2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE112, Bau Bereitstellungsflächen, Los 1 Technische Einrichtung, Los 2 Straßenbau/Entwässerung, Los 3 Landschaftspflegerische Maßnahmen | DB Netz AG (Bukr 16) | Öffentliches Auftragswesen in Deutschland

Datum	Dokument
2017-08-10	Auftragsbekanntmachung
2017-09-01	Ergänzende Angaben
2017-11-15	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2018-01-10	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2018-01-10	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2018-01-17	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2018-04-06	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2018-04-06	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2018-04-06	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2018-04-06	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2019-11-18	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2021-10-26	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2024-04-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-16	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-01-13	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2017-08-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Straßenbauarbeiten
Referenznummer: 17FEI25433
Kurze Beschreibung:

LOS 1 Technische Einrichtung der Fläche: Errichtung Automatikschranke für Zu- und Abfahrt, Einbau Straßenfahrzeuglachwaage bis 60t, Gestellung Mannschaftscontainer für ca. 10 Personen, Errichtung Lkw-Reifenwaschanlag LOS 2 Straßenbau, Entwässerung und Erschließung: Asphaltierung von ca. 6.700 qm Fläche, Herrichtung Versickerbecken und Entwässerungsgraben mit ca. 1 300 m LOS 3 Rodung ca. 2 ha Sukzessionsgehölze geringen bis mittleren Alters, Pflanzliche Bodendecke abräumen 4.400 qm, Errichtung Schutzzaun 1 000 m, Habitatelemente anlegen für Flussregenpfeifer und Zauneidechsen.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Straßenbauarbeiten 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Straßenbauarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: München, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot ausschließlich für ein Los
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Versorgungsunternehmen
Name des öffentlichen Auftraggebers: DB Netz AG (Bukr 16)
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7
Postleitzahl: 60486
Postort: Frankfurt am Main
Kontakt
Internetadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏
E-Mail: 2.sbss.muenchen.db.einkauf@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 89130872583 📞
Fax: +49 69260913730 📠
URL der Dokumente: http://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏
URL der Teilnahme: http://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-08-10 📅
Einreichungsfrist: 2017-09-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-08-12 📅
Datum des Beginns: 2017-10-18 📅
Datum des Endes: 2018-01-17 📅
2018-06-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 154-320361
ABl. S-Ausgabe: 154
Zusätzliche Informationen

Entgegen der Aussage in Abschnitt II.1.6) „Angaben zu den Losen“ können Angebote auch für mehrere Lose abgegeben werden.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

LOS 1 Technische Einrichtung der Fläche: Errichtung Automatikschranke für Zu- und Abfahrt, Einbau Straßenfahrzeuglachwaage bis 60t, Gestellung Mannschaftscontainer für ca. 10 Personen, Errichtung Lkw-Reifenwaschanlag

LOS 2 Straßenbau, Entwässerung und Erschließung: Asphaltierung von ca. 6.700 qm Fläche, Herrichtung Versickerbecken und Entwässerungsgraben mit ca. 1 300 m

LOS 3 Rodung ca. 2 ha Sukzessionsgehölze geringen bis mittleren Alters, Pflanzliche Bodendecke abräumen 4.400 qm, Errichtung Schutzzaun 1 000 m, Habitatelemente anlegen für Flussregenpfeifer und Zauneidechsen.

Höchstzahl der Lose pro Bieter: 3
Bezeichnung des Loses: Los 1 Technische Einrichtung
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung: Siehe Kapitel II.1.4 dieser Bekanntmachung.
Zusätzliche Informationen:

Entgegen der Aussage in Abschnitt II.1.6) „Angaben zu den Losen“ können Angebote auch für mehrere Lose abgegeben werden.

Bezeichnung des Loses: Los 2 Straßenbau/Entwässerung
Losnummer: 2
Bezeichnung des Loses: Los 3 Landschaftspflegerische Maßnahmen
Losnummer: 3

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Erklärungen gemäß dem Dokument „2.00-Bauvertrag mit Angebotserklärung_208.1213V25“derAusschreibungsunterlagen (AU):

— Erklärung über seine Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine entsprechende Erklärung über die Mitgliedschaft bei dem für sie zuständigen Versicherungsträger abzugeben.

