A 66, Abbruch und Neubau der Salzbachtalbrücke und UF DB/Aartalbahn

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement -Wiesbaden-

Leistungen zum Abbruch und Ersatzneubau zweier Brückenbauwerke im Zuge der BAB A 66:
Salzbachtalbrücke, ASB-neu 5915-748 (ASB alt 5915-526):
Länge ca. 300 m, 5 Felder
Bestand: Spannbetonplattenbalkenbrücke, längs und quer vorgespannt (intern und extern). Die externe Vorspannung wurde nachträglich angebracht. Breite zw. den Geländern ca. 28,50 m
Ersatzneubau: Spannbetonhohlkastenbrücke im Taktschiebeverfahren oder mittels Vorschubrüstung, LSW nachrüstbar, Breite zw. den Geländern ca. 37 m.
Projektumfeld: Salzbach, Kläranlage von Wiesbaden, 7 DB-Gleise (teilweise mit, teilweise ohne Elektrifizierung), Speiseleitung DB, 4 streifige Bundesstraße, Ast der A 66, zahlreiche Leitungen (u.a. 110 kV-Freileitung), UF DB/Aartalbahn
UF DB/Aartalbahn, ASB-neu 5915-747 (ASB alt 5915-525):
Lichte Weite ca. 9,30 m, 1 Feld
Bestand: schiefwinklinge Stahlbetonbrücke mit Hohlkörpern, Breite zw. den Geländern ca. 28,60 m
Ersatzneubau: schiefwinkliges Rahmenbauwerk (integrale Bauweise), LSW nachrüstbar, Breite zw. den Geländern ca. 37 m
Projektumfeld: nicht-elektrifiziertes Bahngleis, Leitungen (u.a. 110 kV-Freileitung), angrenzende Bebauung, Salzbachtalbrücke
Entfernung zur Salzbachtalbrücke ca. 50 m
Die Bauwerke befinden sich innerhalb eines quantitativen Heilquellenschutzgebietes sowie in städtischer Lage mit zahlreichen Leitungen im Brückenbereich bzw. in den Kappen. Derzeit verfügt die BAB A 66 im Bauwerksbereich über 4 Fahrstreifen und 2 Seitenstreifen. Aufgrund der künftigen, beidseitigen Trassenverbreiterung sind die Ersatzneubauten beider Bauwerke für insgesamt 6 Fahrstreifen und 2 Standstreifen auszulegen. Im Zuge der neuen Straßenplanung wurden die Trassierungsparameter der A 66 gegenüber dem Bestand optimiert/verändert (z.B. Gradientenanpassung, Achsverschiebung, Querneigung etc.). Während der Bauzeit muss der Verkehr und der Kläranlagenbetrieb aufrechterhalten werden. Vorgesehen ist der Bau unter fließendem Verkehr auf dem Nachbarüberbau unter Einhaltung einer möglichst kurzen Bauzeit. Aufgrund der pfeilernahen Lage zum Salzbach und zur Gleisanlage sowie aufgrund der räumlichen Nähe beider Bauwerke ist mit Erschwernissen im Planungsprozess zu rechnen.
Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt: II.2.1 näher aufgeführt.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-04-17. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-03-17.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Krebs und Kiefer Beratende Ingenieure für das Bauwesen GmbH

Wer?

• Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement -Wiesbaden-

Wie?

• Dienstleistungen von Architekturbüros › Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

Wo?

• Darmstadt › Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2014-03-17	Auftragsbekanntmachung
2014-07-24	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2014-03-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Menge oder Umfang:

