BAB 5 AS Friedberg + Radweg (an der B455/L3057); Bau Strecke

Hessen Mobil – Straßen und Verkehrsmanagement Darmstadt

Im Bereich der AS Friedberg werden die B 455 aus Richtung Osten und die L 3057 aus Richtung Westen mit der A 5 verknüpft. Die unterführte B 455 geht ca. 250 m westlich der Achse der A 5 in die Landesstraße L 3057 über.
Das bestehende Hauptkreuzungsbauwerk (drei Teilbauwerke) der UF B 455/L 3057 (ASB-Nr. 5718 514 (alt)) im Zuge der A 5 (AS Friedberg) soll auf Grund des Erhaltungszustandes ersetzt werden (ASB-Nr. 5718 609 (neu)).
Vor dem Hintergrund des geplanten achtstreifigen Ausbaus der A 5 beabsichtigt Hessen Mobil daher, in den Jahren 2018 bis 2021 die Teilbauwerke zu ersetzen, die AS Friedberg um- und auszubauen sowie die Fahrbahn im Bereich der AS Friedberg grundhaft zu erneuern.
Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt II.2.4) der Auftragsbekanntmachung näher aufgeführt.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2017-02-23. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2017-01-17.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer?

• Hessen Mobil – Straßen und Verkehrsmanagement Darmstadt

Wie?

• Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen › Dienstleistungen von Ingenieurbüros

Wo?

• Darmstadt › Darmstadt, Kreisfreie Stadt
• Darmstadt › Wetteraukreis

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2017-01-17	Auftragsbekanntmachung
2018-02-16	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2017-01-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Referenznummer: 9j6-A5 AS Friedberg
Kurze Beschreibung:

Im Bereich der AS Friedberg werden die B 455 aus Richtung Osten und die L 3057 aus Richtung Westen mit der A 5 verknüpft. Die unterführte B 455 geht ca. 250 m westlich der Achse der A 5 in die Landesstraße L 3057 über. Das bestehende Hauptkreuzungsbauwerk (drei Teilbauwerke) der UF B 455/L 3057 (ASB-Nr. 5718 514 (alt)) im Zuge der A 5 (AS Friedberg) soll auf Grund des Erhaltungszustandes ersetzt werden (ASB-Nr. 5718 609 (neu)). Vor dem Hintergrund des geplanten achtstreifigen Ausbaus der A 5 beabsichtigt Hessen Mobil daher, in den Jahren 2018 bis 2021 die Teilbauwerke zu ersetzen, die AS Friedberg um- und auszubauen sowie die Fahrbahn im Bereich der AS Friedberg grundhaft zu erneuern. Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt II.2.4) der Auftragsbekanntmachung näher aufgeführt.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Dienstleistungen von Ingenieurbüros 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Wetteraukreis 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Hessen Mobil – Straßen und Verkehrsmanagement Darmstadt
Postanschrift: Groß-Gerauer-Straße 4
Postleitzahl: 64295
Postort: Darmstadt
Kontakt
Internetadresse: http://www.mobil.hessen.de 🌏
E-Mail: laura.poepperl@mobil.hessen.de 📧
Telefon: +49 6113663344 📞
Fax: +49 6113663303 📠
URL der Dokumente: https://www.had.de/onlinesuche_freeeu.html?SHOWPUB=269-11862 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-01-17 📅
Einreichungsfrist: 2017-02-23 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-01-21 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 015-023863
ABl. S-Ausgabe: 15
Zusätzliche Informationen

