Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau – HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260 | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen | Öffentliches Auftragswesen in Deutschland

Datum	Dokument
2018-03-27	Auftragsbekanntmachung
2018-07-20	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-02-21	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-02-22	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-02-22	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-02-22	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-02-22	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-02-28	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2018-03-27)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bau von Deichen
Referenznummer: FMZ-2018-2
Kurze Beschreibung:

Ausbau Dörfelbach im Rückstaubereich der Flöha mit Stahlbetonrahmen, Trogbauwerk, Winkelstützwände und Böschungsbefestigung.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bau von Deichen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Bau von Deichen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Erzgebirgskreis 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Postanschrift: Rauenstein 6A
Postleitzahl: 09514
Postort: Pockau-Lengefeld
Kontakt
Internetadresse: http://www.sachsen.de 🌏
E-Mail: betrieb.fmz@ltv.sachsen.de 📧
Telefon: +49 373673100 📞
Fax: +49 37367310130 📠
URL der Dokumente: https://www.evergabe.de/unterlagen 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-03-27 📅
Einreichungsfrist: 2018-04-24 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-03-30 📅
Datum des Beginns: 2018-07-02 📅
Datum des Endes: 2018-12-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 063-138980
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 017-034051
ABl. S-Ausgabe: 63
Zusätzliche Informationen
Vergabe-Nr.: FMZ-2018-2.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— 730 m

— 370 m

— 60 m

— 350 t Steinschüttung herstellen,

— 15 m

— 315 t Steinschüttung herstellen,

— 80 m

— 36 m

— 5 St Herdriegel,

— 40 m

— 250 m

— 12 m

— 5 m Betonbordsteine setzen,

— 6 m

— 4 St Muldeneinlaufschächte,

— 4 St Schachtumbauten,

— 620 m

— 110 m Bachumleitung,

— 143 m Stahlgeländer,

— 2 St Stahltore,

— 80 m Einfriedung rückbauen, neu herstellen,

— 110 m Leitungsgraben.

Bezeichnung des von der EU finanzierten Projekts oder Programms: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Zusätzliche Informationen: Vergabe-Nr.: FMZ-2018-2.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Olbernhau, DE.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Nachweis gemäß VOB/A § 6a EU Nr. 1.

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebene Leistung mit dem Angebot:

— Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise,

— Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Nachweise gemäß VOB/A § 6a EU Nr. 2a - c;

Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind — zusätzlich zu den Teilnahmebedingungen EU genannt — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

Freistellungsbescheinigung zur Bauvorabzugssteuer gemäß § 48 Abs. 1 EStG.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Gemäß VOB/A (Ausgabe 2016) §6a EU Absatz (3) Nr. g):

Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind — zusätzlich zu den Teilnahmebedingungen EU genannt — mit dem Angebot einzureichen:

— Entsorgungskonzept – Anlage 25,

— Grobablaufplan.

Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind — zusätzlich zu den Teilnahmebedingungen EU genannt — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

— Betonarbeiten: 2 vergleichbare Referenzen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre zur Herstellung von Stahlbetonwänden am Gewässer mit mindestens 3,0 m Höhe ab Gründungssohle in Sichtbetonklasse SB 2,

— Eigenerklärung über die personellen und technischen Voraussetzungen zur Teilnahme am elektronischen Abfall-nachweisverfahren (eANV).

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung: Siehe Vergabeunterlagen.

Verfahren
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 13:30
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-06-12 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-04-24 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 13:30
Ort des Eröffnungstermins: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau, Rauenstein 6A, 09514 Pockau-Lengefeld.
Zusätzliche Informationen:

Es sind keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zum Öffnungsverfahren zugelassen.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau
Adresse des Käuferprofils: http://www.ltv.sachsen.de 🌏
Dokumente URL: https://www.evergabe.de/unterlagen 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig
Postanschrift: Braustraße 2
Postort: Leipzig
Postleitzahl: 04107
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3419771040 📞
E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de 📧
Fax: +49 3419771049 📠
Internetadresse: http://www.lds.sachsen.de 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB), Einleitung, Antrag:

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Quelle: OJS 2018/S 063-138980 (2018-03-27)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-07-20)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Ausbau Dörfelbach im Rückstaubereich der Flöha mit Stahlbetonrahmen, Trogbauwerk, Winkelstützwände und Böschungsbefestigung

Gesamtwert des Auftrags: 391218.73 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-07-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-07-24 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 140-319568
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 063-138980
ABl. S-Ausgabe: 140

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

730 m

370 m

60 m

350 t Steinschüttung herstellen,

15 m

315 t Steinschüttung herstellen,

80 m

36 m

5 St. Herdriegel,

40 m

250 m

12 m

5 m Betonbordsteine setzen,

6 m

4 St. Muldeneinlaufschächte,

4 St. Schachtumbauten,

620 m

110 m Bachumleitung,

143 m Stahlgeländer,

2 St. Stahltore,

80 m Einfriedung rückbauen, neu herstellen,

110 m Leitungsgraben

Bezeichnung des von der EU finanzierten Projekts oder Programms: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), FV-Reg-Nr. 102869052
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Olbernhau, DE

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-07-19 📅
Name: HINKEL Bau GmbH
Postanschrift: Annaberger Straße 1 a
Postort: Pockau-Lengefeld
Postleitzahl: 09509
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 373679735 📞
E-Mail: hinkelbau@aol.com 📧
Land: Erzgebirgskreis 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 391218.73 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Einlegung von Rechtsbehelfen: genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Einlegung von Rechtsbehelfen: genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB), Einleitung, Antrag:

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein;

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht;

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt;

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Quelle: OJS 2018/S 140-319568 (2018-07-20)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-02-21)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 01
Referenznummer: 4500127098
Kurze Beschreibung:

730 m³ Bodenaushub Baugruben BKL 3-5, 370 m³ Bodenaushub wieder einbauen BKL 3-5, 60 m³ Hinterfüllmaterial einbauen, 60 m³ schwerdurchlässiges Material einbauen, 350 t Steinschüttung herstellen, 15 m³ Abbruch Mauerwerk/Beton, 315 t Steinschüttung herstellen, 80 m³ Mischkornfilter, 36 m² Raupflaster, 5 St. Herdriegel, 40 m³ unbewehrten Beton herstellen, 250 m³ bewehrten Beton herstellen, 250 m² Strukturschalung, 12 m² Asphalt aufnehmen und wieder herstellen, 5 m Betonbordsteine setzen, 6 m² Betonpflaster, 4 St. Muldeneinlaufschächte, 4 St. Schachtumbauten, 620 m² Schotterrasen, 110 m Bachumleitung, 143 m Stahlgeländer, 2 St. Stahltore, 80 m Einfriedung rückbauen und neu herstellen, 110 m Leitungsgraben

Produkte/Dienstleistungen: Bau von Deichen 📦
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 391218.73 EUR 💰
Bezeichnung des von der EU finanzierten Projekts oder Programms: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (2014/2020)
Kennung der EU-Mittel: FV-Ident-Nr.: 102869052
Beschreibung
Interne Kennung: 4500127098
Art des Vertrags: Bauleistung
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
Postleitzahl: 09526
Stadt: Olbernhau
Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Erzgebirgskreis 🏙️
Dauer
Datum des Beginns: 2018-07-02 📅
Datum des Endes: 2018-12-14 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001

Verfahren
Art des Verfahrens
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅

Auftragsvergabe
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Vertragsnummer: 4500127098
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-07-19 📅
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 01
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 56219.43 EUR 💰
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet
Kennung des Angebots: NA 01
Leiter der anbietenden Partei ✅
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Hinkel Bau GmbH
Nationale Registrierungsnummer: Steuer-Nr.: 228/231/01213
Postanschrift: Annaberger Straße 1a
Postleitzahl: 09509
Postort: Pockau-Lengefeld
Region: Erzgebirgskreis 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: hinkelbau@aol.com 📧
Telefon: +49 37367 9735 📞
Fax: +49 37367 87831 📠