— Erklärung über die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Erklärungen gemäß dem Dokument „2.00-Bauvertrag mit Angebotserklärung_208.1213V25“ der AU:

— Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung(Renten,Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in§21 Arbeitnehmer Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder§21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften und insbesondere, dass den Beschäftigten des Unternehmens oder den im Unternehmen eingesetzten Leiharbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung,soweit

— Arbeitnehmer- Entsendegesetz – AEntG,

— Mindestlohngesetz – MiLoG,

— sonstige geltende bundes- oder landesgesetzliche Regelungen und/oder

— allgemein verbindlich erklärte tarifliche Bestimmungen über Mindestentgelte

verbindlich vorgeben werden.

— Erklärung über die Beschäftigung von Mitarbeitern des DB Konzerns (aktive und nicht mehr aktive –wie Pensionäre und Rentner) sowie über die wirtschaftliche oder finanzielle Beteiligung am Unternehmen des Bieters von Personen, die außerdem ein Beschäftigungsverhältnis zu einer Gesellschaft des DB Konzerns unterhalten.

— Erklärung, dass der Bewerber/Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden ist.

— Erklärung über Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

— Erklärung über Kenntnisse von Personen, deren Verhalten gemäß § 123 Abs. 3 GWB dem Unternehmen zuzurechnen sind, welche rechtskräftig wegen einer der in § 123 Abs. 1 bis 10 GWB genannten Tatbeständen verurteilt sind oder eine Geldbuße im Sinne des § 30 OWiG gegen das Unternehmen wegen einerder in § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 GWB genannten Tatbeständen rechtskräftig festgesetzt wurde.

— Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist.

— Erklärung über mögliche Eintragungen im Gewerbezentralregister.

— Erklärung zur Kartellrechtlichen Compliance- und Korruptionsprävention.

— Erklärung, dass bei der Ausführung eines früheren Auftrags bei der Deutsche Bahn AG oder einem mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen keine wesentliche Anforderung erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat.

— Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Täuschung begangen und auch keine Auskünfte zurückgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die§§ 122 bis 124 GWB zu übermitteln.

— Erklärung, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulässiger Weise zu beeinflussen,

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

c) irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen konnte bzw. dies versucht hat.

Erklärung gemäß dem Dokument „2.20-Anlage 2.20 Eigenerklärung Verhaltenskodex_208.1213V28“ der AU:

— Erklärung, dass der Bewerber/Bieter den DB-Verhaltenskodex für Geschäftspartner (http://www.deutschebahn.com/lieferantenqualifizierung_downloads) oder die BME-Verhaltensrichtlinie(https://www.bme.de/fileadmin/_horusdam/2065-BME-Code_of_Conduct_deutsch.pdf) oder einen eigenen Verhaltenskodex, der im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich für ihn festlegt, einhalten wird.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

— Erklärung über die von ihm ausgeführten Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Erforderlich je Los.

Form der geforderten Erklärungen/Nachweise:

Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.

Nur die unter III.1.1 bis III.1.4, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.

Weitere erforderliche Erklärungen/Nachweise siehe III.2.2 und VI.3).

Alle unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme

Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Gesamtschuldnerische Haftung aller Gemeinschaftsmitglieder.

Verfahren
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 13:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2017-10-17 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2017-09-20 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 13:00
Ort des Eröffnungstermins: Deutsche Bahn AG, Richelstraße 3, 80634 München.
Zusätzliche Informationen: Bieter und ihre Bevollmächtigten sind bei der Submission nicht zugelassen.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: GS.EI-S-B, Beschaffung Infrastruktur, Region Süd, Thieme, Steffen
Dokumente URL: http://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: GS.EI-S-B, Beschaffung Infrastruktur, Region Süd
Postanschrift: Richelstraße 3
Postort: München
Postleitzahl: 80634
Kontaktperson: Thieme, Steffen
Land: München, Kreisfreie Stadt 🏙️

Referenz
Zusätzliche Informationen

Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.

Für die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt noch

— keine Baufreigabe in finanzieller Hinsicht vor

Eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur Aufhebung dieses Vergabeverfahrens führen.

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.

Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1 bis III.1.3 genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:

Erklärung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.

Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s):

— Quadra Ingenieure GmbH, Nürnberg

— DB Engineering and Consulting GmbH, Richelstr. 3, 80634 München

— DB AG, DB Immobilien/ Region Süd, Barthstraße 12, 80339 München.

