Verlegung der L1250 bei Wendlingen, Bauoberleitung und Örtliche Bauüberwachung

Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.3, Außenstelle Göppingen

Bauoberleitung und Örtliche Bauüberwachung für:
1. Projektdaten:
— Verlegung der L 1250, Länge: 817 m, Fahrbahnbreite: 6,50 m (2 Fahrstreifen mit je 3 m, zzgl. Randstreifen von je 0,25 m), sowie seitlich anschließendem Sicherheitsraum von je 0,50 m,
— Bau eines kombinierten Geh- und Radwegs, Länge: 350 m, Breite: 2,75 m zzgl. seitlichem Sicherheitstrennstreifen von je 0,75 m,
— Herstellung der Entwässerung der L 1250, in Teilbereichen für WSG II gem. RAS-Ew und RiStWag,
— Herstellung eines Brückenbauwerks als offener Rahmen mit Überschüttung zur Überquerung der Neckartalbahn (SÜ L 1250), lichte Weite: 11 m, Wanddicken: jeweils 1,30 m, Rahmendecke aus Fertigteilplatten (Plattenbalken) mit Ortbetonergänzung, Konstruktionshöhe: 1 m, Gesamtlänge Rahmenbauwerk: ca. 80 m (Herstellung weitgehend in nächtlichen Betriebsruhen und im Gleiswechselbetrieb unter Sperrung eines Richtungsgleises der Bahnstrecke),
— Neubau von Stützwänden, Länge: ca. 300 m, Stützwandhöhe: ca. 12 m,
— Trogbauwerk zur Führung der L 1250 und zur Sicherung eines Geländesprungs, Länge: ca. 80 m, Wandhöhe: ca. 11 m, bauzeitliche Grundwasserabsenkung/ Bauwasserhaltung,
— Neubau Stützbauwerk zur Sicherung eines Geländesprungs und zur Anbringung eines Blendschutzes, Länge: 80 m, max. Stützwandhöhe: 7,70 m, bauzeitliche Grundwasserabsenkung.
2. Bauablauf:
— Dauer der Bauausführung Neubau der SÜ L 1250 einschl. Stützwände und Verlegung L 1250: ca. 30 Monate, davon ca. 32 Wochen Vollsperrung der L 1250; Die Arbeiten werden in Betriebsform BF2, auf Anforderung in Betriebsform BF4 geleistet,
— Der Bauablauf ist derzeit wie folgt vorgesehen: Baubeginn Juli 2016, Bauende Dezember 2018,
— Straßenanlagen südwestlicher Teil vorauss. Aug. 2016 bis Juli 2018,
— Straßenanlagen südöstlicher Teil Juni 2017 bis Juli 2018,
— Straßenanlagen nordwestlicher Teil Juni 2018 bis Dezember 2018.
3. Kosten:
— voraussichtliche Kosten: ca. 12 400 000 EUR brutto, davon 9 400 000 EUR für Ingenieurbauwerke, 3 000 000 EUR für Verkehrsanlagen; Kostenträger: DB Netz AG.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2016-04-05. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2016-02-24.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Zetcon Ingenieure GmbH, NL Stuttgart

Wer?

• Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.3, Außenstelle Göppingen

Wie?

• Bauaufsicht › Baustellenüberwachung
• Bauverwaltungsleistungen › Projektmanagement im Bauwesen

Wo?

• Stuttgart › Esslingen

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2016-02-24	Auftragsbekanntmachung
2016-09-28	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2016-02-24)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen im Bauwesen
Menge oder Umfang:

