Kita II WoPaRo – Neubau eines Kinderhauses mit Wohnungen

Stadt Puchheim

Spenglerarbeiten und Abdichtungsarbeiten

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-09-04. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2018-07-17.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Dachbau Mammendorf GmbH

Wer?

• Stadt Puchheim

Wie?

Wo?

• Oberbayern › Fürstenfeldbruck

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2018-07-17	Auftragsbekanntmachung
2018-11-27	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2018-07-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Klempnerarbeiten
Kurze Beschreibung: Spenglerarbeiten und Abdichtungsarbeiten
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Klempnerarbeiten 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Bauarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Fürstenfeldbruck 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
Internetadresse: http://www.puchheim.de 🌏
E-Mail: nadja.nieder@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098130 📞
Fax: +49 8980098203 📠
URL der Dokumente: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=143533 🌏
URL der Teilnahme: https://www.staatsanzeiger-eservices.de 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-07-17 📅
Einreichungsfrist: 2018-09-04 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-07-19 📅
Datum des Beginns: 2019-01-14 📅
Datum des Endes: 2019-05-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 137-312183
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 181-369941
ABl. S-Ausgabe: 137
Zusätzliche Informationen

Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme; Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme; Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Leistungsumfang (im Wesentlichen):

Spenglerarbeiten:

I. Metalldach inkl. Holz-UK ca. 315 m

II. Regenrinnen / Dachentwässerung ca. 139 lfm;

III. Einlaufbleche ca. 139 lfm;

IV. Fallrohre ca. 176 lfm;

V. Attikaabdeckung Flachdach ca. 114 lfm;

VI. Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m

Abdichtungsarbeiten:

I. Abdichtung Flachdächer, Laubengänge,... ca. 537 m

II. Flüssigabdichtung ca. 38 lfm

III. Dachbegrünung ca. 191 m

IV. Kiesstreifen ca. 82 lfm

V. Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m

Voraussichtliche Ausführungstermine:

i. Bauzeit ist von 14.1.2019 – 31.5.2019

ii. Zwischentermine:

— Klempnerarbeiten Ausführung auf der Baustelle von 14.1.2019 – 21.6.2019,

— Dachabdichtung.

Sonstiges:

i. Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Puchheim

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Angaben zur Präqualifizierung, sofern vorhanden

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Aufgaben zu überprüfen:

VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation;

VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme;

VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 11:30
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-11-02 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-09-04 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 11:30
Ort des Eröffnungstermins: Rathaus Stadt Puchheim
Zi.Nr. 205
Poststr. 2
82178 Puchheim

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Internetadresse: www.puchheim.de 🌏
Dokumente URL: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=143533 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme;

Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für…

… Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme;

… Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921760 📞
Fax: +49 8921762914 📠
Quelle: OJS 2018/S 137-312183 (2018-07-17)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-11-27)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 286 000 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-11-27 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-11-29 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 230-525197
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 137-312183
ABl. S-Ausgabe: 230

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

I) Metalldach inkl. Holz-UK ca. 315 m

II) Regenrinnen / Dachentwässerung ca. 139 lfm;

III) Einlaufbleche ca. 139 lfm;

IV) Fallrohre ca. 176 lfm;

V) Attikaabdeckung Flachdach ca. 114 lfm;

VI) Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m

I) Abdichtung Flachdächer, Laubengänge,… ca. 537 m

II) Flüssigabdichtung ca. 38 lfm;

III) Dachbegrünung ca. 191 m

IV) Kiesstreifen ca. 82 lfm

V) Gartenhaus und Freiformfläche, Erker ca. 100 m

i) Bauzeit ist von 14.1.2019-31.5.2019;

ii )Zwischentermine:

— Klempnerarbeiten Ausführung auf der Baustelle von 14.1.2019-21.6.2019

Dachabdichtung

i) Das Anlagenverzeichnis anhand des Leistungsverzeichnisses ist zu beachten.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-11-21 📅
Name: Dachbau Mammendorf GmbH
Postanschrift: Oskar-v.-Miller-Str. 22
Postort: Mammendorf
Postleitzahl: 82291
Land: Deutschland 🇩🇪
Fürstenfeldbruck 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 286 000 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Quelle: OJS 2018/S 230-525197 (2018-11-27)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten (>20)

Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten (>20)

Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten (>20)

Klempnerarbeiten (>20)

Blechverwahrungsarbeiten (8)
Dachrinnenarbeiten (3)