06/2014 bis voraussichtlich 08/2015 zu erbringen.Der Fertigstellungstermin wird mit einer Vertragsstrafe belegt.Weitere Zwischentermine ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg
Postanschrift: Raiffeisenstraße 7
Postleitzahl: 35043
Postort: Marburg
Kontakt
E-Mail: info.marburg@mobil.hessen.de 📧
Telefon: +49 6421403160 📞
Fax: +49 6421403251 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-01-27 📅
Einreichungsfrist: 2014-02-27 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-01-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 021-033013
ABl. S-Ausgabe: 21
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber stellt für den Teilnahmeantrag den Bewerbern kostenfrei einen Formularvordruck zur Verfügung, welcher der Ausschreibungsbekanntmachung in digitaler Form angehängt ist. Der Formularvordruck Teilnahmeantrag ist an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Es ist ausschließlich der vorgesehene Formularvordruck zu verwenden und einzureichen. Falls Sie bereit sind, an dem Teilnahmewettbewerb teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt IV. 3.4) genannten Termin einzureichen. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe "Teilnahmewettbewerb A 45 Ersatzneubau Talbrücke Sechshelden, Objekt- und Tragwerksplanung" zu versehen. Kostenfreier Download der Unterlagen auf : http://www.had.de/start.php?showpub=K301O7NSF8IY3XL5 nachr. HAD-Ref. : 269/10943 nachr. V-Nr/AKZ : 9j6-A45TBSechshelden

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Das bestehende Bauwerk befindet sich bei Betriebskilometer 133,679 der BAB 45 zwischen der AS Dillenburg und der AS Haiger-Burbach und überführt die BAB 45 mit getrennten Überbauten und insgesamt 19 Feldern über die Dill, Gleisanlagen der DB und die B 277. Das Bauwerk hat eine große verkehrstechnische Bedeutung.

In der näheren Umgebung des geplanten Vorhabens bzw. in dessen Einwirkungsbereich befinden sich die FFH-Gebiete DE-5215-305 Krombachswiesen und Struth bei Sechshelden, DE-5215-306 Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen und DE-5215-308 Wald und Grünland um Donsbach.

Weiterhin liegen Wasserschutzgebiete II und III sowie eine Brunnenanlage (Wasserschutzzone I) Tiefbrunnen Sechshelden im Planungsbereich.

Für die neue Brücke wurde eine Vorplanung erstellt, im Rahmen einer Variantenuntersuchung wurde eine Spannbetonhohlkastenbrücke (getrennte Überbauten), gevouteter Überbau im Dillfeld, für die weitere Bearbeitung ausgewählt.

Der Neubau der Brücke wird in enger Verknüpfung mit dem Rückbau der bestehenden Brücke erfolgen. Für den Rückbau der Brücke wurde eine Abbruchplanung erstellt, welche vorsieht, dass zunächst der Südüberbau von WL Gießen (GI) in Richtung WL Dortmund (DO) auf einem zu errichtenden Traggerüst abgebrochen wird. In dieser Phase wird der gesamte Verkehr in einer 4+0 VF auf dem nördlichen Überbau gelenkt.

Nach Abbruch der Unterbauten, beginnend vom WL GI Richtung WL DO, kann der Neubau der Brücke parallel zum fortlaufenden Abbruch der Bestandsbrücke erfolgen.

Das Bauwerk ist gem. DIN EN 1990 -1997 sowie den nationalen Anhängen zu berechnen und zu bemessen.

Der Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden wird in einer der nachfolgend genannten Varianten erfolgen:

— Ersatzneubau der TB Sechshelden am gleichen Standort (ohne lagemäßige Veränderung);

— Ersatzneubau der TB Sechshelden mit verlegter Trasse und einem Tunnelbauwerk.

In jedem Fall ist nur die Planung für eine der beiden Varianten vom Auftragnehmer zu erbringen. Die Entscheidung welche Variante zur Ausführung kommt legt der Auftraggeber vor der Angebotsaufforderung fest.

Die neu zu errichtende Brücke wird je nach Variantenentscheidung eine Länge von ca. 700 m oder eine Länge von ca. 1000 m aufweisen. Die neue Brückenbreite beträgt 36,10 m zwischen den Geländerm. Auf der Brücke werden 5 m hohe Lärmschutzwände außen und innen installiert.

Die Spannbetonbrücke ist in Mischbauweise vorgesehen.

Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt II.2.1) näher aufgeführt.

