15-0014 Neubau von Gemeinschaftsunterkünften Dieselstraße 50 in Wolfsburg - Modulbau

Stadt Wolfsburg

Neubau von Gemeinschaftsunterkünften in Modulbauweise zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Das Baugrundstück befindet sich in 38446 Wolfsburg.
Das Baugrundstück besteht im westlichen Bereich aus einer ehemals bebauten Fläche, die brachliegt und im Osten aus einer Feuchtwiese. Zwischen beiden Bereichen besteht ein Höhenunterschied von ca. 80 cm. Dieser Höhenunterschied muss im Rahmen der Baumaßnahme ausgeglichen werden. Hierzu ist der tieferliegende Bereich gemäß den Angaben zur Verdichtung aus dem Bodengrundgutachten anzuschütten. Die Verwendung von Recyclingmaterial zur Geländeauffüllung ist nicht zulässig.
Der Neubaukomplex besteht aus vier, ein- bis dreigeschossigen, nicht unterkellerten L-förmigen Baukörpern. Es werden 35 Wohnbereiche als Wohngruppen ausgebildet.
Jede Wohngruppe besteht aus drei Unterkunftsräumen, einer Gemeinschaftsküche, einem Bad mit Dusche und einem separaten WC. Zusätzlich entstehen in den drei Eckbereichen der Gebäudewinkel eingeschossige Gemeinschaftsbereiche. Lichte Raumhöhe mind. 2,5 m. Die Errichtung der Gebäude ist in Stahlmodulbauweise geplant. Die Dächer sind als Flachdach mit Bitumen bzw. Kunststoffeindeckung vorgesehen. Die Fassaden sollen ein Wärmedämmverbundsystem erhalten.
Folgender Energiestandard wird verbindlich: Mindestens Einhaltung des aktuellen gesetzlichen Energiestandards EnEV 2014.
Der Auftrag Modulbau wir als Komplettleistung vergeben und umfasst u.a. die Vorfertigung, Transport, Lieferung, Kranmontage, Aufstellung, Ausbau und schlüsselfertige Übergabe der Gebäude (Raummodule einschließlich der Elementverbinder, Dachkonstruktion, Treppenanlage, Fassade, Gründung, Fundamente; haustechnische Anschlüsse an die Gebäude inkl. Leitungsverlegung, erforderliche Erdarbeiten; Erschließung auf dem Grundstück, etc.). Des Weiteren beinhaltet der Auftrag die Herstellung und den Rückbau einer Baustraße. Die Baustraße ist nach Fertigstellung der Außenanlagen zurück zu bauen, ihre Gesamtnutzungsdauer wird mit 9 Monaten angenommen. Bei längerer Nutzungsdauer ist eine Pauschale für die monatliche Vorhaltung der Baustraße vorgesehen.
Die Versorgungsleitungen, Trinkwasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation, Fernwärme werden durch den AG auf das Grundstück gelegt und ab Anschlusspunkt durch AN übernommen.
Die Zuarbeit zum Bauantrag, wie typengeprüfter Statik, Belastungsplan für den Unterbau,
Anschlusspunkte für Ver- und Entsorgung sowie alle notwendigen bautechnischen Nachweise sind vom AN zu erbringen.
Es ist von einer bauabschnittweisen Fertigstellung auszugehen, um parallel Arbeiten an den Außenanlagen zu ermöglichen.
Bis 10 Arbeitstage nach Auftragsvergabe sind Entwässerungspläne zu erstellen und Flächenbedarfe für die Baustraße mitzuteilen.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-03-03. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2015-02-02.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Kleusberg GmbH & Co. KG

Wer?

• Stadt Wolfsburg

Wie?

Wo?

• Braunschweig › Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2015-02-02	Auftragsbekanntmachung
2015-02-24	Ergänzende Angaben
2015-06-17	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2015-02-02)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bauarbeiten
Menge oder Umfang:

Der Auftrag wird als Komplettleistung vergeben. Er umfasst Vorfertigung, Transport, Lieferung, Kranmontage, Aufstellung, Ausbau und schlüsselfertige Übergabe der Gebäude, einschl. Gründung sowie Herstellung und Rückbau einer Baustraße.Die Baustraße ist erst nach Fertigstellung der Außenanlagen zurück zu bauen, ihre Gesamtnutzungsdauer wird mit 9 Monaten angenommen. Ab dem 10. Nutzungsmonat ist eine Pauschale Euro/Monat für die monatliche Vorhaltung der Baustraße vorgesehen. Die Pauschale ist Bestandteil des Angebotes, bei der Wertung der Angebote wird der Preis für die Vorhaltung der Baustraße bei dreimonatiger Bauzeitverlängerung berücksichtigt.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bauarbeiten 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Wolfsburg
Postanschrift: Porschestr. 49
Postleitzahl: 38440
Postort: Wolfsburg
Kontakt
Internetadresse: http://www.wolfsburg.de 🌏
E-Mail: ausschreibungsstelle@stadt.wolfsburg.de 📧
Telefon: +49 5361282475 📞
Fax: +49 5361282057 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-02-02 📅
Einreichungsfrist: 2015-03-03 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-02-06 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 026-042493
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 240-421568
ABl. S-Ausgabe: 26

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Neubau von Gemeinschaftsunterkünften in Modulbauweise zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Das Baugrundstück befindet sich in 38446 Wolfsburg.