Für den unter Pkt. II.1.5 dieser Bekanntmachung genannten Bauwerke sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:Leistungen, die für beide Bauwerke zu erbringen sind:— Objekplanung Ingenieurbauwerke, Lph 3 und 6, 7 für den Brückenneubau,— Tragwerksplanung, Lph 3 für den Brückenneubau,— Erstellung eines Bauablauf- und Buazeitenplanes, einschließlich Ermittlung des Sperrpausenbedarfs,— Umbau- und Instandsetzungsplanung inkl. Vorstatik für jeweils eine Bauwerkshälfte für die bauzeitige Verkehrsführung (4+0) als Grundlage für die Ausschreibung,— Abbruchplanung inkl. Vorstatik,— Baulogistikplanung (für Neu- und Rückbau) inkl. Baustraßen,— "Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung und Koordination" bei der Planung der Ausführung.Weitere Leistungen:— Planung der bauzeitigen Überbauung (inkl. Vorstatik) und Teilverlegung des Salzbachs als Grundlage für die Ausschreibung,— UF DB/Aartalbahn: Planung einer Hilfsunterstützung (inkl. Vortstatik) für eine Brückenhälfte für die bauzeitige Verkehrsführung (4+0) als Grundlage für die Ausschreibung.Fristen:Fertigstellung der Leistungsphase 3: 5 Monate nach Auftragserteilung.Fertigstellung der übrigen Leistungen: 4 Monate nach Abschluss der Leistungsphase 3.Weitere Zwischentermine ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.Der Fertigstellungstermin für die Leistungsphase 3 wird mit einer Vertragsstrafe belegt.Wichtiger Hinweis:Die Beauftragung der Leistungsphasen 6 und 7 erfolgt unter Finanzierungsvorbehalt. Die Lph. 6+7 können nur vergeben werden, wenn die haushaltrechtlichen Mittel zum Zeitpunkt der Vergabe vorliegen.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement -Wiesbaden-
Postanschrift: Welfenstraße 3a
Postleitzahl: 65189
Postort: Wiesbaden
Kontakt
E-Mail: info.wiesbaden@mobil.hessen.de 📧
Telefon: +49 6117650 📞
Fax: +49 6117653900 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-03-17 📅
Einreichungsfrist: 2014-04-17 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-03-22 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 058-097438
ABl. S-Ausgabe: 58
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber stellt für den Teilnahmeantrag den Bewerbern kostenfrei einen Formularvordruck zur Verfügung, welcher der Ausschreibungsbekanntmachung in digitaler Form angehängt ist. Der Formularvordruck Teilnahmeantrag ist an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Es ist ausschließlich der vorgesehene Formularvordruck zu verwenden und einzureichen. Falls Sie bereit sind, an dem Teilnahmewettbewerb teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt IV.3.4) genannten Termin einzureichen. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe "Teilnahmewettbewerb; A66, Salzbachtalbrücke, Abriss und Neubau" zu versehen. Kostenfreier Download der Unterlagen auf : http://www.had.de/start.php?showpub=ADFBWLHTW6NF46WS nachr. HAD-Ref. : 269/10792 nachr. V-Nr/AKZ : 9j6A66Salzbachtal

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Leistungen zum Abbruch und Ersatzneubau zweier Brückenbauwerke im Zuge der BAB A 66:

Salzbachtalbrücke, ASB-neu 5915-748 (ASB alt 5915-526):

Länge ca. 300 m, 5 Felder

Bestand: Spannbetonplattenbalkenbrücke, längs und quer vorgespannt (intern und extern). Die externe Vorspannung wurde nachträglich angebracht. Breite zw. den Geländern ca. 28,50 m

Ersatzneubau: Spannbetonhohlkastenbrücke im Taktschiebeverfahren oder mittels Vorschubrüstung, LSW nachrüstbar, Breite zw. den Geländern ca. 37 m.

Projektumfeld: Salzbach, Kläranlage von Wiesbaden, 7 DB-Gleise (teilweise mit, teilweise ohne Elektrifizierung), Speiseleitung DB, 4 streifige Bundesstraße, Ast der A 66, zahlreiche Leitungen (u.a. 110 kV-Freileitung), UF DB/Aartalbahn

UF DB/Aartalbahn, ASB-neu 5915-747 (ASB alt 5915-525):

Lichte Weite ca. 9,30 m, 1 Feld

Bestand: schiefwinklinge Stahlbetonbrücke mit Hohlkörpern, Breite zw. den Geländern ca. 28,60 m

Ersatzneubau: schiefwinkliges Rahmenbauwerk (integrale Bauweise), LSW nachrüstbar, Breite zw. den Geländern ca. 37 m

Projektumfeld: nicht-elektrifiziertes Bahngleis, Leitungen (u.a. 110 kV-Freileitung), angrenzende Bebauung, Salzbachtalbrücke