Menge oder Umfang:

Für den unter Pkt. II.1.5) dieser Bekanntmachung genannten Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden sind im Rahmen der örtlichen Bauüberwachung im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:

Für das Bauwerk werden Ingenieurleistungen der Objektplanung und Tragwerksplanung der Leistungsphasen 2+3 nach HOAI 2013 für Ingenieurbauwerke sowie besondere Leistungen erforderlich.

Leistungszeitraum, Fristen:

Die Leistungen sind im Zeitraum voraussichtlich 06/2014 bis voraussichtlich 08/2015 zu erbringen.

Der Fertigstellungstermin wird mit einer Vertragsstrafe belegt.

Weitere Zwischentermine ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

Referenznummer: 9j6-A45TBSechshelden

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Selbsterklärungen gemäß §4 (2) VOF:

— ob und auf welche Art sie wirtschaftlich mit Unternehmen verknüpft sind oder

— ob und auf welche Art sie auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit anderen zusammenarbeiten,

Selbsterklärung gemäß §4 (6) a) - g) VOF , dass keine Ausschlussgründe vorliegen:

a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

c) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

d) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e) § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),

g) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Bewerber oder Bieter zuzurechnen, wenn sie für diesen Bewerber oder Bieter bei der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) dieser Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für den Bewerber der Bieter handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt.

Selbsterklärung gemäß § 4 (9) a) - d) VOF, dass keine Ausschlussgründe vorliegen:

a) die sich im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befinden oder ihre Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden,

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde,

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nicht erfüllt haben,

Sofern eine Unterauftragsvergabe vorgesehen ist, sind von den vorgesehenen Unterauftragnehmern gemäß der vorstehenden Zusammenstellung die nachfolgenden Nachweise vorzulegen:

— Selbsterklärungen gemäß §4 (2) VOF

— Selbsterklärungen, dass keine Ausschlussgründe gemäß §4 (6) a) - g) VOF und §4 (9) a) - d) VOF vorliegen

Die Angaben und Erklärungen im Formularvordruck Teilnahmeantrag zu den vorbezeichneten Nachweisen und Erklärungen sind zu beachten. Die Unterlagen sind zusammen mit dem Teilnahmeantrag schriftlich vorzulegen.

Geforderte Eignungsnachweise, die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig, siehe hierzu auch Hinweise innerhalb des Teilnahmeantrages (Formularvordruck).

Der Auftraggeber wird für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt der Justiz anfordern.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

— Vorlage eines entsprechenden Berufshaftpflichtversicherungsnachweises gemäß §5 (4) a) VOF

— Erklärungen über den Gesamtumsatz und den Umsatz mit entsprechenden Dienstleistungen, die Gegenstand der Ausschreibung sind, gemäß § 5 (4) c) VOF.

Sofern eine Unterauftragsvergabe vorgesehen ist, sind von den vorgesehenen Unterauftragnehmern gemäß der vorstehenden Zusammenstellung die nachfolgenden Nachweise vorzulegen:

— Erklärungen über Umsatz gemäß § 5 (4) c) VOF.

Mindeststandards:

Die Vorlage eines Berufshaftpflichtversicherungsnachweises gemäß Punkt III1.1) wird als Mindeststandard gefordert.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

— § 5 (5) a)+c) VOF: Benennung der für die Projektbearbeitung vorgesehenen verantwortlichen Person(en), insbesondere mit der Angabe über vergleichbare Leistungen, die von diesen/r Person(en) bearbeitet wurden.

Angaben zu folgender Funktion / Aufgabenbereich werden gefordert:

— Projektleitung

— § 5 (5) b) VOF: Zusammenstellung über die Leistungen für vergleichbare Aufgabenstellungen, die in den letzten 5 Jahren von der sich bewerbenden Organisationseinheit erbracht wurden.

— § 5 (5) d) VOF: Angaben über die derzeitige personelle Ausstattung in den letzten 3 Jahren (Anzahl fest angestellter Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung, nach Berufsgruppen gegliedert).

— § 5 (5) h) VOF: Angaben über die Auftragsteile, für die eine Unterauftragsvergabe beabsichtigt ist.

Die Nachweise und Angaben zu den vorgenannten Punkten sind gemäß dem Formularvordruck "Teilnahmeantrag" zu führen.

