Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Kita II WoPaRo – Neubau eines Kinderhauses mit Wohnungen
Produkte/Dienstleistungen: Bauleistungen im Hochbau📦
Kurze Beschreibung: Stahlbeton-Fertiggaragen im Außenbereich
1️⃣
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Stahlbetonkonstruktionen📦
Ort der Leistung: Fürstenfeldbruck🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Puchheim
Beschreibung der Beschaffung:
“Stahlbeton-Fertiggaragenarbeiten:
I) Einzelgarage ca. 2,98 m x 9,00 m x 2,51 m ca. 1 St.,
II) Einzelgarage ca. 2,98 m x 5,50 m x 2,51 m ca. 2 St.,
III)...”
Beschreibung der Beschaffung
Stahlbeton-Fertiggaragenarbeiten:
I) Einzelgarage ca. 2,98 m x 9,00 m x 2,51 m ca. 1 St.,
II) Einzelgarage ca. 2,98 m x 5,50 m x 2,51 m ca. 2 St.,
III) Einzelgarage ca. 2,98 m x 3,00 m x 2,51 m ca. 1 St.,
IV) Vorgesetzte Holzlattenfassade ca. 175 m.
b) voraussichtliche Ausführungstermine:
i) Bauzeit (inkl. Planung, Fertigung und Ausführung auf der Baustelle) von 1.5.2019 –
30.6.2019,
ii) Zwischentermine:
– Einzelgarage ca. 2,98 m x 9,00 m x 2,51 m Mai 2019.
c) Sonstiges:
i) Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2019-05-01 📅
Datum des Endes: 2019-06-30 📅
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)
Angaben...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Aufgaben zu überprüfen:
VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Technische und berufliche Fähigkeiten
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2017/S 155-321219
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2018-09-04
12:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2018-11-02 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2018-09-04
12:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Rathaus Stadt Puchheim
Zi.Nr. 205
Poststr. 2
82178 Puchheim
“Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme
Sicherheitsleistung §17...”
Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme
Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme
Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921760📞
Fax: +49 8921762914 📠
Quelle: OJS 2018/S 137-312108 (2018-07-16)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-11-27) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 60 000 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Stahlbeton-Fertiggaragenarbeiten:
I) Einzelgarage ca. 2,98 m x 9,00 m x 2,51 m ca. 1 St.;
II) Einzelgarage ca. 2,98 m x 5,50 m x 2,51 m ca. 2 St.;
III)...”
Beschreibung der Beschaffung
Stahlbeton-Fertiggaragenarbeiten:
I) Einzelgarage ca. 2,98 m x 9,00 m x 2,51 m ca. 1 St.;
II) Einzelgarage ca. 2,98 m x 5,50 m x 2,51 m ca. 2 St.;
III) Einzelgarage ca. 2,98 m x 3,00 m x 2,51 m ca. 1 St.;
IV) Vorgesetzte Holzlattenfassade ca. 175 m.
b) voraussichtliche Ausführungstermine:
i) Bauzeit (inkl. Planung, Fertigung und Ausführung auf der Baustelle) von 1.5.2019-30.6.2019;
ii) Zwischentermine:
— Einzelgarage ca. 2,98 m x 9,00 m x 2,51 m Mai 2019.
c) Sonstiges:
i) Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2018/S 137-312108
Auftragsvergabe
1️⃣
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-09-21 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Laumer Bautechnik GmbH
Postanschrift: Bahnhofstr. 8
Postort: Massing
Postleitzahl: 84323
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Rottal-Inn🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 60 000 💰
Quelle: OJS 2018/S 231-526973 (2018-11-27)