Entfernung zur Salzbachtalbrücke ca. 50 m

Die Bauwerke befinden sich innerhalb eines quantitativen Heilquellenschutzgebietes sowie in städtischer Lage mit zahlreichen Leitungen im Brückenbereich bzw. in den Kappen. Derzeit verfügt die BAB A 66 im Bauwerksbereich über 4 Fahrstreifen und 2 Seitenstreifen. Aufgrund der künftigen, beidseitigen Trassenverbreiterung sind die Ersatzneubauten beider Bauwerke für insgesamt 6 Fahrstreifen und 2 Standstreifen auszulegen. Im Zuge der neuen Straßenplanung wurden die Trassierungsparameter der A 66 gegenüber dem Bestand optimiert/verändert (z.B. Gradientenanpassung, Achsverschiebung, Querneigung etc.). Während der Bauzeit muss der Verkehr und der Kläranlagenbetrieb aufrechterhalten werden. Vorgesehen ist der Bau unter fließendem Verkehr auf dem Nachbarüberbau unter Einhaltung einer möglichst kurzen Bauzeit. Aufgrund der pfeilernahen Lage zum Salzbach und zur Gleisanlage sowie aufgrund der räumlichen Nähe beider Bauwerke ist mit Erschwernissen im Planungsprozess zu rechnen.

Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt: II.2.1 näher aufgeführt.

Menge oder Umfang:

Für den unter Pkt. II.1.5 dieser Bekanntmachung genannten Bauwerke sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:

Leistungen, die für beide Bauwerke zu erbringen sind:

— Objekplanung Ingenieurbauwerke, Lph 3 und 6, 7 für den Brückenneubau,

— Tragwerksplanung, Lph 3 für den Brückenneubau,

— Erstellung eines Bauablauf- und Buazeitenplanes, einschließlich Ermittlung des Sperrpausenbedarfs,

— Umbau- und Instandsetzungsplanung inkl. Vorstatik für jeweils eine Bauwerkshälfte für die bauzeitige Verkehrsführung (4+0) als Grundlage für die Ausschreibung,

— Abbruchplanung inkl. Vorstatik,

— Baulogistikplanung (für Neu- und Rückbau) inkl. Baustraßen,

— "Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung und Koordination" bei der Planung der Ausführung.

Weitere Leistungen:

— Planung der bauzeitigen Überbauung (inkl. Vorstatik) und Teilverlegung des Salzbachs als Grundlage für die Ausschreibung,

— UF DB/Aartalbahn: Planung einer Hilfsunterstützung (inkl. Vortstatik) für eine Brückenhälfte für die bauzeitige Verkehrsführung (4+0) als Grundlage für die Ausschreibung.

Fristen:

Fertigstellung der Leistungsphase 3: 5 Monate nach Auftragserteilung.

Fertigstellung der übrigen Leistungen: 4 Monate nach Abschluss der Leistungsphase 3.

Weitere Zwischentermine ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.

Der Fertigstellungstermin für die Leistungsphase 3 wird mit einer Vertragsstrafe belegt.

Wichtiger Hinweis:

Die Beauftragung der Leistungsphasen 6 und 7 erfolgt unter Finanzierungsvorbehalt. Die Lph. 6+7 können nur vergeben werden, wenn die haushaltrechtlichen Mittel zum Zeitpunkt der Vergabe vorliegen.

Referenznummer: 9j6A66Salzbachtal

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Selbsterklärungen gemäß §4 (2) VOF:

— ob und auf welche Art sie wirtschaftlich mit Unternehmen verknüpft sind oder

— ob und auf welche Art sie auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit anderen zusammenarbeiten,

Wichtiger Hinweis:

Bewerber bzw. Bieter werden ausgeschlossen, sofern diese oder deren Unterauftragnehmer im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme Planungs-, Beratungs-, Bauüberwachungs- und sonstige Leistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringen oder erbracht haben. Gleiches gilt für Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften, wenn mindestens ein Mitglied dieser Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme eine der vorgenannten Leistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringt oder erbracht hat. Hierzu ist im Teilnahmeantrag eine Eigenerklärung abzugeben.

