Kita II WoPaRo - Neubau eines Kinderhauses mit Wohnungen

Stadt Puchheim

Sanitärtechnische Anlagen.
— Schmutzwasserinstallation,
— Regenwasserinstallation,
— Trinkwasserinstallation,
— Dämmung der Rohrleitungen,
— Installation Sanitärgegenstände,
— Lüftungsinstallation.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-03-20. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2018-01-10.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2018-01-10 Auftragsbekanntmachung
2020-05-19 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2018-01-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
Kurze Beschreibung:
Sanitärtechnische Anlagen. — Schmutzwasserinstallation, — Regenwasserinstallation, — Trinkwasserinstallation, — Dämmung der Rohrleitungen, — Installation Sanitärgegenstände, — Lüftungsinstallation.
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Wasserinstallationen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Fürstenfeldbruck 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
Internetadresse: http://www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏
E-Mail: alke.westmeier-dilg@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098159 📞
Fax: +49 8980098203 📠
URL der Dokumente: http://www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-01-10 📅
Einreichungsfrist: 2018-03-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-01-12 📅
Datum des Beginns: 2018-07-02 📅
Datum des Endes: 2019-07-03 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 008-012869
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 155-321219
ABl. S-Ausgabe: 8
Zusätzliche Informationen
Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme. Sicherheitsleistung § 17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme. Sicherheitsleistung § 17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.
Mehr anzeigen

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Sanitärtechnische Anlagen.
— Schmutzwasserinstallation,
— Regenwasserinstallation,
— Trinkwasserinstallation,
— Dämmung der Rohrleitungen,
— Installation Sanitärgegenstände,
— Lüftungsinstallation.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Puchheim.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden.
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung).
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Aufgaben zu überprüfen:
VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation.
VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme.
VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise.

Verfahren
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 11:30
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-05-20 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-03-20 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 11:30
Ort des Eröffnungstermins: Rathaus Stadt Puchheim.
Zi.Nr. 205.
Poststr. 2.
82178 Puchheim

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Internetadresse: www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏
Dokumente URL: www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏
URL der Dokumente: www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen
Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme.
Sicherheitsleistung § 17 VOB/B; Sicherheit für…
… Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme.
… Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921760 📞
Fax: +49 8921762914 📠
Quelle: OJS 2018/S 008-012869 (2018-01-10)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-05-19)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Sanitärtechnische Anlagen — Schmutzwasserinstallation, — Regenwasserinstallation, — Trinkwasserinstallation, — Dämmung der Rohrleitungen, — Installation Sanitärgegenstände, — Lüftungsinstallation.
Gesamtwert des Auftrags: 527 000 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verordnung: Europäische Union

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Postanschrift: Boschstr. 1
Kontakt
Internetadresse: http://www.puchheim.de 🌏
E-Mail: nadja.nieder@puchheim.de 📧
Telefon: +49 89413260820 📞
Fax: +49 89413260840 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-05-19 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-05-25 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 100-238984
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 008-012869
ABl. S-Ausgabe: 100

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung: Sanitärtechnische Anlagen
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Puchheim

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-05-16 📅
Name: HAWE GmbH
Postanschrift: Am Neubruch 25
Postort: München
Postleitzahl: 80997
Land: Deutschland 🇩🇪
München, Kreisfreie Stadt 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 527 000 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Internetadresse: www.puchheim.de 🌏
Quelle: OJS 2020/S 100-238984 (2020-05-19)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
Verwandte Suchen 🔍
Region:
Deutschland Bayern Oberbayern Fürstenfeldbruck
Produkte/Dienstleistungen:
Möbel (einschließlich Büromöbel),... Diverse Ausrüstungen Wasserinstallationen Bauarbeiten Bauinstallationsarbeiten Installateurarbeiten Installateurarbeiten und Verlegung von...