Der Bewerber hat zum Nachweis der fachlichen Eigung (§ 5 (5) a)+c) VOF und § 5 (5) b) VOF) Referenzprojekte zu benennen; diese Referenzprojekte müssen gemäß dem Formularvordruck Teilnahmeantrag bestimmten Mindestanforderungen hinsichtlich Leistungsumfang und Projektbeschaffenheit entsprechen. Die Referenzprojekte sind für den Nachweis der Eignung nach §5 (5) b) VOF durch ausgestellte und unterschriebene Bescheinigungen des jeweils zuständigen Auftraggebers zu belegen, die Vorlage einer Kopie ist ausreichend. Die Unterlagen sind zusammen mit dem Teilnahmeantrag schriftlich vorzulegen. Sofern die vorbenannten Leistungen gemäß § 5 (5) a)+c) VOF und § 5 (5) b) VOF von einem Unterauftragnehmer erbracht werden, so sind im Teilnahmeantrag an den entsprechenden Stellen die Nachweise und Angaben des für die Leistungserbringung vorgesehenen Unterauftragnehmers vorzulegen.

Bei einer beabsichtigten Unterauftragsvergabe sind für den vorgesehenen Unterauftragnehmer die Angaben über die personelle Ausstattung gemäß § 5 (5) d) VOF vorzulegen.

Mindeststandards:

Mindeststandard zu § 5 (5) a)+c) VOF:

Der Bewerber ist nur dann geeignet, wenn die nachfolgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

— Berufserfahrung des vorgesehenen Mitarbeiters > 5 Jahre

— Nachweis von mindestens einem vergleichbaren Referenzprojekt zur auftragsgegenständlichen Leistung für den vorgesehenen Mitarbeiter, das den bestimmten Mindestanforderungen genügt (siehe Formularvordruck Teilnahmeantrag).

Mindeststandard zu § 5 (5) b) VOF:

— Nachweis von mindestens einem vergleichbaren Referenzprojekt innerhalb der letzten 5 Jahre, das den bestimmten Mindestanforderungen genügt (siehe Formularvordruck Teilnahmeantrag).

Der Bewerber ist weiterhin nur dann geeignet, wenn die vorgenannten Mindeststandards zu § 5 (5) a)+c) VOF und zu § 5 (5) b) VOF gleichzeitig erfüllt sind.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Haftpflichtdeckungssummen:

— 5,0 Mio. EUR für Personenschäden.

und

— 5,0 Mio. EUR für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden).

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen mindestens das 2-fache der genannten Deckungssummen pro Jahr beträgt. Als Beleg hierfür ist eine Bestätigung der Versicherung (z.B. in Form einer Kopie der Versicherungspolice) dem Teilnahmeantrag beizufügen. Bei Unterschreitung der geforderten Berufshaftpflichtversicherungsdeckungssumme ist eine Erklärung des Versicherers beizufügen, dass im Auftragsfall der Versicherungsschutz auf die geforderten Deckungssummen erhöht wird.

Bei Bewerbergemeinschaften sind diese Nachweise für jedes Mitglied getrennt zu erbringen.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Allgemeine Vertragsbedingungen für Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (AVB-ING), Abschlagszahlungen entsprechend Projektfortschritt.

Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vetreter. Mehrfachbeteiligungen einzelner Mitglieder einer Bietergemeinschaft sind unzulässig und führen zum Verfahrensausschluss sämtlicher betroffener Bietergemeinschaften.

Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 3
Objektive Auswahlkriterien:

Kriterium A:

Fachliche Eignung / Qualifikation, der verantwortlichen Personen gemäß § 5 (5) a)+c) VOF, hier: Projektleitung. Zur Bewertung werden die vergleichbaren Leistungen herangezogen, die von dem vorgesehenen Mitarbeiter hinsichtlich der auftragsgegenständlichen Leistungen (siehe Pkt. II 1.5 und II 2.1) bearbeitet wurden.

Kriterium B:

Erbrachte Leistungen für vergleichbare Aufgabenstellungen gemäß § 5 (5) b) VOF, die in den letzten 5 Jahren von der sich bewerbenden Organisationseinheit hinsichtlich der auftragsgegenständlichen Leistungen (siehe Pkt. II 1.5 und II 2.1) erbracht wurden. Zur Bewertung werden die Referenzprojekte herangezogen, die vom Bewerber zu benennen sind.

Die vorgenannten Kriterien werden mit einer Punktzahl zwischen 5 und 0 Punkten bewertet.

— 5 Punkte: Kriterium bestmöglich erfüllt,

— 0 Punkte: Kein Referenzprojekt erfüllt die Mindestanforderungen. Der Mindeststandard wird somit nicht erfüllt, der Teilnahmeantrag wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

Die Zwischenwerte, Spanne zwischen > 0 Punkte und < 5 Punkten, ergeben sich aus folgenden Bedingungen:

— Anzahl der wertbaren Referenzprojekte, die den Mindestanforderungen entsprechen (die Anzahl der Referenzprojekte, die vom Bewerber maximal einzureichen sind, sind im Formularvordruck Teilnahmeantrag vorgebegeben).

und insbesondere / überwiegend auf

— Übereinstimmung der wertbaren Referenzobjekte hinsichtlich Inhalt und Umfang mit der auftragsgegenständlichen Leistung anhand der in den Vordrucken zu machenden Angaben. Bewertet werden hierbei die über die Mindestanforderungen hinausgehenden Angaben.