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Form der geforderten Erklärungen/Nachweise

Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.

Nur die unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.

Alle unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten.

Entgegen der Aussage im Kapitel II.1.6) sind Angebote für ein oder mehrere Lose (auch alle Lose) zugelassen.

Änderungsvorschläge / Nebenangebote,die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen,sind ohne gleichzeitige Abgabe eines Hauptangebotes nicht zugelassen.

Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form zum Download im Bieterportal der DB AG unter der Internetadresse http://www.deutschebahn.com/bieterportal zur Verfügung gestellt.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Quelle: OJS 2017/S 154-320361 (2017-08-10)

Ergänzende Angaben (2017-09-01)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Los 1 Technische Einrichtung der Fläche: Errichtung Automatikschranke für Zu- und Abfahrt, Einbau Straßenfahrzeuglachwaage bis 60t, Gestellung Mannschaftscontainer für ca. 10 Personen, Errichtung Lkw-Reifenwaschanlag; Los 2 Straßenbau, Entwässerung und Erschließung: Asphaltierung von ca. 6 700 m² Fläche, Herrichtung Versickerbecken und Entwässerungsgraben mit ca. 1 300 m Los 3 Rodung ca. 2 ha Sukzessionsgehölze geringen bis mittleren Alters, Pflanzliche Bodendecke abräumen 4 400 m², Errichtung Schutzzaun 1 000m, Habitatelemente anlegen für Flussregenpfeifer und Zauneidechsen.

Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-09-01 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-09-06 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 170-349287
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 154-320361
ABl. S-Ausgabe: 170

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Los 1 Technische Einrichtung der Fläche: Errichtung Automatikschranke für Zu- und Abfahrt, Einbau Straßenfahrzeuglachwaage bis 60t, Gestellung Mannschaftscontainer für ca. 10 Personen, Errichtung Lkw-Reifenwaschanlag;

Los 2 Straßenbau, Entwässerung und Erschließung: Asphaltierung von ca. 6 700 m² Fläche, Herrichtung Versickerbecken und Entwässerungsgraben mit ca. 1 300 m

Los 3 Rodung ca. 2 ha Sukzessionsgehölze geringen bis mittleren Alters, Pflanzliche Bodendecke abräumen 4 400 m², Errichtung Schutzzaun 1 000m, Habitatelemente anlegen für Flussregenpfeifer und Zauneidechsen.

Quelle: OJS 2017/S 170-349287 (2017-09-01)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2017-11-15)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Los 1 Technische Einrichtung der Fläche: Errichtung Automatikschranke für Zu- und Abfahrt, Einbau Straßenfahrzeuglachwaage bis 60t, Gestellung Mannschaftscontainer für ca. 10 Personen, Errichtung Lkw-Reifenwaschanlag Los 2 Straßenbau, Entwässerung und Erschließung: Asphaltierung von ca. 6 700 m² Fläche, Herrichtung Versickerbecken und Entwässerungsgraben mit ca. 1 300 m Los 3 Rodung ca. 2 ha Sukzessionsgehölze geringen bis mittleren Alters, Pflanzliche Bodendecke abräumen 4 400 m², Errichtung Schutzzaun 1 000 m, Habitatelemente anlegen für Flussregenpfeifer und Zauneidechsen.

Gesamtwert des Auftrags: 3637169.69 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-11-15 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-11-18 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 222-462278
ABl. S-Ausgabe: 222

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Los 1 Technische Einrichtung der Fläche: Errichtung Automatikschranke für Zu- und Abfahrt, Einbau Straßenfahrzeuglachwaage bis 60t, Gestellung Mannschaftscontainer für ca. 10 Personen, Errichtung Lkw-Reifenwaschanlag

Los 3 Rodung ca. 2 ha Sukzessionsgehölze geringen bis mittleren Alters, Pflanzliche Bodendecke abräumen 4 400 m², Errichtung Schutzzaun 1 000 m, Habitatelemente anlegen für Flussregenpfeifer und Zauneidechsen.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2017-10-27 📅
Name: Wadle Bauunternehmung GmbH
Postort: Essenbach/Altheim
Land: Deutschland 🇩🇪
Landshut, Landkreis 🏙️
Name: W. Markgraf GmbH & Co. KG
Postort: Bayreuth
Land: Bayreuth, Kreisfreie Stadt 🏙️
Name: Schernthaner GmbH – Garten- und Landschaftsbau
Postort: Neuried
Land: München, Landkreis 🏙️
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
3
4