Es sind Ingenieurleistungen gem. Honorarordnung der Architekten und Ingenieure (HOAI) zu vergeben. Es werden Leistungen aus folgenden Abschnitten vergeben:— HOAI 2013 Teil 3 Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke und Abschnitt 4 Verkehrsanlagen - jeweils Leistungsphase 8 Grundleistungen zzgl. der Besonderen Leistungen Kostenkontrolle, Prüfen von Nachträgen zzgl. Nachtragsmanagement, Örtliche Bauüberwachung mit den in HOAI 2013, Anl. 12.1 und 13.1 beschriebenen Inhalten, Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Firmen und Prüfen der Aufmaße, Mitwirken bei behördlichen Abnahmen, Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen, Rechnungsprüfung und Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme, Soll/Ist-Vergleich, Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage, Überwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestellten Mängel, Qualitätsprüfung, Verkehrsbesprechungen, Unterstützung des AG bei der Öffentlichkeitsarbeit, Besprechung und Dokumentation, Bearbeiten von Behinderungsanzeigen, Aufstellen eines Personaleinsatzplanes.500 000

Gesamtwert des Auftrags: 500 000 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen im Bauwesen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.3, Außenstelle Göppingen
Postanschrift: Willi-Bleicher-Straße 3
Postleitzahl: 73033
Postort: Göppingen
Kontakt
Internetadresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx 🌏
E-Mail: aussenstellegp@rps.bwl.de 📧
Telefon: 0049 7161 657205 📞
Fax: 0049 7161 657199 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-02-24 📅
Einreichungsfrist: 2016-04-05 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-03-05 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 046-076321
ABl. S-Ausgabe: 46
Zusätzliche Informationen

Der Teilnahmeantrag fasst die gewünschten Informationen und Nachweise der Bekanntmachung zusammen. Dieser Antrag auf Teilnahme ist unterschrieben zusammen mit den Bewerbungsunterlagen im verschlossenen Umschlag mit entsprechender Kennzeichnung beim Auftraggeber auf dem Postweg oder direkt einzureichen. Nicht unterschriebene sowie nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeanträge bzw. formlose Anträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. Der Teilnahmeantrag und alle weiteren Unterlagen für die Bewerbung können bei der Kontaktstelle nach Nr. I.1) angefordert werden. Bei Punktgleichheit werden die Verhandlungsteilnehmer gemäß § 10 Abs. 3 VOF ausgelost. II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung: Beginn: Juli 2016, Abschluss: Dezember 2018 + Abrechnung ca. 1 Jahr.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Bauoberleitung und Örtliche Bauüberwachung für:

1. Projektdaten:

— Verlegung der L 1250, Länge: 817 m, Fahrbahnbreite: 6,50 m (2 Fahrstreifen mit je 3 m, zzgl. Randstreifen von je 0,25 m), sowie seitlich anschließendem Sicherheitsraum von je 0,50 m,

— Bau eines kombinierten Geh- und Radwegs, Länge: 350 m, Breite: 2,75 m zzgl. seitlichem Sicherheitstrennstreifen von je 0,75 m,

— Herstellung der Entwässerung der L 1250, in Teilbereichen für WSG II gem. RAS-Ew und RiStWag,

— Herstellung eines Brückenbauwerks als offener Rahmen mit Überschüttung zur Überquerung der Neckartalbahn (SÜ L 1250), lichte Weite: 11 m, Wanddicken: jeweils 1,30 m, Rahmendecke aus Fertigteilplatten (Plattenbalken) mit Ortbetonergänzung, Konstruktionshöhe: 1 m, Gesamtlänge Rahmenbauwerk: ca. 80 m (Herstellung weitgehend in nächtlichen Betriebsruhen und im Gleiswechselbetrieb unter Sperrung eines Richtungsgleises der Bahnstrecke),

— Neubau von Stützwänden, Länge: ca. 300 m, Stützwandhöhe: ca. 12 m,

— Trogbauwerk zur Führung der L 1250 und zur Sicherung eines Geländesprungs, Länge: ca. 80 m, Wandhöhe: ca. 11 m, bauzeitliche Grundwasserabsenkung/ Bauwasserhaltung,

— Neubau Stützbauwerk zur Sicherung eines Geländesprungs und zur Anbringung eines Blendschutzes, Länge: 80 m, max. Stützwandhöhe: 7,70 m, bauzeitliche Grundwasserabsenkung.

