Gebäudeplanung (Architektur gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI) für die Sanierung der Schwabschule (Los1) und des Wilhelms-Gymnasiums (Los 2). Mit der Auftragsbekanntmachung werden zwei Lose ausgeschrieben. Jede Schule stellt ein Los dar
Los 1 – Schwabschule – Bebelstr. 17, 70176 Stuttgart-West Die Schwabschule wurde 1902 erbaut und 1988 umgebaut. Im Hauptgebäude der Schwabschule befindet sich eine dreizügige Grundschule. Das komplette UG wurde 2012 saniert, hier wurde ein Schülerhort mit Mensa und Nebenräumen realisiert. Das Hauptgebäude mit einer bauzeitlichen Klinkerfassade steht unter Ensembleschutz. Im Zuge der Baumassnahmen für den Hort im UG wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das gesamte Gebäude brandschutztechnische Vorgaben gemacht, welche im Zuge der nun geplanten Sanierung umgesetzt werden. Darüber hinaus sind diverse Sanierungsmaßnahmen im Schulsanierungsprogramm eingestellt, welche letztendlich eine Generalsanierung erforderlich machen. Der Schulstandort ohne Turnhalle hat ca. 4700m2 BGF. Aufgrund des Baujahres können über den bisher bekannten Bedarf zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumaßnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt. Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen. Los 2 – Wilhelms-Gymnasium – Albstr. 80, 70597 Stuttgart-Degerloch Die Gebäude des Wilhelms-Gymnasiums wurden im Jahr 1962 errichtet und bestehen aus einem Hauptgebäude, einem Fachklassenbau, einer Turnhalle und einer neu errichteten Mensa. Das Gymnasium ist vierzügig bzw. ab der siebten Klasse dreizügig. Zu sanieren ist das Hauptgebäude und der Fachklassenbau. Ausgehend von einer technischen Sanierung (HLS und Elektro) inkl. Toiletten, welche weitreichende bauliche Maßnahmen (Brandschutz Deckenbauteile, Unterdecken, Rettungsweggestaltung) nach sich zieht ist von einer Totalsanierung auszugehen. Aufgrund des Baujahres kann über den bekannten Bedarf zusätzlich die Sanierung der Fenster und Fassadenflächen sowie Dachflächen und ggf. der Decken (Brandschutz) erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumassnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt. Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-07-20.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2015-06-17.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Auftragsbekanntmachung (2015-06-17) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Architekturbüros
Menge oder Umfang:
Die Landeshauptstadt Stuttgart beabsichtigt, die Vergabe von Architektenleistungen für die unter II.1.5. aufgeführten Projekte nach Losen entsprechend den Leistungsbildern der HOAI. Die Zuteilung der einzelnen Lose an die ausgewählten Bieter erfolgt per Losziehung.Einem Auftragnehmer wird maximal eines der beiden Lose (= 1 Schule) beauftragt.Für jedes der einzelnen Bauvorhaben ergeben sich Herstellungskosten in Höhe ca. netto 6.000.000,- bis 7.000.000,- EUR für das Gebäude einschließlich Außenanlagen (DIN 276 KGR 200 – 500).Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen.Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.
Die Landeshauptstadt Stuttgart beabsichtigt, die Vergabe von Architektenleistungen für die unter II.1.5. aufgeführten Projekte nach Losen entsprechend den Leistungsbildern der HOAI. Die Zuteilung der einzelnen Lose an die ausgewählten Bieter erfolgt per Losziehung.Einem Auftragnehmer wird maximal eines der beiden Lose (= 1 Schule) beauftragt.Für jedes der einzelnen Bauvorhaben ergeben sich Herstellungskosten in Höhe ca. netto 6.000.000,- bis 7.000.000,- EUR für das Gebäude einschließlich Außenanlagen (DIN 276 KGR 200 – 500).Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen.Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Architekturbüros📦
Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot
Öffentlicher Auftraggeber Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Landeshauptstadt Stuttgart, Hochbauamt
Postanschrift: Hauptstätterstr. 66
Postleitzahl: 70178
Postort: Stuttgart
Kontakt
Internetadresse: http://www.stuttgart.de🌏
E-Mail: dlz1.hochbauamt@stuttgart.de📧
Fax: +49 71121689066 📠
Die Bietergespräche mit den in der 1. Stufe ausgewählten Bietern sind vorgesehen in der KW 38/2015.
Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Los 1 – Schwabschule – Bebelstr. 17, 70176 Stuttgart-West
Die Schwabschule wurde 1902 erbaut und 1988 umgebaut. Im Hauptgebäude der Schwabschule befindet sich eine dreizügige Grundschule. Das komplette UG wurde 2012 saniert, hier wurde ein Schülerhort mit Mensa und Nebenräumen realisiert. Das Hauptgebäude mit einer bauzeitlichen Klinkerfassade steht unter Ensembleschutz. Im Zuge der Baumassnahmen für den Hort im UG wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das gesamte Gebäude brandschutztechnische Vorgaben gemacht, welche im Zuge der nun geplanten Sanierung umgesetzt werden. Darüber hinaus sind diverse Sanierungsmaßnahmen im Schulsanierungsprogramm eingestellt, welche letztendlich eine Generalsanierung erforderlich machen. Der Schulstandort ohne Turnhalle hat ca. 4700m2 BGF.
Die Schwabschule wurde 1902 erbaut und 1988 umgebaut. Im Hauptgebäude der Schwabschule befindet sich eine dreizügige Grundschule. Das komplette UG wurde 2012 saniert, hier wurde ein Schülerhort mit Mensa und Nebenräumen realisiert. Das Hauptgebäude mit einer bauzeitlichen Klinkerfassade steht unter Ensembleschutz. Im Zuge der Baumassnahmen für den Hort im UG wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das gesamte Gebäude brandschutztechnische Vorgaben gemacht, welche im Zuge der nun geplanten Sanierung umgesetzt werden. Darüber hinaus sind diverse Sanierungsmaßnahmen im Schulsanierungsprogramm eingestellt, welche letztendlich eine Generalsanierung erforderlich machen. Der Schulstandort ohne Turnhalle hat ca. 4700m2 BGF.
Aufgrund des Baujahres können über den bisher bekannten Bedarf zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumaßnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.
Aufgrund des Baujahres können über den bisher bekannten Bedarf zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumaßnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.
Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen.
Los 2 – Wilhelms-Gymnasium – Albstr. 80, 70597 Stuttgart-Degerloch
Die Gebäude des Wilhelms-Gymnasiums wurden im Jahr 1962 errichtet und bestehen aus einem
Hauptgebäude, einem Fachklassenbau, einer Turnhalle und einer neu errichteten Mensa. Das Gymnasium ist vierzügig bzw. ab der siebten Klasse dreizügig. Zu sanieren ist das Hauptgebäude und der Fachklassenbau. Ausgehend von einer technischen Sanierung (HLS und Elektro) inkl. Toiletten, welche weitreichende bauliche Maßnahmen (Brandschutz Deckenbauteile, Unterdecken, Rettungsweggestaltung) nach sich zieht ist von einer Totalsanierung auszugehen. Aufgrund des Baujahres kann über den bekannten Bedarf zusätzlich die Sanierung der Fenster und Fassadenflächen sowie Dachflächen und ggf. der Decken (Brandschutz) erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumassnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.
Hauptgebäude, einem Fachklassenbau, einer Turnhalle und einer neu errichteten Mensa. Das Gymnasium ist vierzügig bzw. ab der siebten Klasse dreizügig. Zu sanieren ist das Hauptgebäude und der Fachklassenbau. Ausgehend von einer technischen Sanierung (HLS und Elektro) inkl. Toiletten, welche weitreichende bauliche Maßnahmen (Brandschutz Deckenbauteile, Unterdecken, Rettungsweggestaltung) nach sich zieht ist von einer Totalsanierung auszugehen. Aufgrund des Baujahres kann über den bekannten Bedarf zusätzlich die Sanierung der Fenster und Fassadenflächen sowie Dachflächen und ggf. der Decken (Brandschutz) erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumassnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.