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Quelle: OJS 2017/S 222-462278 (2017-11-15)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2018-01-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 2957312.73 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
Verordnung: Entfällt

Verfahren
Verfahrensart: Entfällt
Vergabekriterien
Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Art des öffentlichen Auftraggebers: Entfällt
Name des öffentlichen Auftraggebers: DB Netz AG
Kontakt
Internetadresse: http://www.deutschebahn.com 🌏
E-Mail: steffen.s.thieme@deutschebahn.com 📧

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-01-10 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-01-12 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 008-014505
ABl. S-Ausgabe: 8

Objekt
Umfang der Beschaffung
Bezeichnung des Loses: 2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE112, Bau Bereitstellungsflächen, Los 2 Straßenbau/Entwässerung
Kurze Beschreibung: Siehe Kapitel II.1.4 dieser Bekanntmachung
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: München

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Deutsche Bahn AG, Steffen Thieme, Richelstraße 3, 80634 München
Internetadresse: www.deutschebahn.com 🌏
Adresse des Käuferprofils: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/ 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Quelle: OJS 2018/S 008-014505 (2018-01-10)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2018-01-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 2957312.73 EUR 💰

Referenz
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 008-014506
Quelle: OJS 2018/S 008-014506 (2018-01-10)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2018-01-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 2957312.73 EUR 💰

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-01-17 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-01-19 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 013-026929
ABl. S-Ausgabe: 13
Quelle: OJS 2018/S 013-026929 (2018-01-17)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2018-04-06)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 137302.50 EUR 💰

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-04-06 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-04-10 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 069-153735
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 222-462278
ABl. S-Ausgabe: 69

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2. GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Quelle: OJS 2018/S 069-153735 (2018-04-06)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2018-04-06)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 137302.50 EUR 💰

Referenz
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 069-153737
Quelle: OJS 2018/S 069-153737 (2018-04-06)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2018-04-06)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 137302.50 EUR 💰

Referenz
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 069-153738
Quelle: OJS 2018/S 069-153738 (2018-04-06)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2018-04-06)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 137302.50 EUR 💰

Referenz
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 069-153739
Quelle: OJS 2018/S 069-153739 (2018-04-06)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2019-11-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Referenznummer: 2018/S 013-026929
Gesamtwert des Auftrags: 2957312.73 EUR 💰
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Zusätzlicher CPV-Code: Landschaftsgärtnerische Arbeiten 📦

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-11-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-11-22 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 226-553413
ABl. S-Ausgabe: 226

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE112, Bau Bereitstellungsflächen, Los 2 Straßenbau/Entwässerung

Auftragsvergabe
Gesamtwert des Auftrags: 2957312.73 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de/ 🌏
Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: Vergabekammer des Bundes
Postort: Bonn
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2019/S 226-553413 (2019-11-18)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2021-10-26)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 2957312.73 EUR 💰

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Postleitzahl: 60327
Postort: Frankfurt Main
Kontakt
E-Mail: peter.trept@deutschbahn.com 📧

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-10-26 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-10-29 📅
Datum des Beginns: 2017-11-17 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 211-550107
ABl. S-Ausgabe: 211
Quelle: OJS 2021/S 211-550107 (2021-10-26)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: 2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE112, Bau Bereitstellungsflächen, Los 1 Technische Einrichtung, Los 2 Straßenbau/Entwässerung, Los 3 Landschaftspflegerische Maßnahmen
Referenznummer: 17FEI25433
Kurze Beschreibung:

LOS 1 Technische Einrichtung der Fläche: Errichtung Automatikschranke für Zu- und Abfahrt, Einbau Straßenfahrzeuglachwaage bis 60t, Gestellung Mannschaftscontainer für ca. 10 Personen, Errichtung Lkw-Reifenwaschanlag LOS 2 Straßenbau, Entwässerung und Erschließung: Asphaltierung von ca. 6.700 qm Fläche, Herrichtung Versickerbecken und Entwässerungsgraben mit ca. 1.300 m³ Bodenaushub, Errichtung Lagerboxen für Schüttgüter aus mobilen Stapelsteinen 3m hoch und 2.500m lang, Errichtung Außenbeleuchtung und Bewässerung für 40.000 qm LOS 3 Rodung ca. 2 ha Sukzessionsgehölze geringen bis mittleren Alters, Pflanzliche Bodendecke abräumen 4.400 qm, Errichtung Schutzzaun 1.000m, Habitatelemente anlegen für Flussregenpfeifer und Zauneidechsen

Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Straßenbauarbeiten 📦
Beschreibung
Interne Kennung: 177054d9-78e8-4ef0-b5ef-967f8d3adc9c
Titel: Los 2 Straßenbau/Entwässerung
Beschreibung der Beschaffung: Los 2 Straßenbau/Entwässerung
Dauer
Datum des Beginns: 2017-10-18 📅
Datum des Endes: 2018-06-30 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Beschreibung
Ort der Leistung: München, Kreisfreie Stadt 🏙️
Umfang der Beschaffung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Entwässerungsarbeiten 📦

Landschaftsgärtnerische Arbeiten 📦

Beschreibung
Postleitzahl: 81245
Stadt: München
Land: Deutschland 🇩🇪

Verfahren
Art des Verfahrens
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅

Auftragsvergabe
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Vertragsnummer: CON-0001 - W. Markgraf GmbH & Co KG
Datum des Vertragsabschlusses: 2017-10-27 📅
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2017435275 - Los: 2
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: W. Markgraf GmbH & Co KG
Nationale Registrierungsnummer: 8e3910f2-2a34-470f-9224-1acf3c5701f4
Postanschrift: Dieselstraße 9
Postleitzahl: 95448
Postort: Bayreuth
Region: Bayreuth, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 📞
Fax: +49 921297226 📠

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: DB Netz AG (Bukr 16)
Nationale Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Postleitzahl: 60327
Postort: Frankfurt Main
Region: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Fs.ei-s-g
E-Mail: steffen.s.thieme@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 89130872583 📞
Fax: +49 69260913730 📠
URL: https://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen

Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s): 1. 2. 3. Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Zusätzliche Informationen

Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht:

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:
1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.
Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s):
1.
2.
3.
Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Körper überprüfen
Nationale Registrierungsnummer: abfa7567-e3cb-4aff-9413-f15d6a6504f8
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de 📧
Telefon: +49 22894990 📞
Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-04-10+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

06 - Dritte stellten auf Teilfläche Unrat, Container und Restmüll ab, welcher für den fortführenden Bau geräumt werden muss. Wegen den dafür notwendigen Vor-Ort Kenntnisse kann die aktuelle Leistung zeitnah nur durch den bereits beauftragten AN erfolgen. Wegen den dafür notwendigen Vor-Ort Kenntnisse kann die aktuelle Leistung zeitnah nur durch den bereits beauftragten AN erfolgen.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 06 - Beräumung der Teilfläche von Unrat, Containern und Restmüll Dritter
Quelle: OJS 2024/S 072-212849 (2024-04-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-10)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

08 - Wegen einer Ablagerung von Hausmüll im Baufeld mussten Maßnahmen (Entfernung von Hausmüll, Einbau von Bodenmaterial) durchgeführt werden. Aufgrund der notwendigen Vor-Ort Kenntnisse kann die aktuelle Leistung zeitnah nur durch den bereits beauftragten AN erfolgen, welcher am Baufeld bereits aktiv ist. Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf von weiteren beteiligten AN der Baumaßnahme führen sowie dadurch zu Behinderungen zwischen diesen AN führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen der Fertigstellung der Bereitstellungsfläche kommen, die aber für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung stehen muss.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 08 - Leistungen im Zusammenhang mit der vorgefundenen Mülldeponie im Baufeld
Quelle: OJS 2024/S 072-213142 (2024-04-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-10)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

10 - Im Zuge der Bauausführung stellte sich heraus, dass die vorhandene Entwurfsplanung qualitativ nicht den Anforderungen entsprach und geändert werden musste. Daher wurden die Bautätigkeiten durch den AG vorläufig eingestellt. Ein Wechsel des AN würde einen Baustop nicht verhindern.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 10 - Stillstand Geräte, Personal
Quelle: OJS 2024/S 072-213345 (2024-04-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-10)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