Selbsterklärung gemäß §4 (6) a) - g) VOF , dass keine Ausschlussgründe vorliegen:

a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

c) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

d) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e) § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),

g) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Bewerber oder Bieter zuzurechnen, wenn sie für diesen Bewerber oder Bieter bei der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) dieser Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für den Bewerber der Bieter handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt.

Selbsterklärung gemäß § 4 (9) a) - d) VOF, dass keine Ausschlussgründe vorliegen:

a) die sich im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befinden oder ihre Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden,

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde,

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nicht erfüllt haben,

Sofern eine Unterauftragsvergabe vorgesehen ist, sind von den vorgesehenen Unterauftragnehmern gemäß der vorstehenden Zusammenstellung die nachfolgenden Nachweise vorzulegen:

— Selbsterklärungen gemäß §4 (2) VOF,

— Selbsterklärungen, dass keine Ausschlussgründe gemäß §4 (6) a) - g) VOF und §4 (9) a) - d) VOF vorliegen.

Die Angaben und Erklärungen im Formularvordruck Teilnahmeantrag zu den vorbezeichneten Nachweisen und Erklärungen sind zu beachten. Die Unterlagen sind zusammen mit dem Teilnahmeantrag schriftlich vorzulegen.

Geforderte Eignungsnachweise, die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig, siehe hierzu auch Hinweise innerhalb des Teilnahmeantrages (Formularvordruck).

Der Auftraggeber wird für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt der Justiz anfordern.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

— Vorlage eines entsprechenden Berufshaftpflichtversicherungsnachweises gemäß §5 (4) a) VOF

— Erklärungen über den Gesamtumsatz und den Umsatz mit entsprechenden Dienstleistungen, die Gegenstand der Ausschreibung sind, gemäß § 5 (4) c) VOF.

Sofern eine Unterauftragsvergabe vorgesehen ist, sind von den vorgesehenen Unterauftragnehmern gemäß der vorstehenden Zusammenstellung die nachfolgenden Nachweise vorzulegen:

— Erklärungen über Umsatz gemäß § 5 (4) c) VOF.

Mindeststandards:

Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung gemäß Punkt III1.1) wird als Mindeststandard gefordert.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

— § 5 (5) a)+c) VOF: Benennung der für die Projektbearbeitung vorgesehenen verantwortlichen Person(en), insbesondere mit der Angabe über vergleichbare Leistungen, die von dieser/n Person(en) bearbeitet wurden.

Angaben zu folgender Funktion / Aufgabenbereich wird gefordert:

— Projektleitung,

— § 5 (5) b) VOF: Zusammenstellung über die Leistungen für vergleichbare Aufgabenstellungen, die in den letzten 5 Jahren von der sich bewerbenden Organisationseinheit erbracht wurden.

Angaben zu folgendem Aufgabenbereich wird gefordert:

— Planung Brückenneubau,

— Planung Brückenabbruch,

— § 5 (5) d) VOF: Angaben über die derzeitige personelle Ausstattung in den letzten 3 Jahren (Anzahl fest angestellter Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung, nach Berufsgruppen gegliedert).

— § 5 (5) h) VOF: Angaben über die Auftragsteile, für die eine Unterauftragsvergabe beabsichtigt ist.

Die Nachweise und Angaben zu den vorgenannten Punkten sind gemäß dem Formularvordruck "Teilnahmeantrag" zu führen.

Der Bewerber hat zum Nachweis der fachlichen Eigung (§ 5 (5) a)+c) VOF und § 5 (5) b) VOF) Referenzprojekte zu benennen; diese Referenzprojekte müssen gemäß dem Formularvordruck Teilnahmeantrag bestimmten Mindestanforderungen hinsichtlich Leistungsumfang und Projektbeschaffenheit entsprechen. Die Referenzprojekte sind für den Nachweis der Eignung nach §5 (5) b) VOF durch ausgestellte und unterschriebene Bescheinigungen des jeweils zuständigen Auftraggebers zu belegen, die Vorlage einer Kopie ist ausreichend. Die Unterlagen sind zusammen mit dem Teilnahmeantrag schriftlich vorzulegen. Sofern die vorbenannten Leistungen gemäß § 5 (5) a)+c) VOF und § 5 (5) b) VOF von einem Unterauftragnehmer erbracht werden, so sind im Teilnahmeantrag an den entsprechenden Stellen die Nachweise und Angaben des für die Leistungserbringung vorgesehenen Unterauftragnehmers vorzulegen.

