Umbau und Modernisierung Studierendenwohnheim, Pariser Straße 54, 53117 Bonn

Studierendenwerk Bonn AöR – Vergabestelle –

Art und Umfang der Leistungen: Trockenbauarbeiten

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-04-12. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2018-03-12.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Münch GmbH

Wer?

• Studierendenwerk Bonn AöR – Vergabestelle –

Wie?

• Abdichtungs- und Dämmarbeiten › Gipskartonarbeiten
• Abdichtungs- und Dämmarbeiten › Wärmedämmarbeiten

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2018-03-12	Auftragsbekanntmachung
2018-05-24	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2018-03-12)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Gipskartonarbeiten
Kurze Beschreibung: Art und Umfang der Leistungen: Trockenbauarbeiten
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Gipskartonarbeiten 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Wärmedämmarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Deutschland 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Studierendenwerk Bonn AöR – Vergabestelle –
Postanschrift: Nassestr. 11
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Kontakt
Internetadresse: http://www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
E-Mail: kantz@studierendenwerk-bonn.de 📧
Telefon: +49 228/737117 📞
Fax: +49 228/737142 📠
URL der Dokumente: https://www.subreport.de/E45936835 🌏
URL der Teilnahme: https://www.subreport.de/E45936835 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-03-12 📅
Einreichungsfrist: 2018-04-12 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-03-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 051-112235
Verweist auf Bekanntmachung: 2016/S 249-456997
ABl. S-Ausgabe: 51
Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 30.6.2018, Ende innerhalb 145 Werktagen nach o.g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungszeiten/Einzelfristen: Dämmarbeiten: Bauteil 1: 5 Werktage, BT2 5WT, BT3 5WT, BT 4 5WT; Trockenbauarbeiten: BT1 40WT, BT2 28WT, BT3 32WT, BT4 25WT.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Es werden Trockenbauarbeiten im folgendem Umfang ausgeschrieben:

— Trockenbauwände ca. 40 qm,

— Abkastungen bis Abwicklung 100 m ca. 2 500 lfm,

— Schachtverkleidung 4qm-Kleinfläche mit 2x zementgebundene platte ca. 320 Stück,

— Abhangdecke GK glatt ca. 1 500 qm,

— Abhangdecke GK glatt, Kleinfläche 4qm, ca. 320 Stück,

— Kellerdeckendämmung Holzwolle-Mehrschichtplatte 12 cm,…

… schwer entflammbar, ca. 1 100 qm,

… nicht brennbar, ca. 100 qm,

— Kellerwanddämmung Holzwolle-Mehrschichtplatte 12 cm, nicht brennbar, ca. 90 qm,

— Schnellbauzargen 62,5 – 87,5 x 2010 ca. 15 Stück.

Dauer: 145 Tage
Zusätzliche Informationen:

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Pariser Straße 54, 53117 Bonn

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Erforderlich ist ein Berufs- und Handelsregisterauszug,

Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung,

Formblatt 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen).

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

— TVgG NRW Bestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2 – 5.3) – wenn erforderlich,

— Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG),

— Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i. S. d. § 7 Abs. 1 (RVO TVgG NRW 2017)– wenn erforderlich,

— Beachtung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW.

Verfahren
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:45
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-06-12 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-04-12 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 12:45
Ort des Eröffnungstermins: Verwaltung – Vergabestelle – Büro Hr. Kantz – IV 2. OG 02 – Nassestraße 11, 53113 Bonn
Zusätzliche Informationen: Bieter sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Dietmar Kantz
Internetadresse: www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de 🌏
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E45936835 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Wir als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabeverfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der eVergabe. Um die Vorteile der eVergabe als Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-Plattform SubreportELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de. Nach erfolgter Registrierung haben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabeunterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) Weitere Bearbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Bieterinfo zu den Vergabeunterlagen über SubreportElvis. Zu Berücksichtigende Formblätter und Formulare:

1. die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind – FB212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, FB232 Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU, Bieterinfo, TVgG NRW § 9 Bestbieterprinzip, Besondere Vertragsbedingungen-Tariftreue/Mindestentlohnung Bauleistung/ILO;