09 - Verlegung von notwendigen Kabelschutzrohren zum Schutz der Kabel (Kabelumhüllung) kann aufgrund von den notwendigen Vor-Ort Kenntnissen nur durch den bereits beauftragten AN erfolgen. Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf von weiteren beteiligten AN der Baumaßnahme führen sowie dadurch zu Behinderungen zwischen diesen AN führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteten Fertigstellung der gesamten Bereitstellungsfläche führen würden, da diese Flächen als Zwischenlagerfläche für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung stehen muss.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 09 - Verlegung Kabelschutzrohre DN 50
Quelle: OJS 2024/S 072-214027 (2024-04-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-10)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

05 - Ursprünglich war geplant, die Wasserversorgung an den bestehenden Wasserzählerschacht der FIBA (DB Regio) anzubinden. Die Genehmigung der SMV München wurde dem Bauherrn dafür aber vorerst nicht erteilt. Daher sollte eine direkte Anbindung einer eigenen Zuleitung an die bestehenden DN 300 Trinkwasserleitung erfolgen. Wegen den dafür notwendigen Vor-Ort Kenntnisse kann die aktuelle Leistung nur durch den bereits beauftragten AN erfolgen. Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf von weiteren beteiligten AN der Baumaßnahme führen sowie dadurch zu Behinderungen zwischen diesen AN führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen der Fertigstellung der Bereitstellungsfläche kommen, die aber für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung stehen muss.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 05 - Anbindung der Wasserleitung an die Bestandsleitung
Quelle: OJS 2024/S 072-215204 (2024-04-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-10)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

07 - Für den Bau von einem Rohrgraben für eine Wasserleitung für das Ab- und Regenwasser kann auschließlich der bereits gebundene AN die notwendige Leistung zeitnah erbringen. Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf von weiteren beteiligten AN der Baumaßnahme führen sowie dadurch zu Behinderungen zwischen diesen AN führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen der Fertigstellung der Bereitstellungsfläche kommen, die aber für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung stehen muss

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 07 - Rohrgraben herstellen für Wasserleitung, Abwasser und Regenwasser
Quelle: OJS 2024/S 072-215474 (2024-04-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-04-11+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

20 - Zulage für Einbauten von Asphalt in der Fläche (Bordsteinen und Rinnen, bzw. händische nacharbeiten) Da AN bereits die Asphaltierung der Fläche durchführte, würde ein Wechsel des AN würde erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf der Baumaßnahme führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteteten Fertigstellung der Bereitstellungsfläche führen würden, da diese Fläche als Umschlagsfläche des Großprojektes zur Verfügung stehen muss. Der Wechsel des AN würde ferner die Durchsetztung von erschweren, da zwei AN an einer Baufläche beteiligt wären

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 20 - Zulage für Einbauten in der Fläche
Quelle: OJS 2024/S 073-216063 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

16 - Änderung des Materials der Leistungspositionen Brunnenausbau von Edelstahl in PVC, dadurch verkürzte Lieferzeit, einfachere und flexiblere Anpassung an vorhandene Lithologie und Kostenersparnis. Modifizierte Beauftragung der betroffenen Leistungsposition an einen anderen möglichen AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf von weiteren beteiligten AN der Baumaßnahme führen sowie dadurch zu Behinderungen zwischen diesen AN führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteten Fertigstellung der gesamten Bereitstellungsfläche führen würden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 16 - Modifizierte Ausführung Brunnenausbau
Quelle: OJS 2024/S 073-216178 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

14 - Baustillstand wegen erneuter Erstellung einer neuen Ausführungsplanung auf Basis neuer Entwurfsplanung des AG. Daher wurden die Bautätigkeiten durch den AG vorläufig eingestellt. Ein Wechsel des AN würde einen Baustillstand nicht verhindern.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

14 - Baustillstand wegen erneuter Erstellung einer neuen Ausführungsplanung auf Basis neuer Entwurfsplanung des AG

Quelle: OJS 2024/S 073-216337 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

17 - Abwassserpumpwerk muss für den Betrieb der Bürocontainer erbaut werden. Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf der Baumaßnahme führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteteten Fertigstellung der Bereitstellungsfläche führen würden. Der Wechsel des AN würde ferner die Durchsetztung von erschweren, da zwei AN an einem Bauteil beteiligt wären.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 17 - Erstellung Abwassserpumpwerk für die Bürocontaineranlage
Quelle: OJS 2024/S 073-216534 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-10)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

