Umbau und Modernisierung Studierendenwohnheim, Pariser Straße 54, 53117 Bonn

Studierendenwerk Bonn AöR – Vergabestelle

Möblierung

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-10-15. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2018-09-14.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Kitzberger Möbel GmbH

Wer?

• Studierendenwerk Bonn AöR – Vergabestelle

Wie?

• Baufertigstellung › Bautischlerei-Einbauarbeiten

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2018-09-14	Auftragsbekanntmachung
2018-11-27	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2018-09-14)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bautischlerei-Einbauarbeiten
Kurze Beschreibung: Möblierung
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bautischlerei-Einbauarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Deutschland 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Studierendenwerk Bonn AöR – Vergabestelle
Postanschrift: Nassestr. 11
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Kontakt
Internetadresse: http://www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
E-Mail: ausschreibung@studierendenwerk-bonn.de 📧
Telefon: +49 228/737117 📞
Fax: +49 228/737142 📠
URL der Dokumente: https://www.subreport.de/E78532918 🌏
URL der Teilnahme: https://www.subreport.de/E78532918 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-09-14 📅
Einreichungsfrist: 2018-10-15 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-09-15 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 178-402535
Verweist auf Bekanntmachung: 2016/S 249-456997
ABl. S-Ausgabe: 178
Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen: Beginn 12 Tage nach Aufforderung, Zugang voraussichtlich am 19.11.2018, Ende innerhalb 101 Werktagen nach o. g. Frist für den Ausführungsbeginn, Einzelfristen ohne Bauzeitenplan Ausführungszeiten/Einzelfristen: gemäß 214.1 Anlage Einzelfristen!

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Es werden Leistungen in folgendem Umfang ausgeschrieben:

— 325 Einzelappartements mit einer Kompletteinrichtung aus Bett, Nachttisch, Schreibtisch, 2 Stühlen, Klappesstisch, Kleiderschrank, Garderobenelement und Wandregal,

— 325 Innenliegende Jalousien.

Dauer: 101 Tage
Zusätzliche Informationen:

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

Pariser Straße 54

53117 Bonn

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Erforderlich ist ein Berufs- und Handelsregisterauszug.

Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung.

Formblatt 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen).

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

— Beachtung der „Besonderen Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein Westfalen“ (BVB TVgG NRW 2018)

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:45
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-12-14 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-10-15 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 12:45
Ort des Eröffnungstermins: Verwaltung – Vergabestelle – Büro Hr. Kantz – IV 2. OG 02 – Nassestraße 11
53113 Bonn
Zusätzliche Informationen: Bieter sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Dietmar Kantz
Internetadresse: www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de 🌏
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E78532918 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Wir als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabeverfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der eVergabe. Um die Vorteile der eVergabe als Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-Plattform Subreport ELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de. Nach erfolgter Registrierung haben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabeunterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) Weitere Bearbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Bieterinfo zu den Vergabeunterlagen über Subreport Elvis. Zu berücksichtigende Formblätter und Formulare:

1) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind – FB212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, Bieterinfo.

2) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden – Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen, FB 214 Besondere Vertragsbedingungen, Anlage FB 214.1-BVB-Einzelfristen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 513 EU Besondere Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein Westfalen (BVB TVgG NRW 2018), 312a/322a EU Information DSGVO

3) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind - FB 213 Angebotsschreiben, Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis-Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung, FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen.

4) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind – FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, Unterlagen/Verpflichtungen laut Ziffer 1. BVB TVgG NRW 2018 – (siehe FB 513 EU). Kommunikation nur schriftlich als Nachricht über Subreport Elvis zugelassen.

Vertragsstrafen: der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1500 EUR (ohne Umsatzsteuer).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3,0 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen – Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 7 Mann zu besetzen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland-Spruchkörper Köln c/o Bezirksregierung Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 221-147-0 📞
E-Mail: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de 📧
Quelle: OJS 2018/S 178-402535 (2018-09-14)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-11-27)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 549450.90 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-11-27 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-11-29 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 230-525220
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 178-402535
ABl. S-Ausgabe: 230

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-11-13 📅
Name: Kitzberger Möbel GmbH
Postanschrift: Böhmerwaldstr. 23
Postort: Altenfelden
Postleitzahl: 4121
Land: Österreich 🇦🇹
Mühlviertel 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 549450.90 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 17

Referenz
Zusätzliche Informationen

3) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind – FB 213 Angebotsschreiben, Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis-Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung, FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen.

4) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind – FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, Unterlagen / Verpflichtungen laut Ziffer 1. BVB TVgG NRW 2018 – (siehe FB 513 EU). Kommunikation nur schriftlich als Nachricht über Subreport Elvis zugelassen.

Vertragsstrafen: Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1 500 EUR (ohne Umsatzsteuer).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3,0 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

Weitere Besondere Vertragsbedingungen – Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 7 Mann zu besetzen.

Quelle: OJS 2018/S 230-525220 (2018-11-27)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baufertigstellung (>20)

Bautischlerei-Einbauarbeiten (>20)

Bautischlerarbeiten (>20)
Zimmer- und Tischlerarbeiten (>20)