2. Bauablauf:

— Dauer der Bauausführung Neubau der SÜ L 1250 einschl. Stützwände und Verlegung L 1250: ca. 30 Monate, davon ca. 32 Wochen Vollsperrung der L 1250; Die Arbeiten werden in Betriebsform BF2, auf Anforderung in Betriebsform BF4 geleistet,

— Der Bauablauf ist derzeit wie folgt vorgesehen: Baubeginn Juli 2016, Bauende Dezember 2018,

— Straßenanlagen südwestlicher Teil vorauss. Aug. 2016 bis Juli 2018,

— Straßenanlagen südöstlicher Teil Juni 2017 bis Juli 2018,

— Straßenanlagen nordwestlicher Teil Juni 2018 bis Dezember 2018.

3. Kosten:

— voraussichtliche Kosten: ca. 12 400 000 EUR brutto, davon 9 400 000 EUR für Ingenieurbauwerke, 3 000 000 EUR für Verkehrsanlagen; Kostenträger: DB Netz AG.

Menge oder Umfang:

Es sind Ingenieurleistungen gem. Honorarordnung der Architekten und Ingenieure (HOAI) zu vergeben. Es werden Leistungen aus folgenden Abschnitten vergeben:

— HOAI 2013 Teil 3 Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke und Abschnitt 4 Verkehrsanlagen - jeweils Leistungsphase 8 Grundleistungen zzgl. der Besonderen Leistungen Kostenkontrolle, Prüfen von Nachträgen zzgl. Nachtragsmanagement, Örtliche Bauüberwachung mit den in HOAI 2013, Anl. 12.1 und 13.1 beschriebenen Inhalten, Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Firmen und Prüfen der Aufmaße, Mitwirken bei behördlichen Abnahmen, Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen, Rechnungsprüfung und Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme, Soll/Ist-Vergleich, Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage, Überwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestellten Mängel, Qualitätsprüfung, Verkehrsbesprechungen, Unterstützung des AG bei der Öffentlichkeitsarbeit, Besprechung und Dokumentation, Bearbeiten von Behinderungsanzeigen, Aufstellen eines Personaleinsatzplanes.

Referenznummer: 47.3-39-GP/L 1250 Verlegung bei Wendlingen/VOF-Verfahren
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: L 1250 bei Wendlingen.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

— Auskünfte, ob und auf welche Art der Bewerber wirtschaftlich mit Unternehmen verknüpft ist (§ 4 Abs. 2 VOF),

— Ein Bewerber oder Bieter ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen Unzuverlässigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zu zurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist:

a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

c) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

d) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e) § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU - Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),

g) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Bewerber oder Bieter zuzurechnen, wenn sie für diesen Bewerber oder Bieter bei der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) dieser Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für den Bewerber oder Bieter handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt (§ 4 Abs. 6 VOF),

— Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet (§ 4 Abs. 9 a) VOF),

— dass der Bewerber nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden ist, die seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen (§ 4 Abs. 9 b) VOF),

— dass nachweislich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen wurden (§ 4 Abs. 9 c) VOF),

— dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde (§ 4 Abs. 9 d) VOF).

Ist der inländische Bewerber eine juristische Person, deren satzungsgemäßem Geschäftszweck die dem Projekt entsprechenden Fach-/Planungsleistungen gehören, ist dieser nur dann teilnahmeberechtigt, wenn durch die Erklärung des Bewerbers zu III.3.2) nachgewiesen wird, dass der verantwortliche Projektbearbeiter die an die natürliche Person gestellten Anforderungen erfüllt. Auswärtige Bewerber mit der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfüllen die fachliche Voraussetzung für ihre Bewerbung, wenn ihre Berechtigung zur Führung ihrer oben genannten Berufsbezeichnung nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen gewährleistet ist.

Näheres siehe Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb. Dieser kann bei der Kontaktstelle nach Nr. I.1) angefordert werden.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Nachweis der Eignung durch Angabe:

— einer Berufshaftpflichtversicherung,

— Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen (§ 5 Abs. 4 c) VOF),

— zur Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (§ 5 Abs. 5 b) VOF).