Die vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen für den Teilnahmeantrag sind zu verwenden. Der Auftraggeber stellt den Bewerbern kostenfrei die Unterlagen für den Teilnahmeantrag zur Verfügung, welche der Auftragsbekanntmachung in digitaler Form angehängt sind. Der ausgefüllte Antrag auf Teilnahme ist unterschrieben zusammen mit den Bewerbungsunterlagen in einem verschlossenem Umschlag zum Schlusstermin (siehe Ziffer IV.2.2)) an die unter Ziffer I.3) genannte Anschrift / Adresse einzusenden oder dort abzugeben. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe „Teilnahmewettbewerb 21/2017_BAB 5 AS Friedberg + Radweg (an der B455/L3057); Bau Strecke“ zu versehen. Der Antrag auf Teilnahme ist zwingend in seiner Form einzuhalten. Die geforderten Nachweise und gewünschten Erklärungen sind entsprechend der vorgegebenen Nummerierung der Anlagen zu den jeweiligen Kapiteln der Teilnahmeanträge zu gliedern und zu sortieren. Die Nichtverwendung sowie die unvollständige Verwendung / Ausfüllung der zur Verrfügung gestellten Teilnahmeunterlagen können zu einem Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen. Nicht unterschriebene sowie nicht fristgerechte Teilnahmeanträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. Für die Bewerberauswahl werden nur die geforderten Unterlagen berücksichtigt, darüber hinaus gehende Informationsunterlagen sind nicht erwünscht. Ein Verweis auf frühere Bewerbungen reicht nicht aus. Nachfolgende Textbausteine übernehmen (wenn zutreffend) bzw. unzutreffende Textbausteine entfernen. Bewerber bzw. Bieter werden ausgeschlossen, sofern diese oder deren Unterauftragnehmer im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme Planungs-, Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringen oder erbracht haben. Gleiches gilt für Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften, wenn mindestens ein Mitglied dieser Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme eine der vorgenannten Leistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringt oder erbracht hat. Derjenige Bewerber / Bieter, der den Zuschlag für die ausgeschriebenen Leistungen erhält, wird für die noch zu vergebenden Prüfingenieurleistungen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit diesem Bewerber / Bieter stehen.

Zusätzliche Informationen

Die vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen für den Teilnahmeantrag sind zu verwenden.

Der Auftraggeber stellt den Bewerbern kostenfrei die Unterlagen für den Teilnahmeantrag zur Verfügung, welche der Auftragsbekanntmachung in digitaler Form angehängt sind.

Der ausgefüllte Antrag auf Teilnahme ist unterschrieben zusammen mit den Bewerbungsunterlagen in einem verschlossenem Umschlag zum Schlusstermin (siehe Ziffer IV.2.2)) an die unter Ziffer I.3) genannte Anschrift / Adresse einzusenden oder dort abzugeben. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe „Teilnahmewettbewerb 21/2017_BAB 5 AS Friedberg + Radweg (an der B455/L3057); Bau Strecke“ zu versehen.

Der Antrag auf Teilnahme ist zwingend in seiner Form einzuhalten. Die geforderten Nachweise und gewünschten Erklärungen sind entsprechend der vorgegebenen Nummerierung der Anlagen zu den jeweiligen Kapiteln der Teilnahmeanträge zu gliedern und zu sortieren. Die Nichtverwendung sowie die unvollständige Verwendung / Ausfüllung der zur Verrfügung gestellten Teilnahmeunterlagen können zu einem Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen. Nicht unterschriebene sowie nicht fristgerechte Teilnahmeanträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.

Für die Bewerberauswahl werden nur die geforderten Unterlagen berücksichtigt, darüber hinaus gehende Informationsunterlagen sind nicht erwünscht.

Ein Verweis auf frühere Bewerbungen reicht nicht aus.

Nachfolgende Textbausteine übernehmen (wenn zutreffend) bzw. unzutreffende Textbausteine entfernen.

Bewerber bzw. Bieter werden ausgeschlossen, sofern diese oder deren Unterauftragnehmer im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme Planungs-, Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringen oder erbracht haben. Gleiches gilt für Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften, wenn mindestens ein Mitglied dieser Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme eine der vorgenannten Leistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringt oder erbracht hat.

Derjenige Bewerber / Bieter, der den Zuschlag für die ausgeschriebenen Leistungen erhält, wird für die noch zu vergebenden Prüfingenieurleistungen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit diesem Bewerber / Bieter stehen.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Das bestehende Hauptkreuzungsbauwerk (drei Teilbauwerke) der UF B 455/L 3057 (ASB-Nr. 5718 514 (alt)) im Zuge der A 5 (AS Friedberg) soll auf Grund des Erhaltungszustandes ersetzt werden (ASB-Nr. 5718 609 (neu)).

Vor dem Hintergrund des geplanten achtstreifigen Ausbaus der A 5 beabsichtigt Hessen Mobil daher, in den Jahren 2018 bis 2021 die Teilbauwerke zu ersetzen, die AS Friedberg um- und auszubauen sowie die Fahrbahn im Bereich der AS Friedberg grundhaft zu erneuern.

Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt II.2.4) der Auftragsbekanntmachung näher aufgeführt.

Für das unter Pkt. II.1.4) dieser Bekanntmachung genannte Vorhaben sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:

Gegenstand dieses Auftrages sind (Grund)Leistungen gemäß:

— Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 1 – 3 und 5 – 9,

— Objektplanung Verkehrsanlagen Lph. 6 – 9,

— Fachplanung Tragwerksplanung Lph. 2 – 6 sowie

— Landespflegerischer Ausführungsplan.

Ferner sind u.a. folgende besondere Leistungen zu erbringen:

— Konzeptionierung, Planung und Abstimmung der bauzeitigen Verkehrsführung (Erstellung von anordnungsfähigen Verkehrszeichenplänen),

— Abstimmung der endgültigen Markierung und Schutzeinrichtungen,

— Planung der Ausführung des Vorhabens gemäß § 2 BaustellV und Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators gemäß § 3 BaustellV und RAB 30,

— Stellung der örtlichen Bauüberwachung,

— Nachtragsbearbeitung (Nachtragsmanagement),

— Öffentlichkeitsarbeit (Anfragen und Pressearbeit),

— Planung, Optimierung und Darstellung des Gesamtbauablaufs (detailliert),

— Planung von Provisorien,

— Planung von Durchpressungen,

— Generalplanerleistungen (Koordinierungsleistungen),

— Planung der Leitungsverlegung und Leitungskoordinierung,

— Überarbeitung der Verbauplanung.

Leistungszeitraum, Fristen:

Beginn der Ausführung: 2 Kalenderwochen nach Aufforderung. Späteste Aufforderung: Oktober 2017.

Als Vertragsfristen werden folgende Bearbeitungszeiten festgelegt:

1) Vorinformation nach § 12 EG Abs. 1 Nr. 3 VOB/A versenden: 2 Wochen nach Aufforderung,

2) Fertigstellung Lph. 1 – 3, 5 und 6: 18 Wochen nach Aufforderung.

Für den weiteren Projektablauf gelten die folgenden Fristen:

3) Ausschreibungsbekanntmachung Bauvergabe: 2 Wochen nach vorheriger Ziffer,

4) Submission Bauvergabe: 4 Wochen nach vorheriger Ziffer,

5) Zuschlag Bauvergabe: ca. 2 Monate nach vorheriger Ziffer,

6) Baubeginn: ca.2 Wochen nach vorheriger Ziffer,

7) Bauzeit: ca. 36 Monate.

Weitere Zwischentermine ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

Dauer: 45 Monate
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Friedberg.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Ein Bewerber oder ein Bieter ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen Unzuverlässigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zu zurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist.

Erklärung, dass keine Ausschlussgründe vorliegen:

a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

c) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

d) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e) § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),

g) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Bewerber oder Bieter zuzurechnen, wenn sie für diesen Bewerber oder Bieter bei der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) dieser Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für den Bewerber oder Bieter handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt [§ 123 (1) Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 GWB sowie § 123 (4) Nr. 1 GWB].

Erklärung,

a) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet [§ 124 Abs. 2 GWB],

b) ob sie aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,[§ 124 Abs. 3 GWB],

c) ob nachweislich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen wurden [§ 124 Abs. 3 GWB].

d) ob die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde [§ 123 Abs. 4 GWB].

Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

Bei einem Einsatz von Unterauftragnehmer sind die Erklärungen auch für diese abzugeben. Präqualifizierte andere Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e. V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern (§ 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Vorlage eines entsprechenden Berufshaftpflichtversicherungsnachweises.

Folgender Versicherungsschutz wird gefordert:

— 3 000 000 EUR für Personenschäden

und

— 2 000 000 EUR für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden).

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen mindestens das 2-fache der genannten Deckungssummen pro Jahr beträgt. Als Beleg hierfür ist eine Bestätigung der Versicherung (z. B. in Form einer Kopie der Versicherungspolice) dem Teilnahmeantrag beizufügen. Bei Unterschreitung der geforderten Berufshaftpflichtversicherungsdeckungssumme ist eine Erklärung des Versicherers beizufügen, dass im Auftragsfall der Versicherungsschutz auf die geforderten Deckungssummen erhöht wird.

Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen [§ 45 Abs. 2 VgV]

Alle Angaben und die dazugehörigen Unterlagen sind mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Mindeststandards:

Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung gemäß Punkt III.1.2) wird als Mindeststandard gefordert.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Zur Beurteilung der Eignung sind folgende Angaben zu machen bzw. Unterlagen vorzulegen.

— § 46 (3) 2 VgV: Leistungsfähigkeit der technischen Fachkräfte, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen. Benennung der für die Projektbearbeitung vorgesehenen verantwortlichen Person / Personen, insbesondere mit der Angabe über vergleichbare Leistungen, die von dieser Person / diesen Personen bearbeitet wurden.

Angaben zu folgenden Funktion / Funktionen wird / werden gefordert:

— Projektleitung,

— Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke Planung bis Lph. 7,

— Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke ab Lph. 8,

— Fachbereichsleiter Verkehrsanlage ab Lph. 6,

— Fachbereichsleiter Landesplege,

— § 46 (3) 1 VgV: Ausführung von Leistungen in den letzten 3 Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

— § 46 (3) Nr. 8 VgV: Durchschnittliche jährliche Beschäftigungszahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten 3 Jahren.

Der Bewerber hat zum Nachweis der Eigung (§ 46 (3) 2 VgV und § 46 (3) 1 VgV) Referenzprojekte zu benennen; diese Referenzprojekte müssen gemäß den Teilnahmeunterlagen bestimmten Mindestanforderungen hinsichtlich Leistungsumfang und Projektbeschaffenheit entsprechen. Die Referenzprojekte sind für den Nachweis der Eignung nach § 46 (3) 1 VgV durch ausgestellte und unterschriebene Bescheinigungen des jeweils zuständigen Auftraggebers zu belegen, die Vorlage einer Kopie ist ausreichend. Die Unterlagen sind zusammen mit dem Teilnahmeantrag schriftlich vorzulegen. Sofern die vorbenannten Leistungen gemäß § 46 (3) 2 VgV und § 46 (3) 1 VgV von einem Unterauftragnehmer erbracht werden, so sind im Teilnahmeantrag an den entsprechenden Stellen die Nachweise und Angaben des für die Leistungserbringung vorgesehenen Unterauftragnehmers vorzulegen.

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e. V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern (§ 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Bei Einsatz von anderen Unternehmern (Unterauftragnehmer) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Präqualifizierte andere Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern (§ 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Mindeststandards:

Mindeststandard zu § 46 (3) 2 VgV:

Der Bewerber ist nur dann geeignet, wenn die nachfolgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

Projektleiter:

— Berufserfahrung des vorgesehenen Mitarbeiters > 5 Jahre,

— Nachweis von je einem vergleichbaren Referenzprojekt. Die Referenzprojekte müssen jeweils bestimmten Mindestanforderungen gemäß den zur Verfügung gestellten Teilnahmeunterlagen genügen.

Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke Planung bis Lph. 7:

Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke ab Lph. 8:

Fachbereichsleiter Verkehrsanlage ab Lph. 6:

Fachbereichsleiter Landespflege:

Mindeststandard zu § 46 (3) 1 VgV:

— Nachweise von je mindestens einem Referenzprojekt, das in den letzten 3 Jahre erbracht wurde. Die Referenzprojekte müssen jeweils bestimmten Mindestanforderungen gemäß den zur Verfügung gestellten Teilnahmeunterlagen genügen.

Der Bewerber ist weiterhin nur dann geeignet, wenn die vorgenannten Mindeststandards zu § 46 (3) 2 VgV und zu § 46 (3) 1 VgV gleichzeitig erfüllt sind.

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

Vertragsstrafenregelung für:

Tariftreue.

Der Bieter sowie die Unterauftragnemer und Verleihunternehmen haben sich mit dem Teilnahmeantrag zur Einhaltung der Tariftreue und Mindestentgelt zu erklären.

