Erweiterung und Umbau der Grundschule am Gernerplatz

Auftragsbekanntmachung (2016-05-02)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
E-Mail: anja.hofmann@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098133 📞
Fax: +49 8980098203 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-05-02 📅
Einreichungsfrist: 2016-06-02 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-05-07 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 089-156963
ABl. S-Ausgabe: 89

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Übersicht Leistungsumfang:”

“— Ganzglasgeländer ca. 105 m.”
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Puchheim.”

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Angaben zur Präqualifizierung”

“Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung).”
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
“VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation”

“VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme”

Mehr anzeigen (1)

“VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise.”

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
“Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v.H der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme”

“Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme.”
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
“Sicherheitsleistungen §17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.”

Verfahren
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2016-07-28 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2016-06-02 📅

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
URL der Teilnahme: Angebotsabgabe in Papierform 🌏
URL der Dokumente: www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2016-06-13 📅
Datum des Endes: 2016-08-19 📅

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Postort: München
Postleitzahl: 80539
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2016/S 089-156963 (2016-05-02)