Losnummer: 1
Bezeichnung des Loses: Gebäudeplanung (Architektur gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI) für die Sanierung des Schulgebäudes Schwabschule – Generalsanierung
Kurze Beschreibung:
Die Schwabschule wurde 1902 erbaut und 1988 umgebaut. Im Hauptgebäude der Schwabschule befindet sich eine dreizügige Grundschule. Das kompette UG wurde 2012 saniert, hier wurde ein Schülerhort mit Mensa und Nebenräumen realisiert. Das Hauptgebäude mit einer bauzeitlichen Klinkerfassade steht unter…
… Ensembleschutz.Im Zuge der Baumassnahmen für den Hort im UG wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das gesamte Gebäude brandschutztechnische Vorgaben gemacht, welche im Zuge der nun geplanten Sanierung umgesetzt werden. Darüber hinaus sind diverse Sanierungsmaßnahmen im Schulsanierungsprogramm eingestellt, welche letztendlich eine Generalsanierung erforderlich machen. Der Schulstandort ohne Turnhalle hat ca. 4700m2 BGF.Aufgrund des Baujahres können über den bisher bekannten Bedarf zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumaßnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen.Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.
… Ensembleschutz.
Im Zuge der Baumassnahmen für den Hort im UG wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das gesamte Gebäude brandschutztechnische Vorgaben gemacht, welche im Zuge der nun geplanten Sanierung umgesetzt werden. Darüber hinaus sind diverse Sanierungsmaßnahmen im Schulsanierungsprogramm eingestellt, welche letztendlich eine Generalsanierung erforderlich machen. Der Schulstandort ohne Turnhalle hat ca. 4700m2 BGF.
Im Zuge der Baumassnahmen für den Hort im UG wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das gesamte Gebäude brandschutztechnische Vorgaben gemacht, welche im Zuge der nun geplanten Sanierung umgesetzt werden. Darüber hinaus sind diverse Sanierungsmaßnahmen im Schulsanierungsprogramm eingestellt, welche letztendlich eine Generalsanierung erforderlich machen. Der Schulstandort ohne Turnhalle hat ca. 4700m2 BGF.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.
Menge oder Umfang: Für das Bauvorhaben ergeben sich Herstellungskosten in Höhe ca. netto 6.000.000,- EUR für das Gebäude einschließlich Außenanlagen (DIN 276 KGR 200 – 500).
Losnummer: 2
Bezeichnung des Loses: Gebäudeplanung (Architektur gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI) für die Sanierung des Schulgebäudes Wilhelms-Gymnasium – Flachdachsanierung, Brandschutzsanierung mit Herstellung Rettungswegzugängen
Kurze Beschreibung:
Die Gebäude des Wilhelms-Gymnasiums wurden im Jahr 1962 errichtet und bestehen aus einem Hauptgebäude, einem Fachklassenbau, einer Turnhalle und einer neu errichteten Mensa. Das Gymnasium ist vierzügig bzw. ab der siebten Klasse…
… dreizügig.Zu sanieren ist das Hauptgebäude und der Fachklassenbau. Ausgehend von einer technischen Sanierung (HLS und Elektro) inkl. Toiletten, welche weitreichende bauliche Maßnahmen (Brandschutz Deckenbauteile, Unterdecken, Rettungsweggestaltung) nach sich zieht ist von einer Totalsanierung auszugehen.Aufgrund des Baujahres kann über den bekannten Bedarf zusätzlich die Sanierung der Fenster und Fassadenflächen sowie Dachflächen und ggf. der Decken (Brandschutz) erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumassnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen.Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.
… dreizügig.
Zu sanieren ist das Hauptgebäude und der Fachklassenbau. Ausgehend von einer technischen Sanierung (HLS und Elektro) inkl. Toiletten, welche weitreichende bauliche Maßnahmen (Brandschutz Deckenbauteile, Unterdecken, Rettungsweggestaltung) nach sich zieht ist von einer Totalsanierung auszugehen.
Zu sanieren ist das Hauptgebäude und der Fachklassenbau. Ausgehend von einer technischen Sanierung (HLS und Elektro) inkl. Toiletten, welche weitreichende bauliche Maßnahmen (Brandschutz Deckenbauteile, Unterdecken, Rettungsweggestaltung) nach sich zieht ist von einer Totalsanierung auszugehen.