Das Baugrundstück besteht im westlichen Bereich aus einer ehemals bebauten Fläche, die brachliegt und im Osten aus einer Feuchtwiese. Zwischen beiden Bereichen besteht ein Höhenunterschied von ca. 80 cm. Dieser Höhenunterschied muss im Rahmen der Baumaßnahme ausgeglichen werden. Hierzu ist der tieferliegende Bereich gemäß den Angaben zur Verdichtung aus dem Bodengrundgutachten anzuschütten. Die Verwendung von Recyclingmaterial zur Geländeauffüllung ist nicht zulässig.

Der Neubaukomplex besteht aus vier, ein- bis dreigeschossigen, nicht unterkellerten L-förmigen Baukörpern. Es werden 35 Wohnbereiche als Wohngruppen ausgebildet.

Jede Wohngruppe besteht aus drei Unterkunftsräumen, einer Gemeinschaftsküche, einem Bad mit Dusche und einem separaten WC. Zusätzlich entstehen in den drei Eckbereichen der Gebäudewinkel eingeschossige Gemeinschaftsbereiche. Lichte Raumhöhe mind. 2,5 m. Die Errichtung der Gebäude ist in Stahlmodulbauweise geplant. Die Dächer sind als Flachdach mit Bitumen bzw. Kunststoffeindeckung vorgesehen. Die Fassaden sollen ein Wärmedämmverbundsystem erhalten.

Folgender Energiestandard wird verbindlich: Mindestens Einhaltung des aktuellen gesetzlichen Energiestandards EnEV 2014.

Der Auftrag Modulbau wir als Komplettleistung vergeben und umfasst u.a. die Vorfertigung, Transport, Lieferung, Kranmontage, Aufstellung, Ausbau und schlüsselfertige Übergabe der Gebäude (Raummodule einschließlich der Elementverbinder, Dachkonstruktion, Treppenanlage, Fassade, Gründung, Fundamente; haustechnische Anschlüsse an die Gebäude inkl. Leitungsverlegung, erforderliche Erdarbeiten; Erschließung auf dem Grundstück, etc.). Des Weiteren beinhaltet der Auftrag die Herstellung und den Rückbau einer Baustraße. Die Baustraße ist nach Fertigstellung der Außenanlagen zurück zu bauen, ihre Gesamtnutzungsdauer wird mit 9 Monaten angenommen. Bei längerer Nutzungsdauer ist eine Pauschale für die monatliche Vorhaltung der Baustraße vorgesehen.

Die Versorgungsleitungen, Trinkwasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation, Fernwärme werden durch den AG auf das Grundstück gelegt und ab Anschlusspunkt durch AN übernommen.

Die Zuarbeit zum Bauantrag, wie typengeprüfter Statik, Belastungsplan für den Unterbau,

Anschlusspunkte für Ver- und Entsorgung sowie alle notwendigen bautechnischen Nachweise sind vom AN zu erbringen.

Es ist von einer bauabschnittweisen Fertigstellung auszugehen, um parallel Arbeiten an den Außenanlagen zu ermöglichen.

Bis 10 Arbeitstage nach Auftragsvergabe sind Entwässerungspläne zu erstellen und Flächenbedarfe für die Baustraße mitzuteilen.

Menge oder Umfang:

Die Baustraße ist erst nach Fertigstellung der Außenanlagen zurück zu bauen, ihre Gesamtnutzungsdauer wird mit 9 Monaten angenommen. Ab dem 10. Nutzungsmonat ist eine Pauschale Euro/Monat für die monatliche Vorhaltung der Baustraße vorgesehen. Die Pauschale ist Bestandteil des Angebotes, bei der Wertung der Angebote wird der Preis für die Vorhaltung der Baustraße bei dreimonatiger Bauzeitverlängerung berücksichtigt.

Referenznummer: 15-0014
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Wolfsburg.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Nachweis der Präqualifizierung oder vollständig ausgefülltes Formblatt 124 (Eigenerklärung zu Eignung) des Vergabehandbuch des Bundes (VHB) mit entsprechenden Nachweisen. Formblatt ist einsehbar unter http:// www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VHB/

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit die Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifizierung oder es sind die Nachweise über Einzelangaben gemäß EG § 6 Abs. 3 Nr. 2a-i VOB/A einzureichen.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit Nachweise nach:

1. EG § 6 Abs. 3 Nr. 2a VOB/A Angabe der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren abgewickelten Aufträge in vergleichbarem Umfang der ausgeschriebenen Leistungen;

2. EG § 6 Abs. 3 Nr. 2c VOB/A Angabe der Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert in Lohngruppen einzureichen.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien: S. Ausschreibungsunterlagen.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: VOB/B und Ausschreibungsunterlagen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Gemeinschaftlich haftend mit bevöllmächtigtem Vertreter.