Bei einer beabsichtigten Unterauftragsvergabe sind für den vorgesehenen Unterauftragnehmer die Angaben über die personelle Ausstattung gemäß § 5 (5) d) VOF vorzulegen.

Mindeststandards:

Mindeststandard zu § 5 (5) a)+c) VOF:

Der Bewerber ist nur dann geeignet, wenn die nachfolgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

— Berufserfahrung des vorgesehenen Mitarbeiters > 5 Jahre

— Nachweis von mindestens einem vergleichbaren Referenzprojekt zur auftragsgegenständlichen Leistung (beschränkt auf den Bereich Brückenbauwerk) für den vorgesehenen Mitarbeiter, das den bestimmten Mindestanforderungen genügt (siehe Formularvordruck Teilnahmeantrag).

Mindeststandard zu § 5 (5) b) VOF:

— Nachweis von mindestens einem vergleichbaren Referenzprojekt zu einem…

… Brückenneubau innerhalb der letzten 5 Jahre, das den bestimmten Mindestanforderungen genügt (siehe Formularvordruck Teilnahmeantrag).

… Brückenabbruch innerhalb der letzten 5 Jahre, das den bestimmten Mindestanforderungen genügt (siehe Formularvordruck Teilnahmeantrag).

Der Bewerber ist weiterhin nur dann geeignet, wenn die vorgenannten Mindeststandards zu § 5 (5) a)+c) VOF und zu § 5 (5) b) VOF gleichzeitig erfüllt sind.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Haftpflichtdeckungssummen:

— 5,0 Mio. EUR für Personenschäden

und

— 5,0 Mio. EUR für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden)

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen mindestens das 2-fache der genannten Deckungssummen pro Jahr beträgt. Als Beleg hierfür ist eine Bestätigung der Versicherung (z.B. in Form einer Kopie der Versicherungspolice) dem Teilnahmeantrag beizufügen. Bei Unterschreitung der geforderten Berufshaftpflichtversicherungsdeckungssumme ist eine Erklärung des Versicherers beizufügen, dass im Auftragsfall der Versicherungsschutz auf die geforderten Deckungssummen erhöht wird.

Bei Bewerbergemeinschaften sind diese Nachweise für jedes Mitglied getrennt zu erbringen.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Allgemeine Vertragsbedingungen für Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (AVB-ING), Abschlagszahlungen entsprechend Projektfortschritt.

Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vetreter. Mehrfachbeteiligungen einzelner Mitglieder einer Bietergemeinschaft sind unzulässig und führen zum Verfahrensausschluss sämtlicher betroffener Bietergemeinschaften.

Sonstige besondere Bedingungen:

Der Fertigstellungstermin für die Leistungsphase 3 wird mit einer Vertragsstrafe belegt.

Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 3
Objektive Auswahlkriterien:

Kriterium A:

Fachliche Eignung / Qualifikation, der verantwortlichen Personen gemäß § 5 (5) a)+c) VOF, hier: Projektleitung. Zur Bewertung werden die vergleichbaren Leistungen herangezogen, die von dem vorgesehenen Mitarbeiter hinsichtlich der auftragsgegenständlichen Leistungen (siehe Pkt. II 1.5 und II 2.1) bearbeitet wurden.

Kriterium B:

Erbrachte Leistungen für vergleichbare Aufgabenstellungen aus dem Bereich "Planung Brückenneubau" gemäß § 5 (5) b) VOF, die in den letzten 5 Jahren von der sich bewerbenden Organisationseinheit hinsichtlich der auftragsgegenständlichen Leistungen (siehe Pkt. II 1.5 und II 2.1) erbracht wurden. Zur Bewertung werden die Referenzprojekte herangezogen, die vom Bewerber zu benennen sind.

Die vorgenannten Kriterien werden mit einer Punktzahl zwischen 5 und 0 Punkten bewertet.

