Umbau und Modernisierung Studierendenwohnheim, Pariser Straße 54, 53117 Bonn

Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 22.01.2018, Ende innerhalb 180 Werktagen nach o.g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungszeiten Bauteil 1 60 Werktage, BT2 30 WT, BT3 60 WT, BT4 30 WT.

Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 22.01.2018, Ende innerhalb 180 Werktagen nach o.g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungszeiten Bauteil 1 60 Werktage, BT2 30 WT, BT3 60 WT, BT4 30 WT.

Zusätzliche Informationen

Das Studierendenwerk Bonn AöR hat vom 23.12.2017 bis einschließlich 01.01.2018 Betriebsferien. Bieterfragen können in diesem Zeitraum nichtbeantwortet werden. Bieterinfo EU-weit Wichtige Informationen zum elektronischen Vergabeverfahren (eVergabe). Wir, als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabeverfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der eVergabe. Um die Vorteile der eVergabe als Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-Plattform Subreport ELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de. Nach erfolgter Registrierung haben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabeunterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) Weitere Bearbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Bieterinfo zu den Vergabeunterlagen über SubreportElvis. Zu Berücksichtigende Formblätter und Formulare: 1. die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind - FB 212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, FB 232 Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU, Bieterinfo, TVgG NRW § 9 Bestbieterprinzip, Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue/ Mindest-entlohnung Bauleistung/ILO. 2. die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden - Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen, FB 214 Besondere Vertragsbedingungen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 231 Vereinbarung Tariftreue,Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen–TVgG NRW(RVOTVgG NRW 2017). 3. die,soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind - FB 213 Angebotsschreiben, Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung, FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen, 5.4 Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG). 4. die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind - FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, TVgG NRW Bestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2 – 5.3), Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i.S.d. § 7 Abs. 1 RVO TVgG NRW. Vertragsstrafen: Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1000,- € (ohne Umsatzsteuer). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelan-sprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB. Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 4 Mann zu besetzen.