Kita II WoPaRo – Neubau eines Kinderhauses mit Wohnungen

Stadt Puchheim

Aluminium-Holzfensterarbeiten

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-09-04. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2018-07-18.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Fenstertechnik Weinfurter GmbH

Wer?

• Stadt Puchheim

Wie?

• Anstrich- und Verglasungsarbeiten › Verglasungsarbeiten
• Baubeschläge › Sonnenschutzvorrichtungen
• Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör › Bautischlerei-Einbauarbeiten mit Metall, außer Türen und Fenstern › Installation von Jalousien

Wo?

• Oberbayern › Fürstenfeldbruck

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2018-07-18	Auftragsbekanntmachung
2018-11-27	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2018-07-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
Kurze Beschreibung: Aluminium-Holzfensterarbeiten
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Bautischlerarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Fürstenfeldbruck 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
Internetadresse: http://www.puchheim.de 🌏
E-Mail: nadja.nieder@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098130 📞
Fax: +49 8980098203 📠
URL der Dokumente: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=143491 🌏
URL der Teilnahme: https://www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-07-18 📅
Einreichungsfrist: 2018-09-04 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-07-19 📅
Datum des Beginns: 2018-10-01 📅
Datum des Endes: 2019-02-04 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 137-312141
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 107-243028
ABl. S-Ausgabe: 137
Zusätzliche Informationen

Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

a) Leistungsumfang (im Wesentlichen):

i) Aluminium-Holzfensterarbeiten:

I) 1-flügelige Fenster ca. 25 St.,

II) 2-flügelige Fenster ca. 12 St.,

III) fixverglaste Fenster ca. 12 St.,

IV) 6-teilig Aluminium –Holzpfosten-Riegel ca. 1St.,

V) 1-flg. Aluminium –Holzpfostenstocktüren ca. 2 St.,

VI) 2-flg. Aluminium -Holzpfostenstocktüren ca. 4 St.,

VII) 4-teilig Aluminium –Holzpfostenstocktüren ca. 1 St.,

VIII) 6-teilig Aluminium –Holzpfostenstocktüren ca. 2 St.,

IX) Fensterbank Außen aus Alu Blech ca. 50 m,

X) Raffstore ca. 44 St.,

XI) Fensterbank Innen aus Holzwerkstoff ca. 50 m,

XII) Glasreinigung ca. 140 m

b) voraussichtliche Ausführungstermine:

i) Bauzeit (inkl. Planung, Fertigung und Ausführung auf der Baustelle) von 14.1.2019 – 4.2.2019.

ii) Zwischentermine:

– Planung der Aluminium-Holzfenster von 1.10.20.18 – 19.10.2018,

– Fertigung der Aluminium-Holzfenster von 22.10.2018 – 17.12.2018,

– Ausführung auf der Baustelle von 14.1.2019 – 4.2.2019 Zwischentermin Einbau der Fenster 21.1.2019

c) Sonstiges:

i) Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Puchheim

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Aufgaben zu überprüfen:

VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation

VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme

VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:30
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-11-02 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-09-04 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:30
Ort des Eröffnungstermins: Rathaus Stadt Puchheim
Poststr. 2
82178 Puchheim

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Internetadresse: www.puchheim.de 🌏
Dokumente URL: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=143491 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme

Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für…

… Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme

… Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921760 📞
Fax: +49 8921762914 📠
Quelle: OJS 2018/S 137-312141 (2018-07-18)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-11-27)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 247 000 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-11-27 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-11-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 231-526976
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 137-312141
ABl. S-Ausgabe: 231

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

I) 1-flügelige Fenster ca. 25 St.;

II) 2-flügelige Fenster ca. 12 St.;

III) fixverglaste Fenster ca. 12 St.;

IV) 6-teilig Aluminium-Holzpfosten-Riegel ca. 1 St.;

V) 1-flg. Aluminium-Holzpfostenstocktüren ca. 2 St.;

VI) 2-flg. Aluminium-Holzpfostenstocktüren ca. 4 St.;

VII) 4-teilig Aluminium-Holzpfostenstocktüren ca. 1 St.;

VIII) 6-teilig Aluminium-Holzpfostenstocktüren ca. 2 St.;

IX) Fensterbank Außen aus Alu Blech ca. 50 m;

X) Raffstore ca. 44 St.;

XI) Fensterbank Innen aus Holzwerkstoff ca. 50 m;

i) Bauzeit (inkl. Planung, Fertigung und Ausführung auf der Baustelle) von 14.1.2019-4.2.2019;

— Planung der Aluminium-Holzfenster von 1.10.20.18-19.10.2018,

— Fertigung der Aluminium-Holzfenster von 22.10.2018-17.12.2018,

— Ausführung auf der Baustelle von 14.1.2019-4.02.2019.

Zwischentermin Einbau der Fenster 21.1.2019

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-11-21 📅
Name: Fenstertechnik Weinfurter GmbH
Postanschrift: Badstr. 11
Postort: Rieden
Postleitzahl: 92286
Land: Deutschland 🇩🇪
Amberg-Sulzbach 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 247 000 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Quelle: OJS 2018/S 231-526976 (2018-11-27)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baufertigstellung (>20)

Bautischlerei-Einbauarbeiten (>20)

Bautischlerarbeiten (>20)

Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör (>20)

Bautischlerei-Einbauarbeiten mit Metall, außer Türen und Fenstern (>20)
Bautischlerei-Einbauarbeiten ohne Metall (>20)
Beschlagarbeiten (9)
Einbau von Tür- und Fensterrahmen (13)
Einbau von Türen und Fenstern (>20)
Einbau von Türschwellen (3)