Mitgliederverzeichnis bei Bietergemeinschaft und von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung, dass der/die bevollmächtigte Vertreter/in die im Verzeichnis aufgeführten Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber verbindlich vertritt und alle Mitglieder für die Vertragserfüllung als Gesamtschuldner haften.

Sonstige besondere Bedingungen:

Deutschsprachige Bauleitung vor Ort.

Für die Auftragsausführung in der Bundesrepublik Deutschland gibt der Auftraggeber nach Niedersächsischem Tariftreue- und Vergabegesetz folgendes Mindestentgelt vor: Neunte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe (Neunte Bauarbeitsbedingungenverordnung – 9. BauArbbV) vom 16.10.2013 Bundesanzeiger AT vom 18.10.2013 V 1.

Diese Regelungen werden den Vergabeunterlagen nicht beigefügt.

Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: DE56269513110025609892, BIC: NOLADE21GFW unter Angabe der Nummern 5290000088 - 15-0014 als Verwendungszweck. Die Gebühr wird nicht erstattet. Die Einzahlung ist mit der Unterlagenanforderung nachzuweisen.

Gültigkeitsdauer des Angebots: 2015-05-05 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2015-03-03 📅
Öffnungsort:

Stadt Wolfsburg, Rathaus B, Ausschreibungsstelle, Zimmer B440, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg

Ort des Eröffnungstermins: Stadt Wolfsburg, Rathaus B, Ausschreibungsstelle, Zimmer B440, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg
Angaben über befugte Personen und Öffnungsverfahren: Bieter und deren Bevollmächtigte.
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Angebotspreis (65)
2. Grundrissgestaltung (30)
3. Verkürzung Vertragsfrist (5)
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Ausschreibungsstelle
Frau Dübner
Name: Stadt Wolfsburg
Postanschrift: Porschestraße 49
Postleitzahl: 38446
Kontaktperson: Geschäftsbereich Hochbau
Frau Sahinarslan
Telefon: +49 5361282348 📞
E-Mail: cevahir.sahinarslan@stadt.wolfsburg.de 📧
URL für weitere Informationen: http://www.wolfsburg.de 🌏
URL der Dokumente: http://www.wolfsburg.de 🌏

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-04-20 📅
Datum des Endes: 2015-12-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-12-12 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 15-0014
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2014/S 240-421568

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersäsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr -Regierungsvertretung Lüneburg
Postanschrift: Auf der Hude 2
Postort: Lüneburg
Postleitzahl: 21339
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 413115-1334/1335/1336 📞
Internetadresse: http://www.mw.niedersachsen.de 🌏
Fax: +49 4131152943 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) siehe § 107 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB:

— unverzüglich gegenüber der Stadt Wolfsburg nach Erkennen des Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren, als unverzüglich wird dabei eine Rügefrist von 10 bzw. 15 Tagen ab Erkennbarkeit entsprechend der Mindestüberlegungsfristen des Art. 2c Rechtsmittelrichtlinie 89/665/EWG angenommen,

— spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften in…

… der Bekanntmachung,

… den Vergabeunterlagen,

— innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung, der Rüge nicht abhelfen zu wollen. Siehe § 101b Abs. 2 GWB,

— 30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, spätestens jedoch 6 Monate nach Vertragsschluss,

— im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU.

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Stadt Wolfsburg
Postanschrift: Wolfsburg
Postort: Wolfsburg
Postleitzahl: 38440
Telefon: +49 5361282475 📞
Fax: +49 5361282057 📠
Quelle: OJS 2015/S 026-042493 (2015-02-02)

Ergänzende Angaben (2015-02-24)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben

Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-02-24 📅
Einreichungsfrist: 2015-03-11 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-02-28 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 042-070900
Verweist auf Bekanntmachung: 2015/S 26-042493
ABl. S-Ausgabe: 42
Quelle: OJS 2015/S 042-070900 (2015-02-24)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2015-06-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 5 726 875 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-06-17 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-06-19 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 117-210907
ABl. S-Ausgabe: 117

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2015-04-14 📅
Name: Kleusberg GmbH & Co. KG
Postanschrift: Wisserhof 5
Postort: Wissen
Postleitzahl: 57537
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Referenz
Kennungen
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2015/S 42-070900

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) siehe § 107 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB:

— innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung, der Rüge nicht abhelfen zu wollen.

Siehe § 101b Abs. 2 GWB:

Quelle: OJS 2015/S 117-210907 (2015-06-17)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baufertigstellung (>20)
Bauinstallationsarbeiten (>20)
Baureifmachung (>20)
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten (>20)
Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal (3)