Näheres siehe Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb. Dieser kann bei der Kontaktstelle nach Nr. I.1) angefordert werden.

Mindeststandards:

— § 5 (4) a) VOF: Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung, Nachweis, dass im Auftragsfall durch eine Haftpflichtversicherung eine Deckungssumme für Personenschäden in Höhe von 3 000 000 EUR und für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe von 3 000 000 EUR gegeben ist.

— § 5 (4) c) VOF:

Der Bewerber muss mindestens folgenden Umsatz aufweisen: 300 000 EUR pro Jahr bei vergleichbaren Leistungen.

Als Umsatz in Bezug auf entsprechende Dienstleistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, gelten Umsätze, die bei der Erbringung der Ingenieurleistungen „Bauoberleitung“ und „örtliche Bauüberwachung“ bei Straßenbaumaßnahmen und/ oder bei Ingenieurbauwerken erzielt wurden.

Mindestens eine vergleichbare Bauüberwachungsleistung in Kombination mit der Bauoberleitung für entweder eine Straßenbaumaßnahme oder eine Maßnahme des Ingenieurbaus oder zwei getrennte Aufträge, einmal Bauüberwachung, einmal Bauoberleitung sind Mindestanforderung gemäß Punkt 7.1 der „Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb“. Als entsprechende Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, gelten die Ingenieurleistungen „Bauoberleitung“ und „örtliche Bauüberwachung“ bei Straßenbaumaßnahmen und/ oder bei Ingenieurbauwerken.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Nachweis der Eignung durch:

— Angabe der persönlichen Leistungsfähigkeit der Personen inklusive beruflicher Befähigung (§ 5 Abs. 5 a) i. V. m § 4 Abs. 3 VOF),

— Angabe über die technische Leitung (§ 5 Abs. 5 c) VOF)

Nachweis des Studienabschlusses, Eigenerklärung,

— Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten 3 Jahren Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte in den letzten 3 Jahren ersichtlich ist (§ 5 Abs. 5 d) VOF),

— Erklärung, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung der Bewerber für die Dienstleistung verfügen wird (§ 5 Abs. 5 e) VOF),

— Angabe, welche Teile des Auftrags der Bewerber unter Umständen als Unterauftrag zu vergeben beabsichtigt ist (§ 5 Abs. 5 h) VOF).

Näheres siehe Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb. Dieser kann bei der Kontaktstelle nach Nr. I.1) angefordert werden.

Mindeststandards:

— § 5 (5) a) i. V. m § 4 (3) VOF:

Persönliche Leistungsfähigkeit der Personen inkl. berufliche Befähigung.

Der Bewerber muss mindestens folgende Befähigung aufweisen:

Abgeschlossene Ausbildung als Bauingenieur oder vergleichbar und mindestens 5 Jahre Berufserfahrung. Als Mindestanforderung gilt für den/die Bauoberleiter/in:

— Abschluss eines Bauingenieur-Studiums (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. (FH), Master oder Bachelor of Engineering oder vergleichbarer Abschluss),

— mindestens fünfjährige einschlägige Berufserfahrung,

— Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift.

Als Mindestanforderung gilt für den/die Mitarbeiter/in für die Bauüberwachung:

— Abschluss eines Bauingenieur-Studiums oder Berufsabschluss als (staatlich geprüfter) Bautechniker,

Als Mindestanforderung gilt für die Person, die die technische Leitung der Organisation innehat:

Als Mindestbedingung gilt, dass in den letzten 3 Jahren durchgängig mindestens 6 Personen in der Organisation des Auftragnehmers tätig gewesen sein müssen. Dabei wird nur technisches Personal (Ingenieure, Bautechniker und Bauzeichner) mitgezählt. Die leitende technische Person, ggf. Büroinhaber, wird mitgezählt. Teilzeitkräfte werden anteilig mit ihrem Beschäftigungsgrad mitgezählt.

