Umbau Mensa Poppelsdorf – Lüftungstechnik
Studentenwerk Bonn AöR
Lüftungstechnische Anlagen, Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Installation von kältetechnischen Anlagen.
DeadlineDie Frist für den Eingang der Angebote war 2015-01-09. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-11-17.
AnbieterDie folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Wer? Wie?- • Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen › Installation von Kühlanlagen › Installation von kältetechnischen Anlagen
Geschichte der Beschaffung
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 2014-11-17 | Auftragsbekanntmachung |
| 2015-03-20 | Bekanntmachung über vergebene Aufträge |
Auftragsbekanntmachung (2014-11-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
Menge oder Umfang:
“RLT-Zentralgeräte, Kreislaufverbundsystem, Rohrleitungen für Wärmerückgewinnung und Kälteverteilung, Luftleitungen und Zubehör, Einbauteile für...”
Mehr anzeigen
Gesamtwert des Auftrags: 1 500 000 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen 📦
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Studentenwerk Bonn AöR
Postanschrift: Nassestr. 11
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Kontakt
Internetadresse: http://www.studentenwerk-bonn.de 🌏
E-Mail: ausschreibung@studentenwerk-bonn.de 📧
Telefon: +49 228737125 📞
Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-11-17 📅
Einreichungsfrist: 2015-01-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-11-20 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 224-395124
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 183-322198
ABl. S-Ausgabe: 224
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Lüftungstechnische Anlagen, Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Installation von kältetechnischen Anlagen.”
Menge oder Umfang:
“RLT-Zentralgeräte, Kreislaufverbundsystem, Rohrleitungen für Wärmerückgewinnung und Kälteverteilung, Luftleitungen und Zubehör, Einbauteile für...”
Mehr anzeigen
Referenznummer: 2012-351-01
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“DEA22.”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Eintrag im Berufsregister gemäß § 6 (3) 2 d) VOB/A und Auszug aus dem Gewerbezentralregister,”
“Erklärung zu Ausschlussgründen gemäß § 6 (3) 2 e bis g,”
“gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften,”
“gemäß § 6 (3) 2 h und i, im Einzelnen:”
“— Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt (ersatzweise Selbsterklärung),”
“— Eintragung der Firma in das Berufsregister,”
“— Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse, tariflichen Sozialkasse und Berufsgenossenschaft (nicht älter als 12 Monate),”
“— Angaben zu Insolvenzverfahren,”
“— Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation für Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder eigener...”
Mehr anzeigen
“7. Eignungsnachweis für andere Unternehmen.”
“Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen zu bedienen, muss er Art und Umfang der dafür...”
Mehr anzeigen
“Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er auf gesondertes Verlangen...”
Mehr anzeigen
“8. Eignung.”
“8.1 Offenes Verfahren.”
“Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V....”
Mehr anzeigen
“Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt...”
Mehr anzeigen
“Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte...”
Mehr anzeigen
“Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von...”
Mehr anzeigen
“Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der...”
Mehr anzeigen
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
“Umsatzangaben des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren insgesamt und soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden...”
Mehr anzeigen
Technische und berufliche Fähigkeiten:
“Referenzliste über erfolgreich beendete Vertragsverhältnisse, insbesondere Elektroarbeiten in vergleichbarer Größenordnung während der letzten 5...”
Mehr anzeigen
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
“Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) – Stellung der Sicherheit.”
“1 Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B).”
“1.1 Stellung der Sicherheit.”
“Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.”
Mehr anzeigen
“Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch...”
Mehr anzeigen
“1.2 Art der Sicherheit.”
“Für die Vertragserfüllung kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.”
“Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen.”
“Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.”
“1.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft.”
“Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu...”
Mehr anzeigen
“— die Vertragserfüllung das Formblatt 421,”
“— vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 423.”
“Die Bürgschaft ist von einem”
“— in den Europäischen Gemeinschaften oder”
“— in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder”
“— in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder...”
Mehr anzeigen
“Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:”
“— Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.”
“— Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der...”
Mehr anzeigen
“— Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.”
“— Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die...”
Mehr anzeigen
“— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle".”
“Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.”
“Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.”
“Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.”
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
“VOB/B,”
“VOB/C,”
“TVgG NRW,”
“Tariftreue Erklärung gemäß des Landestariftreuegesetzes TVgG NRW,”
“Arbeitsschutzgesetz,”
“Arbeitssicherheitsgesetz,”
“ArbeitsstättenV,”
“Betriebssicherheitsverordnung,”
“Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften,”
“Baustellenverordnung,”
“Arbeitsstättenrichtlinie, ASR 5 – Lüftung,”
“VDI 3801,”
“VDI 3803,”
“VDI 6022,”
“EnEV,”
“DIN EN 13779,”
“DIN EN 15251,”
“VDMA 24186,”
“DIN EN 12599,”
“AMEV,”
“Vorgaben der AMEV-Richtlinien und aller in den AMEV-Richtlinien enthaltenen Regelwerke waren Grundlage der Planung, sind bindend in der Ausführungsplanung...”
Mehr anzeigen
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:
“6. Bietergemeinschaften.”
“6.1. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben,”
“— in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,”
“— in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,”
“— dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,”
“— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.”
Sonstige besondere Bedingungen:
“Verfahrenssprache ist Deutsch.”
“Baustellenordnung:”
“Die Baustellenordnung des beauftragten SiGeKo ist einzuhalten. Es ist ein deutschsprachiger Projektbzw. Bauleiter zu stellen, welcher vor Ort auf der...”
Mehr anzeigen
“Vertragsstrafe:”
“Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B).”
“Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:”
“bei Überschreitung der Ausführungsfrist 0,2 v.H. der Auftragssumme”
“Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v.H. der Auftragssumme begrenzt.”
“Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für den Ausführungsbeginn oder wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine...”
Mehr anzeigen
“Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen:”
“Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).”
“1. Preisermittlungen (§ 2).”
“1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu...”
Mehr anzeigen
“1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich...”
Mehr anzeigen
“1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen.”
“2. Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)”
“2.1. Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland...”
Mehr anzeigen
“2.2 Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 2.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage eines Zertifikates von FSC oder PEFC...”
Mehr anzeigen
“2.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC...”
Mehr anzeigen
“3. Angebot.”
“3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.”
“3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben...”
Mehr anzeigen
“Das von der Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.”
“3.3 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.”
“3.4 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.”
“3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise...”
Mehr anzeigen
“3.6 Alle Preise sind in EUR mit höchstens 3 Nachkommastellen anzugeben.”
“Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben.”
“Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.”
“Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die”
“— ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und”
“— an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.”
“Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.”
“4. Unterlagen zum Angebot.”
“Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die...”
Mehr anzeigen
“Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU (VHB – Bund Formblatt 232 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes).”
Verfahren
Gültigkeitsdauer des Angebots: 29 Tage
Datum der Angebotseröffnung: 2015-01-09 📅
Place of opening:
“Studentenwerk Bonn AöR, Nassestr. 15, Carl-Schurz-Raum.”
Ort des Eröffnungstermins: Studentenwerk Bonn AöR, Nassestr. 15, Carl-Schurz-Raum.
Languages
Language: Deutsch 🗣️
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Vergabestelle
Internetadresse: www.studentenwerk-bonn.de 🌏
URL der Teilnahme: http://www.subreport.de/E17257987 🌏
Name: Subreport ELViS
Postanschrift: www.subreport.de/E17257987
Postort: Köln
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2219857838 📞
URL der Dokumente: http://www.subreport.de/E17257987 🌏
Name: Studentenwerk Bonn AöR
Postanschrift: Nassestr. 11
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53113
URL der Teilnahme: www.studentenwerk-bonn.de 🌏
Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-06-22 📅
Datum des Endes: 2016-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-09-24 📅
Kennungen
Reference number attributed by the contracting authority: 2012-351-01
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2014/S 183-322198
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer (§ 104 GWB, § 21 EG VOB/A) der Bezirksregierung Köln
Postort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2211472120 📞
Internetadresse: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§...”