Verfahren
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:

Kriterium A:

Leistungsfähigkeit der technischen Fachkräfte, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen, inkl. berufliche Befähigung, gemäß §46 (3) Nr. 2 VgV, hier folgende Unterkriterien:

— Projektleiter,

— Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke Planung bis Lph. 7,

— Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke ab Lph. 8,

— Fachbereichsleiter Verkehrsanlage ab Lph. 6,

— Fachbereichsleiter Landespflege.

Zur Bewertung werden die vergleichbaren Leistungen herangezogen, die von dem vorgesehenen Mitarbeiter bearbeitet wurden. Die Bewertung erfolgt anhand der vom Bewerber benannten Referenzprojekte.

Kriterium B:

Ausführung von Leistungen in den letzten 3 Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, gemäß §46 (3) Nr.1 VgV. Zur Bewertung werden die Referenzprojekte herangezogen, die vom Bewerber zu benennen sind.

Die vorgenannten Kriterien/Unterkriterien werden mit einer Punktzahl zwischen 5 und 0 Punkten bewertet.

— 5 Punkte: Kriterium bestmöglich erfüllt,

— 0 Punkte: Kein Referenzprojekt erfüllt die Mindestanforderungen. Der Mindeststandard wird somit nicht erfüllt, der Teilnahmeantrag wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

Die Zwischenwerte, Spanne zwischen > 0 Punkte und < 5 Punkten, ergeben sich aus folgenden Bedingungen:

— Anzahl der wertbaren Referenzprojekte, die den Mindestanforderungen entsprechen (die Anzahl der Referenzprojekte, die vom Bewerber maximal einzureichen sind, sind im Vordruck „Anlage zur Eigenerklärung zur Eignung“ vorgebegeben).

Und insbesondere auf

— Übereinstimmung der wertbaren Referenzobjekte hinsichtlich Inhalt und Umfang mit der auftragsgegenständlichen Leistung anhand der in den Vordrucken zu machenden Angaben. Bewertet werden hierbei die über die Mindestanforderungen hinausgehenden Angaben.

Die Kriterien werden wie folgt gewichtet:

Kriterium A: 60 %

aufgegliedert in die folgenden Unterkriterien:

— Projektleiter: 20 %,

— Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke Planung bis Lph. 7: 10 %,

— Fachbereichsleiter Bauwerk Brücke ab Lph. 8: 10 %,

— Fachbereichsleiter Verkehrsanlage ab Lph. 6: 15 %,

— Fachbereichsleiter Landespflege: 5 %,

Kriterium B: 40 %.

Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 09:30
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Hessen Mobil – Straßen und Verkehrsmanagement Wiesbaden
Dokumente URL: https://www.had.de/onlinesuche_freeeu.html?SHOWPUB=269-11862 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: Hessen Mobil – Straßen und Verkehrsmanagement Wiesbaden
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postort: Wiesbaden
Postleitzahl: 65185
Kontaktperson: Dezernat BA 2 (Frau Pöpperl)
Land: Wiesbaden, Kreisfreie Stadt 🏙️
Telefon: +49 6113663421 📞
E-Mail: vergabe.zentrale@mobil.hessen.de 📧
Fax: +49 6113663435 📠

Referenz
Zusätzliche Informationen

Die vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen für den Teilnahmeantrag sind zu verwenden.

Der Auftraggeber stellt den Bewerbern kostenfrei die Unterlagen für den Teilnahmeantrag zur Verfügung, welche der Auftragsbekanntmachung in digitaler Form angehängt sind.

Der ausgefüllte Antrag auf Teilnahme ist unterschrieben zusammen mit den Bewerbungsunterlagen in einem verschlossenem Umschlag zum Schlusstermin (siehe Ziffer IV.2.2)) an die unter Ziffer I.3) genannte Anschrift / Adresse einzusenden oder dort abzugeben. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe „Teilnahmewettbewerb 21/2017_BAB 5 AS Friedberg + Radweg (an der B455/L3057); Bau Strecke“ zu versehen.

Der Antrag auf Teilnahme ist zwingend in seiner Form einzuhalten. Die geforderten Nachweise und gewünschten Erklärungen sind entsprechend der vorgegebenen Nummerierung der Anlagen zu den jeweiligen Kapiteln der Teilnahmeanträge zu gliedern und zu sortieren. Die Nichtverwendung sowie die unvollständige Verwendung / Ausfüllung der zur Verrfügung gestellten Teilnahmeunterlagen können zu einem Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen. Nicht unterschriebene sowie nicht fristgerechte Teilnahmeanträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.