Es ist zu erklären, dass:

— der Auftragnehmer die auf der Baustelle eingesetzten Personen (Bauoberleiter, Bauüberwacher) mit Handy und Laptop oder PC ausstattet,

— das Baubüro zusätzlich mit einem Farbdrucker und mindestens einem Pkw, der nur für diese Maßnahme zur Verfügung steht, ausgestattet wird,

— der Auftragnehmer über übliche Bürokommunikationssoftware, Projektmanagementsoftware und insbesondere über das AVA-Programm ARRIBA verfügt,

— der Auftragnehmer über einen Plotter verfügt, mit dem Pläne in A 0-Format ausgeplottet werden können sowie

— die notwendigen Instrumente zur Bauüberwachung (Digitalkameras, Asphaltthermometer, Messgeräte usw.) auf der Baustelle zur Verfügung stehen werden.

§ 5 (5) h) VOF:

Anteil der Leistung, die an andere Unternehmer vom Bewerber vergeben werden sollen.

Der Bewerber ist nur dann geeignet, wenn die von ihm benannten anderen Unternehmer den Mindeststandards für die übernommenen Leistungen genügen.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

§ 5 (4) a) VOF: Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung, Nachweis, dass im Auftragsfall durch eine Haftpflichtversicherung eine Deckungssumme für Personenschäden in Höhe von 3 000 000 EUR und für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe von 3 000 000 EUR gegeben ist.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Abschlagszahlungen gemäß Projektfortschritt.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

Mehrfachbeteiligungen einzelner Mitglieder einer Bewerbergemeinschaft sind unzulässig und führen zum Verfahrensausschluss sämtlicher betroffener Bewerbergemeinschaften.

Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Gemäß § 19(2) VOF.
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Auswahlkriterien:

1. Persönliche Leistungsfähigkeit der Personen einschl. berufliche Befähigung gemäß § 5 Abs. 5 lit. a) VOF i. V. m. § 4 Abs. 3 VOF.

Die für die Projektleitung vorgesehene Person und mindestens eine für die wesentlichen Teile der Bauüberwachung vorgesehene Person sind namentlich zu benennen.

Über die Mindestkriterien hinaus gelten folgende Kriterien für die Wertung der Teilnahmeanträge:

Die Ausführung von vergleichbaren Leistungen in den letzten 3 Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, durch:

— den/die Bauoberleiter/in (Wichtung 35%) und durch

— einen oder mehrere benannte Bauüberwacher/innen (Wichtung 25%) sind ein Kriterium für die Wertung der Teilnahmeanträge.

Hierfür können jeweils bis zu 3 persönliche Referenzen pro Person mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden. (Die persönlichen Referenzen können, müssen aber nicht mit den allgemeinen Referenzen für den Auftragnehmer als solchen über-einstimmen).

Die entsprechenden Angaben sind in der „Eigenerklärung zur Eignung“ zu machen und die geforderten Beschreibungen und Referenzbescheinigungen als gesonderte Anlage beizufügen.

Die Person des Bauoberleiters und des Bauüberwachers werden getrennt bewertet und gewichtet. Werden für die Bauüberwachung mehrere (spezialisierte) Personen benannt, werden diese Personen zusammen als Bauüberwacher gesehen.

Für die Wertung sind maßgebend:

— Konstruktiver Ingenieurbau,

— Straßenbaumaßnahmen,

— Ausführung von Maßnahmen für öffentliche Auftraggeber,

— Erfahrung mit dem HVA B-StB,

— vergleichbare finanzielle Größenordnung (ab ca. 5 000 000 EUR),

— komplexe Bauvorhaben mit vielen Abhängigkeiten und mindestens zweijähriger Laufzeit,

— Bauen unter Verkehr,

— Baumaßnahmen an Bahnanlagen,

— Koordination mit der DB Netze AG.

2. Referenzen zu vergleichbaren Leistungen gemäß § 5 Abs. 5 lit. b) VOF (Wichtung 30%).

(Es sind bis zu 3 allgemeine Referenzen mit den entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen).