2. die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden – Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen, FB 214 Besondere Vertragsbedingungen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 231 Vereinbarung Tariftreue, Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen–TVgG NRW(RVOTVgG NRW2017);

3. die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind – FB 213 Angebotsschreiben,Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung,FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter- /Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen, 5.4 Eigenerklärung nach § 19 Abs.3 Mindestlohngesetz (MiLoG);

4. die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind – FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, TVgG NRW Bestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2 – 5.3), Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i.S.d. § 7 Abs.1 RVO TVgG NRW. Kommunikation nur schriftlich als Nachricht über Subreport Elvis zugelassen.

Vertragsstrafen: Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1 000 € (ohne Umsatzsteuer).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge.

Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB. Weitere Besondere Vertragsbedingungen – Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 4 Mann zu besetzen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland·Spruchkörper Köln c/o Bezirksregierung Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2 – 10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 0221-147-0 📞
E-Mail: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de 📧
Quelle: OJS 2018/S 051-112235 (2018-03-12)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-05-24)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 471300.90 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Studierendenwerk Bonn AöR – Vergabestelle

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-05-24 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-05-25 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 098-222775
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 051-112235
ABl. S-Ausgabe: 98
Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 30.6.2018, Ende innerhalb 145 Werktagen nach o.g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungszeiten/Einzelfristen: Dämmarbeiten: Bauteil 1: 5 Werktage, BT2 5WT, BT3 5WT, BT 4 5WT;Trockenbauarbeiten: BT1 40WT, BT2 28WT, BT3 32WT, BT4 25WT.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Abkastungen bis Abwicklung 100m ca. 2500 lfm,

— Schachtverkleidung 4 qm-Kleinfläche mit 2 x zementgebundene platte ca. 320 Stück,

— Abhangdecke GK glatt, Kleinfläche 4 qm, ca. 320 Stück,

— Kellerwanddämmung Holzwolle-Mehrschichtplatte 12 cm, nicht brennbar, ca. 90qm,

— Schnellbauzargen 62,5 – 87,5 x 2 010 ca. 15 Stück.

Zusätzliche Informationen:

Ausführungsfristen Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 30.6.2018, Ende innerhalb 145 Werktagen nach o.g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan, Ausführungszeiten/Einzelfristen: Dämmarbeiten: Bauteil 1: 5 Werktage, BT2 5WT, BT3 5WT, BT 4 5WT;Trockenbauarbeiten: BT1 40WT, BT2 28WT, BT3 32WT, BT4 25WT.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

Pariser Straße 54

53117 Bonn

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-05-08 📅

Referenz
Zusätzliche Informationen

Wir als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabeverfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der e-Vergabe. Um die Vorteile der e-Vergabe als Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-Plattform Subreport ELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de. Nach erfolgter Registrierung haben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabeunterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) Weitere Bearbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Bieterinfo zu den Vergabeunterlagen über Subreport Elvis. Zu Berücksichtigende Formblätter und Formulare:

1) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind – FB212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, FB232 Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU, Bieterinfo, TVgG NRW § 9 Bestbieterprinzip, Besondere Vertragsbedingungen-Tariftreue/Mindestentlohnung Bauleistung/ILO;

2) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden – Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen, FB 214 BesondereVertragsbedingungen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 231 Vereinbar-ungTariftreue,Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen–TVgG NRW(RVOTVgG NRW2017);

3) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind – FB 213 Angebotsschreiben,Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung,FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter- /Arbeitsgemeinschaft,FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen, 5.4 Eigenerklärung nach § 19 Abs.3 Mindest-lohngesetz (MiLoG);

4) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind – FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, TVgG NRW Bestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2 – 5.3), Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i.S.d. § 7 Abs.1 RVO TVgG NRW. Kommunikation nur schriftlich als Nachricht über Subreport Elvis zugelassen.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge.

Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

— Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 4 Mann zu besetzen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Quelle: OJS 2018/S 098-222775 (2018-05-24)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Bauinstallationsarbeiten (>20)

Abdichtungs- und Dämmarbeiten (>20)