Aufgrund des Baujahres kann über den bekannten Bedarf zusätzlich die Sanierung der Fenster und Fassadenflächen sowie Dachflächen und ggf. der Decken (Brandschutz) erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumassnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.
Aufgrund des Baujahres kann über den bekannten Bedarf zusätzlich die Sanierung der Fenster und Fassadenflächen sowie Dachflächen und ggf. der Decken (Brandschutz) erforderlich werden. Dies ist im Zuge der Vorplanung zu prüfen und zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Baumassnahmen wird nach LPH2 durch den Bauherren festgelegt.
Menge oder Umfang: Für das Bauvorhaben ergeben sich Herstellungskosten in Höhe ca. netto 7.000.000,- EUR für das Gebäude einschließlich Außenanlagen (DIN 276 KGR 200 – 500).
Die Landeshauptstadt Stuttgart beabsichtigt, die Vergabe von Architektenleistungen für die unter II.1.5. aufgeführten Projekte nach Losen entsprechend den Leistungsbildern der HOAI. Die Zuteilung der einzelnen Lose an die ausgewählten Bieter erfolgt per Losziehung.
Die Landeshauptstadt Stuttgart beabsichtigt, die Vergabe von Architektenleistungen für die unter II.1.5. aufgeführten Projekte nach Losen entsprechend den Leistungsbildern der HOAI. Die Zuteilung der einzelnen Lose an die ausgewählten Bieter erfolgt per Losziehung.
Einem Auftragnehmer wird maximal eines der beiden Lose (= 1 Schule) beauftragt.
Für jedes der einzelnen Bauvorhaben ergeben sich Herstellungskosten in Höhe ca. netto 6.000.000,- bis 7.000.000,- EUR für das Gebäude einschließlich Außenanlagen (DIN 276 KGR 200 – 500).
Der Auftraggeber beabsichtigt, die Leistungsphasen stufenweise zu beauftragen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 HOAI zu übernehmen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Stuttgart.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Der Auftraggeber stellt die Bewerbungsunterlagen in Form einer Excel- und pdf-Tabelle zur Verfügung. Das Bewerbungsformular steht unter www.atrium-gmbh.de/downloads zum Herunterladen bereit und ist nur auf diesem Weg erhältlich. Die Bewerbungsunterlagen sind bei der in Ziffer I.1 genannten Stelle bis zum Ablauf der unter Ziffer IV.3.3 genannten Frist erhältlich.
Der Auftraggeber stellt die Bewerbungsunterlagen in Form einer Excel- und pdf-Tabelle zur Verfügung. Das Bewerbungsformular steht unter www.atrium-gmbh.de/downloads zum Herunterladen bereit und ist nur auf diesem Weg erhältlich. Die Bewerbungsunterlagen sind bei der in Ziffer I.1 genannten Stelle bis zum Ablauf der unter Ziffer IV.3.3 genannten Frist erhältlich.
Für die Abgabe des Teilnahmeantrags sind zwingend die von der Vergabestelle vorgegebenen Bewerbungsunterlagen zu verwenden und ausgefüllt abzugeben.
Die vollständig ausgefüllte Bewerbungsunterlage mit Angabe der dort einzutragenden Punktzahl ist der Einreichungsstelle rechtsgültig unterschrieben zuzusenden. Die jeweiligen Angaben sind mit prüfbaren Unterlagen zu belegen und als Anlagen beizulegen. Ansprechpartner (Bauherrenvertreter) für Auskünfte zu den angegebenen Referenzprojekten sind zu benennen. Zusätzliche Unterlagen über die geforderten hinaus werden nicht gewertet. Bei punktgleichen Bewerbungen behält sich der Auslober vor, die Bewerber zu losen, die zur Verhandlung aufgefordert werden.
Die vollständig ausgefüllte Bewerbungsunterlage mit Angabe der dort einzutragenden Punktzahl ist der Einreichungsstelle rechtsgültig unterschrieben zuzusenden. Die jeweiligen Angaben sind mit prüfbaren Unterlagen zu belegen und als Anlagen beizulegen. Ansprechpartner (Bauherrenvertreter) für Auskünfte zu den angegebenen Referenzprojekten sind zu benennen. Zusätzliche Unterlagen über die geforderten hinaus werden nicht gewertet. Bei punktgleichen Bewerbungen behält sich der Auslober vor, die Bewerber zu losen, die zur Verhandlung aufgefordert werden.
