Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Kita II WoPaRo – Neubau eines Kinderhauses mit Wohnungen
Produkte/Dienstleistungen: Klempnerarbeiten📦
Kurze Beschreibung: Spenglerarbeiten und Abdichtungsarbeiten
Leistungsumfang (im Wesentlichen):
Spenglerarbeiten:
I. Metalldach inkl. Holz-UK ca. 315 m;
II. Regenrinnen / Dachentwässerung ca. 139 lfm;
III. Einlaufbleche ca. 139 lfm;
IV. Fallrohre ca. 176 lfm;
V. Attikaabdeckung Flachdach ca. 114 lfm;
VI. Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m;
Abdichtungsarbeiten:
I. Abdichtung Flachdächer, Laubengänge,... ca. 537 m
II. Flüssigabdichtung ca. 38 lfm
III. Dachbegrünung ca. 191 m
IV. Kiesstreifen ca. 82 lfm
V. Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m
Voraussichtliche Ausführungstermine:
i. Bauzeit ist von 14.1.2019 – 31.5.2019
ii. Zwischentermine:
— Klempnerarbeiten Ausführung auf der Baustelle von 14.1.2019 – 21.6.2019,
— Dachabdichtung.
Sonstiges:
i. Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2019-01-14 📅
Datum des Endes: 2019-05-31 📅
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)
Angaben...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Aufgaben zu überprüfen:
VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation;
VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme;
VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Technische und berufliche Fähigkeiten
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2017/S 181-369941
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2018-09-04
11:30 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2018-11-02 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2018-09-04
11:30 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Rathaus Stadt Puchheim
Zi.Nr. 205
Poststr. 2
82178 Puchheim
“Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme;
Sicherheitsleistung §17...”
Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme;
Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme;
Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921760📞
Fax: +49 8921762914 📠
Quelle: OJS 2018/S 137-312183 (2018-07-17)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-11-27) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 286 000 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Leistungsumfang (im Wesentlichen):
Spenglerarbeiten:
I) Metalldach inkl. Holz-UK ca. 315 m;
II) Regenrinnen / Dachentwässerung ca. 139 lfm;
III)...”
Beschreibung der Beschaffung
Leistungsumfang (im Wesentlichen):
Spenglerarbeiten:
I) Metalldach inkl. Holz-UK ca. 315 m;
II) Regenrinnen / Dachentwässerung ca. 139 lfm;
III) Einlaufbleche ca. 139 lfm;
IV) Fallrohre ca. 176 lfm;
V) Attikaabdeckung Flachdach ca. 114 lfm;
VI) Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m.
Abdichtungsarbeiten:
I) Abdichtung Flachdächer, Laubengänge,… ca. 537 m;
II) Flüssigabdichtung ca. 38 lfm;
III) Dachbegrünung ca. 191 m;
IV) Kiesstreifen ca. 82 lfm
V) Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m.
Voraussichtliche Ausführungstermine:
i) Bauzeit ist von 14.1.2019-31.5.2019;
ii )Zwischentermine:
— Klempnerarbeiten Ausführung auf der Baustelle von 14.1.2019-21.6.2019
Dachabdichtung
Sonstiges:
i) Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2018/S 137-312183
Auftragsvergabe
1️⃣
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-11-21 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 0
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Dachbau Mammendorf GmbH
Postanschrift: Oskar-v.-Miller-Str. 22
Postort: Mammendorf
Postleitzahl: 82291
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Fürstenfeldbruck🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 286 000 💰
Quelle: OJS 2018/S 230-525197 (2018-11-27)