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Nationale Registrierungsnummer: ID 00005892
Postanschrift: Am Roten Turm 1
Postleitzahl: 09496
Postort: Marienberg
Region: Erzgebirgskreis 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: betrieb.fmz@ltv.sachsen.de 📧
Telefon: +49 37367 310 100 📞
Fax: +49 37367 310 130 📠
URL: https://www.talsperren-sachsen.de 🌏
Objekt
Art des Vertrags: Bauleistung

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Nationale Registrierungsnummer: ID t:03419773800
Region: Leipzig, Kreisfreie Stadt 🏙️
Telefon: +49 3419773800 📞
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-02-21+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 2a und b und Nr. 3. Die zusätzlichen Leistungen machten sich erforderlich, da es im Zuge der Vergabe der Bauleistungen zu zeitlichen Verschiebungen kam, so dass mit der Baumaßnahme erst deutlich später begonnen werden konnte und eine zusätzliche Winterpause erforderlich wurde. Außerdem stellte sich bei der Ausreichung der Ausführungsplanung heraus, dass die ausgeschriebenen Bewehrungsstahlmengen nicht den Mengen entsprechen, die in der Schal- und Bewehrungsplanung aufgelistet sind. Infolge dessen mussten die Mengen angepasst werden. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 01: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 - Baubüro für AG auf- und abbauen - 1,000 psch - Baubüro für AG vorhalten - 6,000 Mt. - Baustelle einrichten, Verlängerung um 3 Mt. - 3 Mt. - Baustelle räumen - Verlängerung um 5 Mt. - 1,000 psch - Bachumleitung - Verlängerung um 5 Mt. - 3,000 Mt. Mehrmengen nach VOB/B § 2 Abs. 3 - Betonstahl einbauen - 19,728 t

Quelle: OJS 2024/S 038-111893 (2024-02-21)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-02-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 05
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 466853.71 EUR 💰

Auftragsvergabe
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 05
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1848.96 EUR 💰
Kennung des Angebots: NA 05

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-02-22+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3. Die zusätzlichen Leistungen machten sich erforderlich, um den Projektabschnitt 1.2.3 erfolgreich zu realisieren. Die zusätzlichen Positionen wurden im Zuge der Baumaßnahme durch den Auftraggeber angewiesen bzw. mussten durch den Auftraggeber im Zuge der Baumaßnahme Änderungen an den Positionsinhalten vorgenommen werden. Die geänderten Leistungen resultieren aus der Nachtragsvereinbarung 04. In dieser wurden bereits 2 Rückstauklappen DN 250 beauftragt. Um im System zu bleiben war es erforderlich auch die Rückstauklappe DN 150 im System Büsch auszuführen. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 05: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5 - Rückstauklappe DN 150 aus V4A-Material als Leitungsanschluss DN 150 - 1,000 St. - L-Steine liefern und versetzen - 28,000 St. - Zulage für Rangerzaun - 20,000 m zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 - Geländeerhöhung nach Anweisung AG am Bauende - 1,000 St. - Zulage für Tor, Ausführung U-Rahmen - 1,000 psch. - zusätzlicher Grabenaushub für Tor - 1,000 psch. - Regenwasseranschluss für Laube auf Fl. St. 350/4 - 1,000 psch.

Quelle: OJS 2024/S 039-112732 (2024-02-22)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-02-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 03
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 461091.65 EUR 💰

Auftragsvergabe
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 03
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 930 EUR 💰
Kennung des Angebots: NA 3