Der Auftraggeber behält sich vor, bis zum Abschluss der Wertung der Teilnahmeanträge unvollständige bzw.
fehlende Nachweise und Unterlagen sowie fehlende Eintragungen in den Teilnahmeformularen nachzufordern.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Siehe Vorgaben in den Bewerbungsunterlagen.
Technische und berufliche Fähigkeiten: Siehe Vorgaben in den Bewerbungsunterlagen.
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
Im Falle einer Beauftragung ist eine Haftpflichtversicherung mit Deckungssummen in Höhe von mind. 1.000.000
EUR für Personenschäden und von mind. 500.000 EUR für sonstige Schäden nachzuweisen.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: HOAI (gültige Fassung).
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:
Bietergemeinschaften müssen als gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaften auftreten. Der bevollmächtigte Vertreter, der die Bietergemeinschaft verbindlich vertritt, ist zu benennen. Die Erklärung ist von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft rechtskräftig zu unterzeichnen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll
Bietergemeinschaften müssen als gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaften auftreten. Der bevollmächtigte Vertreter, der die Bietergemeinschaft verbindlich vertritt, ist zu benennen. Die Erklärung ist von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft rechtskräftig zu unterzeichnen.
Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten:
Teilnahmeberechtigt sind:
Natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates zur Führung der Berufsbezeichnung
„Architekt“ berechtigt sind. Ist in den jeweiligen Heimatstaaten die Berufsbezeichnung gesetzlich
nicht geregelt, so erfüllt die Anforderungen als Architekt, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder
sonstigen Befähigungsnachweisen verfügt, dessen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG –
„Berufsanerkennungsrichtlinie“ – gewährleistet ist.
Juristische Personen, wenn deren satzungsmäßiger Geschäftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet ist
und der Planungsaufgabe entspricht und wenn der verantwortliche Verfasser der Planung oder der gesetzliche
Vertreter der juristischen Person die an die natürlichen Personen gestellten Anforderungen erfüllen.
Arbeitsgemeinschaften, bei denen jedes Mitglied die Anforderungen erfüllt, die an die natürlichen oder
juristischen Personen gestellt werden.
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅
Verfahren
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 7
Objektive Auswahlkriterien:
Siehe Bewerbungsbogen und III.2.1)Aus den 7 Bietern, mit denen Bietergespräche geführt werden, werden 2 Auftragnehmer ausgewählt, dieden 2 Losen per Losentscheid zugeteilt werden. Jeder Bewerber kann maximal die Beauftragung für ein Los(Loslimitierung) erhalten.
Siehe Bewerbungsbogen und III.2.1)Aus den 7 Bietern, mit denen Bietergespräche geführt werden, werden 2 Auftragnehmer ausgewählt, dieden 2 Losen per Losentscheid zugeteilt werden. Jeder Bewerber kann maximal die Beauftragung für ein Los(Loslimitierung) erhalten.
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2015-08-10 📅
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️
Referenz Daten
Datum des Beginns: 2015-10-01 📅
Datum des Endes: 2018-12-31 📅
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postanschrift: Regierungspräsidium Karlsruhe
Postort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76247
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de📧
Telefon: +49 7219264049📞
Fax: +49 7219263985 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Es gilt die am 24.04.2009 in Kraft getretene Neufassung des GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung)
Auf folgende Punkte wird hingewiesen:
— §101a Informations- und Wartepflicht:
Demnach darf ein Vertrag erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information an die nicht berücksichtigten
Bieter geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich
die Frist auf 10 Tage.
— §107 Einleitung, Antrag:
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. Der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgebe oder zur Bewerbung gegenüber
dem Auftraggeber gerügt werden;
4. Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können Wie: Körper überprüfen
Quelle: OJS 2015/S 118-214860 (2015-06-17)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2015-12-14) Objekt Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verordnung: Europäische Union
Öffentlicher Auftraggeber Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch Hochbauamt
Postanschrift: Hochbauamt, Hauptstätterstr. 66
Kontakt
Telefon: +49 71121689832📞