Mehr anzeigen
“Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der Nachprüfungsantrag gem. § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung...”
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2014/S 224-395124 (2014-11-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
Menge oder Umfang:
“RLT-Zentralgeräte, Kreislaufverbundsystem, Rohrleitungen für Wärmerückgewinnung und Kälteverteilung, Luftleitungen und Zubehör, Einbauteile für...”
Gesamtwert des Auftrags: 1 500 000 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen 📦
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Studentenwerk Bonn AöR
Postanschrift: Nassestr. 11
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Kontakt
Internetadresse: http://www.studentenwerk-bonn.de 🌏
E-Mail: ausschreibung@studentenwerk-bonn.de 📧
Telefon: +49 228737125 📞
Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-11-17 📅
Einreichungsfrist: 2015-01-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-11-20 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 224-395124
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 183-322198
ABl. S-Ausgabe: 224
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Lüftungstechnische Anlagen, Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Installation von kältetechnischen Anlagen.”
Menge oder Umfang:
“RLT-Zentralgeräte, Kreislaufverbundsystem, Rohrleitungen für Wärmerückgewinnung und Kälteverteilung, Luftleitungen und Zubehör, Einbauteile für...”
Referenznummer: 2012-351-01
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“DEA22.”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Eintrag im Berufsregister gemäß § 6 (3) 2 d) VOB/A und Auszug aus dem Gewerbezentralregister,”
“Erklärung zu Ausschlussgründen gemäß § 6 (3) 2 e bis g,”
Mehr anzeigen (17)
“gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften,”
“gemäß § 6 (3) 2 h und i, im Einzelnen:”
“— Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt (ersatzweise Selbsterklärung),”
“— Eintragung der Firma in das Berufsregister,”
“— Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse, tariflichen Sozialkasse und Berufsgenossenschaft (nicht älter als 12 Monate),”
“— Angaben zu Insolvenzverfahren,”
“— Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation für Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder eigener...”
“7. Eignungsnachweis für andere Unternehmen.”
“Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen zu bedienen, muss er Art und Umfang der dafür...”
“Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er auf gesondertes Verlangen...”
“8. Eignung.”
“8.1 Offenes Verfahren.”
“Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V....”
“Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt...”
“Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte...”
“Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von...”
“Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der...”
“Umsatzangaben des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren insgesamt und soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden...”
Technische und berufliche Fähigkeiten:
“Referenzliste über erfolgreich beendete Vertragsverhältnisse, insbesondere Elektroarbeiten in vergleichbarer Größenordnung während der letzten 5...”
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
“Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) – Stellung der Sicherheit.”
“1 Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B).”
Mehr anzeigen (24)
“1.1 Stellung der Sicherheit.”
“Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.”
“Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch...”
“1.2 Art der Sicherheit.”
“Für die Vertragserfüllung kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.”
“Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen.”
“Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.”
“1.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft.”
“Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu...”
“— die Vertragserfüllung das Formblatt 421,”
“— vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 423.”
“Die Bürgschaft ist von einem”
“— in den Europäischen Gemeinschaften oder”
“— in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder”
“— in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder...”
“Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:”
“— Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.”
“— Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der...”
“— Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.”
“— Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die...”
“— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle".”
“Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.”
“Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.”
“Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.”
“VOB/B,”
“VOB/C,”
Mehr anzeigen (19)
“TVgG NRW,”
“Tariftreue Erklärung gemäß des Landestariftreuegesetzes TVgG NRW,”
“Arbeitsschutzgesetz,”
“Arbeitssicherheitsgesetz,”
“ArbeitsstättenV,”
“Betriebssicherheitsverordnung,”
“Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften,”
“Baustellenverordnung,”
“Arbeitsstättenrichtlinie, ASR 5 – Lüftung,”
“VDI 3801,”
“VDI 3803,”
“VDI 6022,”
“EnEV,”
“DIN EN 13779,”
“DIN EN 15251,”
“VDMA 24186,”
“DIN EN 12599,”
“AMEV,”
“Vorgaben der AMEV-Richtlinien und aller in den AMEV-Richtlinien enthaltenen Regelwerke waren Grundlage der Planung, sind bindend in der Ausführungsplanung...”