Für die Wertung der allgemeinen Referenzen sind maßgebend:

3. Maßnahmen des Bewerbers zur Gewährleistung der Qualität und seiner Untersuchungsmöglichkeiten § 5 Abs. 5 lit. f) VOF (Wichtung 10 %).

Als Wertungskriterium der „Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb“ werden entweder:

— der Nachweis einer Zertifizierung nach DIN ISO 9001 (3 Punkte),

— Auszüge eines eingeführten QM-Handbuchs (2 Punkte) oder

— ein anderes Qualitätsmanagementsystem (1 Punkt) gewertet.

Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.3, Außenstelle Göppingen
Frank Engelhart
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Auskunftsstelle

Referenz
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 47.3-39-GP/L 1250 Verlegung bei Wendlingen/VOF-Verfahren
Zusätzliche Informationen

Der Teilnahmeantrag fasst die gewünschten Informationen und Nachweise der Bekanntmachung zusammen.

Dieser Antrag auf Teilnahme ist unterschrieben zusammen mit den Bewerbungsunterlagen im verschlossenen Umschlag mit entsprechender Kennzeichnung beim Auftraggeber auf dem Postweg oder direkt einzureichen.

Nicht unterschriebene sowie nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeanträge bzw. formlose Anträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. Der Teilnahmeantrag und alle weiteren Unterlagen für die Bewerbung können bei der Kontaktstelle nach Nr. I.1) angefordert werden.

Bei Punktgleichheit werden die Verhandlungsteilnehmer gemäß § 10 Abs. 3 VOF ausgelost.

II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung:

Beginn: Juli 2016,

Abschluss: Dezember 2018 + Abrechnung ca. 1 Jahr.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postanschrift: Karl-Friedrich-Str. 17
Postort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76133
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de 📧
Telefon: 0721 / 926-0 📞
Fax: 0721 / 926-3985 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Es gelten die Regelungen der §§ 102 ff. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Nachprüfungsantrages zur Vergabekammer gemäß §§ 107 f. GWB wird hingewiesen, namentlich auf die Regelung des § 107 Abs. 3 GWB, die folgenden Wortlaut hat:

„(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat;

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101 b Abs. 1 Nr. 2. § 101 a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt“.

Unverzüglich im Sinne des § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB ist die Rüge, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach Erkennen des angeblichen Verstoßes gegen Vergaberecht erhoben wird.

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: S. I.1)
Postanschrift: S. I.1)
Postort: S. I.1)
Postleitzahl: S. I.1)
Telefon: S. I.1) 📞
Internetadresse: S. I.1) 🌏
Fax: S. I.1) 📠
Quelle: OJS 2016/S 046-076321 (2016-02-24)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2016-09-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 431 595,40 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Telefon: 0049 7161 657 205 📞
Fax: 0049 7161 657 199 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-09-28 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-10-08 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 195-352584
Verweist auf Bekanntmachung: 2016/S 046-076321
ABl. S-Ausgabe: 195

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Preis (40 %)
2. Projektabwicklung und Organisation (20 %)
3. Fachlicher und technischer Wert (20 %)
4. Präsenz vor Ort (20 %)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2016-08-16 📅
Name: Zetcon Ingenieure GmbH, NL Stuttgart
Postanschrift: Kriegerstraße 3
Postort: Stuttgart
Postleitzahl: 70191
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: m.luther@zetcon.de 📧
Internetadresse: www.zetcon.de 🌏
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Baden-Württemberg bei Regierungspräsidium Karlsruhe
Postanschrift: Karl-Friedrich-Straße 17
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.3, Außenstelle Göppingen
Postanschrift: Willi-Bleicher-Straße 3
Postort: Göppingen
Postleitzahl: 73033
Telefon: 0049 7161 657205 📞
Fax: 0049 7161 657199 📠
Quelle: OJS 2016/S 195-352584 (2016-09-28)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)

Dienstleistungen im Bauwesen (>20)