Umbau und Modernisierung Studierendenwohnheim, Pariser Straße 54, 53117 Bonn

Studierendenwerk Bonn AöR

Art und Umfang der Leistung:
Tischlerarbeiten – Innentüren

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-01-23. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2017-12-22.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• m&m Bauelemente GmbH

Wer?

• Studierendenwerk Bonn AöR

Wie?

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2017-12-22	Auftragsbekanntmachung
2018-03-02	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2017-12-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Zimmer- und Tischlerarbeiten
Kurze Beschreibung:

Art und Umfang der Leistung: Tischlerarbeiten – Innentüren

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Zimmer- und Tischlerarbeiten 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Bautischlerarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Deutschland 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Studierendenwerk Bonn AöR
Postanschrift: Nassestr. 11
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Kontakt
Internetadresse: http://www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
E-Mail: ausschreibung@studierendenwerk-bonn.de 📧
Telefon: +49 228/737117 📞
Fax: +49 228/737142 📠
URL der Dokumente: https://www.subreport.de/E35335341 🌏
URL der Teilnahme: https://www.subreport.de/E35335341 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-12-22 📅
Einreichungsfrist: 2018-01-23 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-12-23 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 247-517177
Verweist auf Bekanntmachung: 2016/S 249-456997
ABl. S-Ausgabe: 247
Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 12.2.2018, Ende innerhalb 60 Werktagen nach o. g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungsfristen/Einzelfristen: Montage Zargen: Bauteil 1 12 Werktage, BT2 6 WT, BT3 12 WT, BT4 6 WT; Montage Türblätter: BT1 6 WT, BT2 6 WT, BT3 6 WT, BT4 6 WT.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Art und Umfang der Leistung:

Tischlerarbeiten – Innentüren

Es werden Tischlerarbeiten im folgenden Umfang ausgeschrieben:

— Innentüren 76 x 201 cm, mit 1-teiliger Stahlumfassungszarge und Röhrenspan-Türblatt, ca. 350 Stück,

— Innentüren Feuchtraum 63,5 x 201 cm, mit 1-teiliger Stahlumfassungszarge und Röhrenspan-Türblatt, ca. 320 Stück,

— Innentüren Feuchtraumgeeignet 76 x 201 cm, mit 2-teiliger Stahlzarge und Röhrenspan-Türblatt, ca. 10 Stück.

Dauer: 60 Tage
Zusätzliche Informationen:

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

Pariser Straße 54

53117 Bonn

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Erforderlich ist ein Berufs- und Handelsregisterauszug,

Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung,

Formblatt 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen).

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

— TVgG NRW Bestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2-5.3) – wenn erforderlich,

— Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG),

— Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i. S. d. § 7 Abs. 1 (RVO TVgG NRW 2017) – wenn erforderlich,

— Beachtung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW.

Verfahren
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:45
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-03-24 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-01-23 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 12:45
Ort des Eröffnungstermins: Verwaltung - Vergabestelle - Büro Hr. Kantz - IV 2. OG 02 - Nassestraße 11, 53113 Bonn.
Zusätzliche Informationen: Bieter sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Dietmar Kantz
Internetadresse: www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de 🌏
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E35335341 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Das Studierendenwerk Bonn AöR hat vom 23.12.2017 bis einschließlich 1.1.2018 Betriebsferien. Bieterfragen können in diesem Zeitraum nicht beantwortet werden. Wir als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabeverfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der e-Vergabe. Um die Vorteile der e-Vergabe als Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-PlattformSubreport ELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de. Nach erfolgter Registrierunghaben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabeunterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) Weitere Bearbeitungs hinweise entnehmen Sie bitte der Bieterinfo zu den Vergabeunterlagen über Subreport Elvis. Zu Berücksichtigende Formblätter und Formulare:

1. die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahrenzu beachten sind – FB 212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, FB232 Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU, Bieterinfo, TVgG NRW § 9 Bestbieterprinzip, Besondere Vertragsbedingungen-Tariftreue/Mindestentlohnung Bauleistung/ILO;

2. die beim Bieter verbleiben undVertragsbestandteil werden – Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen, FB 214 Besondere Vertragsbedingungen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 231Vereinbarung Tariftreue, Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW(RVOTVgG NRW2017);

3. die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind – FB 213 Angebotsschreiben, Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung, FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter- / Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen, 5.4 Eigenerklärung nach § 19 Abs.3 Mindestlohngesetz (MiLoG);

Vertragsstrafen:Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1 000 EUR (ohne Umsatzsteuer). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer), einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB.

Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB / § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen).

Weitere Besondere Vertragsbedingungen – Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 6 Mann zu besetzen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland·Spruchkörper Köln c/o Bezirksregierung Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 0221-147-0 📞
E-Mail: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de 📧
Quelle: OJS 2017/S 247-517177 (2017-12-22)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-03-02)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 265 189 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-03-02 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-03-03 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 044-095431
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 247-517177
ABl. S-Ausgabe: 44
Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 12.2.2018, Ende innerhalb 60 Werktagen nach o.g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungsfristen/Einzelfristen: Montage Zargen: Bauteil 1 12 Werktage, BT2 6 WT, BT3 12 WT, BT4 6 WT; Montage Türblätter: BT1 6 WT, BT2 6 WT, BT3 6 WT, BT4 6 WT.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Innentüren Feuchtraum geeignet 76 x 201, mit 2-teiliger Stahlzarge und Röhrenspan-Türblatt, ca. 10 Stück.

Zusätzliche Informationen:

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 12.2.2018, Ende innerhalb 60 Werktagen nach o.g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungsfristen/Einzelfristen: Montage Zargen: Bauteil 1 12 Werktage, BT2 6 WT, BT3 12 WT, BT4 6 WT; Montage Türblätter: BT1 6 WT, BT2 6 WT, BT3 6 WT, BT4 6 WT.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-02-20 📅

Referenz
Zusätzliche Informationen

Das Studierendenwerk Bonn AöR hat vom 23.12.2017 bis einschließlich 1.1.2018 Betriebsferien. Bieterfragen können in diesem Zeitraum nicht beantwortet werden. Wir als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabeverfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der eVergabe. Um die Vorteile der eVergabe als Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-PlattformSubreport ELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de Nach erfolgter Registrierung haben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabeunterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) WeitereBearbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Bieter info zu den Vergabeunterlagen über Subreport Elvis. Zu Berücksichtigende Formblätter und Formulare:

1. die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind – FB 212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, FB232 Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU, Bieterinfo, TVgG NRW § 9 Bestbieterprinzip, Besondere Vertragsbedingungen-Tariftreue/Mindestentlohnung Bauleistung/ILO;

2. die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden – Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen, FB 214 Besondere Vertragsbedingungen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 231 Vereinbarung Tariftreue, Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen–TVgG NRW(RVOTVgG NRW2017);

3. die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind – FB 213 Angebotsschreiben, Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung, FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter- / Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen,5.4 Eigenerklärung nach § 19 Abs.3 Mindestlohngesetz (MiLoG);

4. die ausgefüllt auf gesondertes Verlangender Vergabestelle einzureichen sind – FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, TVgG NRW Bestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2 – 5.3), Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i.S.d. § 7 Abs.1 RVO TVgG NRW. Vertragsstrafen:Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1000 € (ohne Umsatzsteuer). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB / § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen). Weitere Besondere Vertragsbedingungen – Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 6 Mann zu besetzen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Zeughausstraße 2 – 10
Quelle: OJS 2018/S 044-095431 (2018-03-02)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baufertigstellung (>20)

Bautischlerei-Einbauarbeiten (>20)

Zimmer- und Tischlerarbeiten (>20)

Holzarbeiten (>20)