11 - Veränderung der Lage der Reifenwaschanalage und Waage aufgrund Optimierung der Planung und damit zusätzliche Vermessungsleistungen erforderlich. Eine Neubeauftragung wäre mit finaziellen Merhaufwand und höheren Kosten Verbunden. Ein Wechel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im ABuablauf von weiteren beteiligten AN der Baumaßnahme führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteten Fertigstellung der gesamten Bereitstellungsfläche führen würd

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 11 - Vermessungsleistungen Waage und Reifenwaschanalage
Quelle: OJS 2024/S 073-216683 (2024-04-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

15 - Zusatzleitstung im Bau wegen Erstellung einer neuen Entwurfsplanung des AG Die in Wechsel des AN würde zu erheblichen Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteteten Fertigstellung der Bereitstellungsfläche führen würden, da diese Fläche als Umschlagsfläche des Großprojektes zur Verfügung stehen muss.Durchführung der Erstellung einer neuen Entwurfsplanung des AG ist nur durch den aktuellen AN durchführbar, da er zeitnah mit den Arbeiten, ohne Zeitverlusst, beginnen kann.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 15 - Zusatzleitstung wegen Erstellung einer neuen Entwurfsplanung des AG
Quelle: OJS 2024/S 073-216685 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

19 - Bitumenpreiserhöhung für Asphaltierung der Teilfläche 1. Bitumen ist für die Asphaltmischung notwendig und ist für die Asphaltierung der Teilfläche 1 notwendig.Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf der Baumaßnahme führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteteten Fertigstellung der Bereitstellungsfläche führen würden, da diese Fläche als Umschlagsfläche des Großprojektes zur Verfügung stehen muss. Die Preiserhöhung betrifft alle möglichen AN

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 19 - Bitumenpreiserhöhung für Asphaltierung der Teilfläche 1
Quelle: OJS 2024/S 073-216762 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

12 - Im Zuge der Herstellung von Leitungsgräben für neu zu verlegende Ver- und Entsorgungsleitungen wurde im Bereich östlich des Versickerungsbeckens querende Sparten gefunden. Diese mußten gesichert werden, um die neuen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegen zu können. Der Sicherungsaufwand für diese Bestandssparten war kurzfristig zwingend erforderlich um einen Baustillstand zu verhindern. Ein Wechsel des AN hätte terminliche Verzögerungen zur folge.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

12 - Zusätzliche Spartensicherung im Bereich östlich des neu geplanten Versickerbeckens

Quelle: OJS 2024/S 073-217950 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

18 - Ausführung der Umschlagfläche TF 2 für die Gleisverladung als Betondecke, um Schüttgutcontainer umschlagen zu können. Dieser Vorgang muss zu den parallel laufenden arbeiten durchgeführt werden. Ein Wechsel des AN würde dabei zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf der Baumaßnahme führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteteten Fertigstellung der Bereitstellungsfläche führen würden, da diese Fläche als Umschlagsfläche Straße-Schiene für Baumaßnahmen des Großprojektes zur Verfügung stehen muss. Der Wechsel des AN würde ferner die Durchsetztung von erschweren, da zwei AN in einem Bereich beteiligt wären.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 18 - Ausführung der Umschlagfläche TF 2 für die Gleisverladung als Betondecke
Quelle: OJS 2024/S 073-218821 (2024-04-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-12)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-04-12+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

21 - Zusatzleistungen zu NT15 für die Erstellung der Entwurfsplanung des AG wird betreits duch AN durchgeführt. Ein Wechsel des AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf der Baumaßnahme führen. Insbesondere könnte es zu Verzögerungen kommen, die zu erheblichen Zusatzkosten bei einer verspäteteten Fertigstellung der Bereitstellungsfläche führen würden, da diese Fläche als Umschlagsfläche des Großprojektes zur Verfügung stehen muss. Der Wechsel des AN würde ferner die Durchsetztung von erschweren, da zwei AN an unterschiedlichen Planungen beteiligt wären.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 21 - Zusatzleistungen zu NT15 für die Erstellung der Entwurfsplanung des AG
Quelle: OJS 2024/S 074-218917 (2024-04-12)