Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Kita II WoPaRo – Neubau eines Kinderhauses mit Wohnungen
Produkte/Dienstleistungen: Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör📦
Kurze Beschreibung: Kunststofffenster u. -fenstertüren, Kunststofftüren
1️⃣
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Bautischlerarbeiten📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Sonnenschutzvorrichtungen📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Rollladenarbeiten📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Verglasungsarbeiten📦
Ort der Leistung: Fürstenfeldbruck🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Puchheim
Beschreibung der Beschaffung:
“a) Leistungsumfang (im Wesentlichen):
i) Kunststofffenster/-fenstertüren/-türenarbeiten:
I) 1-flügelige Fenster ca. 21 St.;
II) 2-flügelige Fenster ca. 6...”
Beschreibung der Beschaffung
a) Leistungsumfang (im Wesentlichen):
i) Kunststofffenster/-fenstertüren/-türenarbeiten:
I) 1-flügelige Fenster ca. 21 St.;
II) 2-flügelige Fenster ca. 6 St.;
III) 1-flügelige Kunststofftüren ca. 8 St.;
IV) 2-flügelige Kunststofffenstertüren ca. 2 St.;
V) 2-teilige Kunststofffenstertüren ca. 3 St.;
VI) 3-teilige Kunststofffenstertüren ca. 3 St.;
VII) Glasreinigung ca. 90 m.
b) voraussichtliche Ausführungstermine:
i) Bauzeit (inkl. Planung, Fertigung und Ausführung auf der Baustelle) von 10.4.2019 – 26.4.2019;
ii) Zwischentermine:
— Planung der Kunststofffenster -türen von 27.1.2019 - 11.2.2019,
— Fertigung der Kunststofffenster -türen von 13.2.2019 – 8.4.2019,
— Ausführung auf der Baustelle von 10.4.2019 – 26.4.2019.
Zwischentermin Einbau der Fenster 26.4.2019
c) Sonstiges:
i) Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2019-01-27 📅
Datum des Endes: 2019-04-26 📅
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)
Angaben...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Aufgaben zu überprüfen:
VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Technische und berufliche Fähigkeiten
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2018/S 138-314234
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2018-12-11
14:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2019-02-11 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2018-12-11
14:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Rathaus
Zi. 205
Poststr. 2
82178 Puchheim
“Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme
Sicherheitsleistung §17...”
Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme
Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme
Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921760📞
Fax: +49 8921762914 📠
Quelle: OJS 2018/S 225-513928 (2018-11-19)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2019-07-03) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung: Kunststofffenster u. –fenstertüren, Kunststofftüren
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 145 000 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“a) Leistungsumfang (im Wesentlichen):
i) Kunststofffenster / -fenstertüren / -türenarbeiten:
I) 1-flügelige Fenster ca. 21 St.,
II) 2-flügelige Fenster ca....”
Beschreibung der Beschaffung
a) Leistungsumfang (im Wesentlichen):
i) Kunststofffenster / -fenstertüren / -türenarbeiten:
I) 1-flügelige Fenster ca. 21 St.,
II) 2-flügelige Fenster ca. 6 St.,
III) 1-flügelige Kunststofftüren ca. 8 St.,
IV) 2-flügelige Kunststofffenstertüren ca. 2 St.,
V) 2-teilige Kunststofffenstertüren ca. 3 St.,
VI) 3-teilige Kunststofffenstertüren ca. 3 St.,
VII) Glasreinigung ca. 90 m.
b) voraussichtliche Ausführungstermine:
i) Bauzeit (inkl. Planung, Fertigung und Ausführung auf der Baustelle) von 10.4.2019-26.4.2019
ii) Zwischentermine:
— Planung der Kunststofffenster -türen von 27.1.2019-11.2.2019,
— Fertigung der Kunststofffenster -türen von 13.2.2019-8.4.2019,
— Ausführung auf der Baustelle von 10.4.2019-26.4.2019.
Zwischentermin Einbau der Fenster 26.4.2019
c) Sonstiges:
i) Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2018/S 225-513928
Auftragsvergabe
1️⃣
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-01-30 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Probat Bau AG
Postanschrift: Weißenfelder Straße 1
Postort: Feldkirchen – München
Postleitzahl: 85622
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: München, Landkreis🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 145 000 💰
Quelle: OJS 2019/S 128-311984 (2019-07-03)