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3. Die zusätzlichen Leistungen machten sich erforderlich, da am oberstromigen Bauende eine Gasleitung in bzw. knapp oberhalb der Gewässersohle angetroffen wurde. Diese Leitungslage stellt ein Fließhindernis dar. Damit konnte die geplante Gewässersohle nicht gemäß Ausführungsunterlage eingebaut werden. Um Baufreiheit zu schaffen, musste die Leitung umverlegt werden. Zusätzlich war der Einbau eines 2. Sohlriegels notwendig um trotz Montage des Dükers den Einbau des Setzpackes fortzusetzen. Die Baubehinderung konnte somit reduziert und ein Baustillstand vermieden werden. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 03: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 - Umverlegung Gasleitung, Tiefbauarbeiten (Hand- und Suchschachtung, Öffnen und Verschließen von 2 Montagegruben, Öffnen und Verschließen Rohrleitungsgraben, Einsanden der Rohrleitung, Liefern und Verlegen Trassenwarnband, Setzen von 2 Leerhülsen, Setzen von Markierungssäulen) - 1,000 psch.

Quelle: OJS 2024/S 039-113234 (2024-02-22)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-02-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 04
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 465021.65 EUR 💰

Auftragsvergabe
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 04
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1832.07 EUR 💰
Kennung des Angebots: NA 04

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3. Die geänderten Leistungen machten sich erforderlich, da sich bei der Erstellung der Ausführungsplanung durch das Ingenieurbüro (infolge von Kapazitätsproblemen bzw. -mangel bei den planenden Büros konnte der Auftragnehmer den Auftrag für die Ausführungsplanung erst deutlich nach Baubeginn auslösen) herausstellte, dass die angebotene Rückstauklappe Typ RDD nicht den Forderungen der Ausschreibung entsprach. Im Punkt Überstand ins Gewässer erfüllt sie nicht die Anforderungen von max. 5 cm. Somit konnte das Fabrikat nicht verwendet werden. Im Einvernehmen mit dem Auftraggeber wurde ein Alternativprodukt gesucht und mit den Rückstauklappen des Herstellers Büsch gefunden. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 04: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5 - Rückstauklappe aus V4a-Material als Leitungabschluss - 2,000 St. - Glattflansch aus Edelstahlmaterial - 2,000 St. - Dichtungssatz für Nennweite - 2,000 St. - Rückstauklappe aus V4A-Material als Leitungsabschluss - 1,000 St. - Lieferung und Montage Regenstandrohr - 1,000 St.

Quelle: OJS 2024/S 039-114770 (2024-02-22)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-02-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 02
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 447438.13 EUR 💰

Auftragsvergabe
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 02
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13653.51 EUR 💰
Kennung des Angebots: NA 02

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3. Durch die Verschiebung und Verlängerung der Bauzeit (siehe Nachtragsvereinbarung 01) entstanden dem Auftragnehmer zusätzliche Kosten, die er in der Angebotskalkulation nicht erkennen konnte. Dazu gehören die Erhöhung des Mindestlohnes, Preiserhöhungen der Lieferanten (u. a. wegen Erweiterung der Mautgebühren), Änderung in den Beitragssätzen KV, PV, RV. Dies betrifft die eigenen Leistungen des Auftragnehmers als auch die Leistungen der mit der ursprünglichen Bauzeit nur in 2018 gebundenen Nachauftragnehmer. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 02: Mehrkosten für Bauleistungen aufgrund Bauzeitverschiebung

Quelle: OJS 2024/S 039-115003 (2024-02-22)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-02-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 06
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 468702.67 EUR 💰

Auftragsvergabe
Titel: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.2.3 - HWS-Anlage am Dörfelbach BT_2.260, NTV 06

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-02-28+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3. Die zusätzlichen und geänderten Leistungen machten sich erforderlich, um den Projektabschnitt 1.2.3 erfolgreich zu realisieren. Die zusätzlichen Positionen wurden im Zuge der Baumaßnahme durch den Auftraggeber angewiesen bzw. mussten durch den Auftraggeber im Zuge der Baumaßnahme Änderungen an den Positionsinhalten vorgenommen werden. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 06: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5 - Zulage für Torhöhe 1,80 m - 1,000 St. zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 - Umbau Dachrinne - 1,000 St. - Lückenschluss über Mauer - 1,000 St. - Warnband gelb-schwarz an Gefahrenstelle angebracht - 1,000 St.

Quelle: OJS 2024/S 043-124771 (2024-02-28)