“6. Bietergemeinschaften.”
“6.1. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben,”
Mehr anzeigen (4)
“— in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,”
“— in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,”
“— dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,”
“— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.”
“Verfahrenssprache ist Deutsch.”
“Baustellenordnung:”
Mehr anzeigen (34)
“Die Baustellenordnung des beauftragten SiGeKo ist einzuhalten. Es ist ein deutschsprachiger Projektbzw. Bauleiter zu stellen, welcher vor Ort auf der...”
“Vertragsstrafe:”
“Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B).”
“Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:”
“bei Überschreitung der Ausführungsfrist 0,2 v.H. der Auftragssumme”
“Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v.H. der Auftragssumme begrenzt.”
“Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für den Ausführungsbeginn oder wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine...”
“Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen:”
“Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).”
“1. Preisermittlungen (§ 2).”
“1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu...”
“1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich...”
“1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen.”
“2. Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)”
“2.1. Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland...”
“2.2 Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 2.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage eines Zertifikates von FSC oder PEFC...”
“2.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC...”
“3. Angebot.”
“3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.”
“3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben...”
“Das von der Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.”
“3.3 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.”
“3.4 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.”
“3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise...”
“3.6 Alle Preise sind in EUR mit höchstens 3 Nachkommastellen anzugeben.”
“Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben.”
“Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.”
“Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die”
“— ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und”
“— an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.”
“Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.”
“4. Unterlagen zum Angebot.”
“Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die...”
“Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU (VHB – Bund Formblatt 232 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes).”
Verfahren
Gültigkeitsdauer des Angebots: 29 Tage
Datum der Angebotseröffnung: 2015-01-09 📅
Place of opening:
“Studentenwerk Bonn AöR, Nassestr. 15, Carl-Schurz-Raum.”
Ort des Eröffnungstermins: Studentenwerk Bonn AöR, Nassestr. 15, Carl-Schurz-Raum.
Languages
Language: Deutsch 🗣️
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Vergabestelle
Internetadresse: www.studentenwerk-bonn.de 🌏
URL der Teilnahme: http://www.subreport.de/E17257987 🌏
Name: Subreport ELViS
Postanschrift: www.subreport.de/E17257987
Postort: Köln
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2219857838 📞
URL der Dokumente: http://www.subreport.de/E17257987 🌏
Name: Studentenwerk Bonn AöR
Postanschrift: Nassestr. 11
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53113
URL der Teilnahme: www.studentenwerk-bonn.de 🌏
Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-06-22 📅
Datum des Endes: 2016-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-09-24 📅
Kennungen
Reference number attributed by the contracting authority: 2012-351-01
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2014/S 183-322198
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer (§ 104 GWB, § 21 EG VOB/A) der Bezirksregierung Köln
Postort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2211472120 📞
Internetadresse: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§...”
“Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der Nachprüfungsantrag gem. § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung...”
Quelle: OJS 2014/S 224-395124 (2014-11-17)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2015-03-20)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Telefon: +49 228737117 📞
Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-03-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-03-25 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 059-103041
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 224-395124
ABl. S-Ausgabe: 59
Auftragsvergabe
Name: Otto Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG
Postanschrift: Edertalstraße 22
Postort: Bad Berleburg
Postleitzahl: 57319
Land: Deutschland 🇩🇪
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§ 102 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB). Zur...”
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2015/S 059-103041 (2015-03-20)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Telefon: +49 228737117 📞
Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-03-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-03-25 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 059-103041
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 224-395124
ABl. S-Ausgabe: 59
Auftragsvergabe
Name: Otto Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG
Postanschrift: Edertalstraße 22
Postort: Bad Berleburg
Postleitzahl: 57319
Land: Deutschland 🇩🇪
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§ 102 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB). Zur...”
Quelle: OJS 2015/S 059-103041 (2015-03-20)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
- Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)