Für die Bewerberauswahl werden nur die geforderten Unterlagen berücksichtigt, darüber hinaus gehende Informationsunterlagen sind nicht erwünscht.

Ein Verweis auf frühere Bewerbungen reicht nicht aus.

Nachfolgende Textbausteine übernehmen (wenn zutreffend) bzw. unzutreffende Textbausteine entfernen.

Bewerber bzw. Bieter werden ausgeschlossen, sofern diese oder deren Unterauftragnehmer im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme Planungs-, Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringen oder erbracht haben. Gleiches gilt für Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften, wenn mindestens ein Mitglied dieser Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme eine der vorgenannten Leistungen für Dritte oder andere Auftraggeber erbringt oder erbracht hat.

Derjenige Bewerber / Bieter, der den Zuschlag für die ausgeschriebenen Leistungen erhält, wird für die noch zu vergebenden Prüfingenieurleistungen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit diesem Bewerber / Bieter stehen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postort: Wiesbaden
Postleitzahl: 65185
Telefon: +49 611366-0 📞
E-Mail: post@mobil.hessen.de 📧
Fax: +49 611366-3435 📠
Quelle: OJS 2017/S 015-023863 (2017-01-17)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-02-16)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Im Bereich der AS Friedberg werden die B 455 aus Richtung Osten und die L 3057 aus Richtung Westen mit der A 5 verknüpft. Die unterführte B 455 geht ca. 250 m westlich der Achse der A 5 in die Landesstraße L 3057 über das bestehende Hauptkreuzungsbauwerk (drei Teilbauwerke) der UF B 455/L 3057 (ASB-Nr. 5718 514 (alt)) im Zuge der A 5 (AS Friedberg) soll auf Grund des Erhaltungszustandes ersetzt werden (ASB-Nr. 5718 609 (neu)). Vor dem Hintergrund des geplanten achtstreifigen Ausbaus der A 5 beabsichtigt Hessen Mobil daher, in den Jahren 2018 bis 2021 die Teilbauwerke zu ersetzen, die AS Friedberg um- und auszubauen sowie die Fahrbahn im Bereich der AS Friedberg grundhaft zu erneuern. Die im Einzelnen zu erbringenden Ingenieurleistungen sind unter Punkt II.2.4) der Auftragsbekanntmachung näher aufgeführt.

Gesamtwert des Auftrags: 2311813.90 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Hessen Mobil - Straßen und Verkehrsmanagement Darmstadt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-02-16 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-02-17 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 034-074499
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 015-023863
ABl. S-Ausgabe: 34
Zusätzliche Informationen

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Gegenstand dieses Auftrages sind (Grund)Leistungen gemäß

— Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 1 - 3 und 5 - 9,

— Objektplanung Verkehrsanlagen Lph. 6 - 9,

— Fachplanung Tragwerksplanung Lph. 2 - 6 sowie

1) Vorinformation nach § 12 EG Abs. 1 Nr. 3 VOB/A versenden: 2 Wochen nach Aufforderung

2) Fertigstellung Lph. 1 – 3, 5 und 6: 18 Wochen nach Aufforderung

3) Ausschreibungsbekanntmachung Bauvergabe: 2 Wochen nach vorheriger Ziffer

4) Submission Bauvergabe: 4 Wochen nach vorheriger Ziffer

5) Zuschlag Bauvergabe: ca. 2 Monate nach vorheriger Ziffer

6) Baubeginn: ca.2 Wochen nach vorheriger Ziffer

7) Bauzeit: ca. 36 Monate

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2017-08-23 📅

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Hessen Mobil - Straßen und Verkehrsmanagement Wiesbaden

Referenz
Zusätzliche Informationen

Quelle: OJS 2018/S 034-074499 (2018-02-16)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)

Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle (1)
Dienstleistungen im Bauwesen (16)
Dienstleistungen von Architekturbüros (>20)
Dienstleistungen von Ingenieurbüros (>20)
Kontroll- und Überwachungsleistungen (10)
Labordienste (7)
Stadtplanung und Landschaftsgestaltung (10)
Technische Tests, Analysen und Beratung (>20)