Die Kriterien werden wie folgt gewichtet:

Kriterium A: 30 %;

Kriterium B: 70 %.

Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: (Poststelle)
Name: Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement - Zentrale- ; Dezernat BA2, Baudurchführung und Vertragsrecht
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postort: Wiesbaden
Postleitzahl: 65185
Kontaktperson: Dezernat BA 2
Herr Dittrich/ Frau Meyer
Telefon: +49 6113663310 📞
E-Mail: martin.dittrich@mobil.hessen.de 📧
: natascha.meyer@mobil.hessen.de 📧
Fax: +49 6113663303 📠
Name: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Zentrale - Dezernat Q11, Fachbereich Haushalt und Controlling-
Kontaktperson: Frau Piana
Telefon: +49 6113663421 📞
E-Mail: yvonne.piana@mobil.hessen.de 📧
Fax: +49 6113663435 📠
E-Mail: post@mobil.hessen.de 📧

Referenz
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 9j6-A45TBSechshelden
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber stellt für den Teilnahmeantrag den Bewerbern kostenfrei einen Formularvordruck zur Verfügung, welcher der Ausschreibungsbekanntmachung in digitaler Form angehängt ist.

Der Formularvordruck Teilnahmeantrag ist an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Es ist ausschließlich der vorgesehene Formularvordruck zu verwenden und einzureichen.

Falls Sie bereit sind, an dem Teilnahmewettbewerb teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt IV. 3.4) genannten Termin einzureichen.

Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe "Teilnahmewettbewerb A 45 Ersatzneubau Talbrücke Sechshelden, Objekt- und Tragwerksplanung" zu versehen.

Kostenfreier Download der Unterlagen auf : http://www.had.de/start.php?showpub=K301O7NSF8IY3XL5

nachr. HAD-Ref. : 269/10943

nachr. V-Nr/AKZ : 9j6-A45TBSechshelden

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / 6151126834 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Zentrale
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postort: Wiesbaden
Postleitzahl: 65185
Telefon: +49 6113660 📞
Fax: +49 6113663435 📠
Quelle: OJS 2014/S 021-033013 (2014-01-27)

Ergänzende Angaben (2014-02-05)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-02-05 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-02-07 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 027-043052
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 21-033013
ABl. S-Ausgabe: 27
Quelle: OJS 2014/S 027-043052 (2014-02-05)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2014-06-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 367 972,61 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-06-17 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-06-19 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 116-205209
ABl. S-Ausgabe: 116
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber stellt für den Teilnahmeantrag den Bewerbern kostenfrei einen Formularvordruck zur Verfügung, welcher der Ausschreibungsbekanntmachung in digitaler Form angehängt ist. Der Formularvordruck Teilnahmeantrag ist an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Es ist ausschließlich der vorgesehene Formularvordruck zu verwenden und einzureichen. Falls Sie bereit sind, an dem Teilnahmewettbewerb teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt IV.3.4) genannten Termin einzureichen. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe „Teilnahmewettbewerb A 45 Ersatzneubau Talbrücke Sechshelden, Objekt- und Tragwerksplanung“ zu versehen. nachr. HAD-Ref.: 269/11038, nachr. V-Nr/AKZ: 9j6-A45TBSechshelden.

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Preis (40)
2. Bearbeitungskonzept (60)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2014-06-06 📅
Name: Bietergemeinschaft Leonhard, Andrä und Partner (LAP)/Schüßler Plan, Bevollmächtiger Vertreter: LAP
Postanschrift: Heillbronner Straße 362
Postort: Stuttgart
Postleitzahl: 70469
Land: Deutschland 🇩🇪
Internetadresse: www.lap-consult.com 🌏
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Quelle: OJS 2014/S 116-205209 (2014-06-17)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)

Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
Dienstleistungen im Bauwesen (>20)
Dienstleistungen von Architekturbüros (>20)
Dienstleistungen von Ingenieurbüros (>20)
Kontroll- und Überwachungsleistungen (9)
Labordienste (11)
Stadtplanung und Landschaftsgestaltung (8)
Technische Tests, Analysen und Beratung (20)