— 5 Punkte: Kriterium bestmöglich erfüllt,

— 0 Punkte: Kein Referenzprojekt erfüllt die Mindestanforderungen. Der Mindeststandard wird somit nicht erfüllt, der Teilnahmeantrag wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

Die Zwischenwerte, Spanne zwischen > 0 Punkte und < 5 Punkten, ergeben sich aus folgenden Bedingungen:

— Anzahl der wertbaren Referenzprojekte, die den Mindestanforderungen entsprechen (die Anzahl der Referenzprojekte, die vom Bewerber maximal einzureichen sind, sind im Formularvordruck Teilnahmeantrag vorgebegeben).

und insbesondere / überwiegend

— Übereinstimmung der wertbaren Referenzobjekte hinsichtlich Inhalt und Umfang mit der auftragsgegenständlichen Leistung anhand der in den Vordrucken zu machenden Angaben. Bewertet werden hierbei die über die Mindestanforderungen hinausgehenden Angaben.

Die Kriterien werden wie folgt gewichtet:

Kriterium A: 30 %,

Kriterium B: 70 %.

Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: (Poststelle)
Name: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement - Zentrale-; Dezernat BA2, Baudurchführung und Vertragsrecht
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postleitzahl: 65185
Kontaktperson: Dezernat BA 2 (Frau Meyer/ Herrn Dittrich)
Telefon: +49 6113663310 📞
E-Mail: heike.moerler@mobil.hessen.de 📧
Fax: +49 6113663303 📠
Name: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Zentrale - Dezernat Q11, Fachbereich Haushalt und Controlling-
Kontaktperson: Frau Yvonne Piana
Telefon: +49 6113663421 📞
E-Mail: yvonne-piana@mobil.hessen.de 📧
Fax: +49 6113663435 📠
E-Mail: post@mobil.hessen.de 📧

Referenz
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 9j6A66Salzbachtal
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber stellt für den Teilnahmeantrag den Bewerbern kostenfrei einen Formularvordruck zur Verfügung, welcher der Ausschreibungsbekanntmachung in digitaler Form angehängt ist.

Der Formularvordruck Teilnahmeantrag ist an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Es ist ausschließlich der vorgesehene Formularvordruck zu verwenden und einzureichen.

Falls Sie bereit sind, an dem Teilnahmewettbewerb teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt IV.3.4) genannten Termin einzureichen.

Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe "Teilnahmewettbewerb; A66, Salzbachtalbrücke, Abriss und Neubau" zu versehen.

Kostenfreier Download der Unterlagen auf : http://www.had.de/start.php?showpub=ADFBWLHTW6NF46WS

nachr. HAD-Ref. : 269/10792

nachr. V-Nr/AKZ : 9j6A66Salzbachtal

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / 6151126834 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Zentrale
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postort: Wiesbaden
Postleitzahl: 65185
Telefon: +49 6113660 📞
Fax: +49 6113663435 📠
Quelle: OJS 2014/S 058-097438 (2014-03-17)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2014-07-24)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 280 270,07 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-07-24 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-07-26 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 142-255463
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 58-097438
ABl. S-Ausgabe: 142
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber stellt für den Teilnahmeantrag den Bewerbern kostenfrei einen Formularvordruck zur Verfügung, welcher der Ausschreibungsbekanntmachung in digitaler Form angehängt ist. Der Formularvordruck Teilnahmeantrag ist an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Es ist ausschließlich der vorgesehene Formularvordruck zu verwenden und einzureichen. Falls Sie bereit sind, an dem Teilnahmewettbewerb teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt IV.3.4) genannten Termin einzureichen. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe "Teilnahmewettbewerb; A66, Salzbachtalbrücke, Abriss und Neubau" zu versehen. nachr. HAD-Ref.: 269/11051 nachr. V-Nr/AKZ: 9j6A66Salzbachtal

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Preis (40)
2. Bearbeitungskonzept (60)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2014-07-22 📅
Name: Krebs und Kiefer Beratende Ingenieure für das Bauwesen GmbH
Postanschrift: Hilpertstraße 20
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64295
Land: Deutschland 🇩🇪
Internetadresse: www.kuk.de 🌏
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren: Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Quelle: OJS 2014/S 142-255463 (2014-07-24)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)

Dienstleistungen von Architekturbüros (>20)

Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen (>20)