Die Stadtwerke München errichten am Standort HKW Süd eine Fernkälteerzeugungsanlage. Zukünftig soll das bestehende Netz ausgebaut und die Innenstadt mittels einer Transportleitung vom Standort Heizkraftwerk München Süd bis in die Innenstadt zum Bauende in der Schwanthalerstraße erschlossen werden. Dazu ist geplant, eine Fernkältetrasse in den Jahren 2020 und 2021 zu errichten. Die Gesamtlänge beträgt ca. 3,2 km und teilt sich in 6, zeitgleich herzustellende Bauabschnitte (Lose 5.2 bis 5.7) auf. Die Leistungen in den jeweiligen Losen umfassen die betriebsfertige Errichtung einer neuen, erdverlegten Fernkälte-Transportleitung, einschließlich Tiefbau, Rohrbau, Schweißarbeiten sowie der Wiederherstellung der aufgebrochenen Straßen und Gehwege. Das KMR-Material sowie die Stahlrohre werden seitens der SWM beigestellt. Der Ausführungsbeginn ist für 04/2020 geplant. Die Ausführung endet voraussichtlich 08/2021.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-10-07.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-09-06.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Fernkälteverbindungsleitung HKW-Süd bis Innenstadt (Los 5 Schwanthaler Straße bis HKW Süd)
SV-CMÜ-190906-001”
Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten für Rohrleitungen📦
Kurze Beschreibung:
“Die Stadtwerke München errichten am Standort HKW Süd eine Fernkälteerzeugungsanlage. Zukünftig soll das bestehende Netz ausgebaut und die Innenstadt mittels...”
Kurze Beschreibung
Die Stadtwerke München errichten am Standort HKW Süd eine Fernkälteerzeugungsanlage. Zukünftig soll das bestehende Netz ausgebaut und die Innenstadt mittels einer Transportleitung vom Standort Heizkraftwerk München Süd bis in die Innenstadt zum Bauende in der Schwanthalerstraße erschlossen werden. Dazu ist geplant, eine Fernkältetrasse in den Jahren 2020 und 2021 zu errichten. Die Gesamtlänge beträgt ca. 3,2 km und teilt sich in 6, zeitgleich herzustellende Bauabschnitte (Lose 5.2 bis 5.7) auf. Die Leistungen in den jeweiligen Losen umfassen die betriebsfertige Errichtung einer neuen, erdverlegten Fernkälte-Transportleitung, einschließlich Tiefbau, Rohrbau, Schweißarbeiten sowie der Wiederherstellung der aufgebrochenen Straßen und Gehwege. Das KMR-Material sowie die Stahlrohre werden seitens der SWM beigestellt. Der Ausführungsbeginn ist für 04/2020 geplant. Die Ausführung endet voraussichtlich 08/2021.
Mehr anzeigen Informationen über Lose
Angebote können für alle Lose eingereicht werden
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Schwanthalerstraße einschließlich Kreuzung Goethestr.
Titel
Los-Identifikationsnummer: 5.2
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten für Rohrleitungen📦
Ort der Leistung: München, Kreisfreie Stadt🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Schwanthalerstraße, München
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 480 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 500 und DN...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 480 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 500 und DN 600,
— Dimension Rücklauf: DN 500 und DN 600,
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6/16,
— Medium: Kaltwasser,
— Bauzeit: voraussichtlich 04/2020 bis 08/2020 und nach dem Oktoberfest 2020 bis 06/2021.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2020-04-01 📅
Datum des Endes: 2021-06-30 📅
Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Vorgesehene Mindestanzahl: 3
Umfang der Beschaffung
Informationen über die Fonds der Europäischen Union: Efre
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel:
“Pettenkofer Kreuz. -Paul-Heysestr. -Schwanthaler Str bis HsNr. 53-Kreuzg. Mitterer Str.” Titel
Los-Identifikationsnummer: 5.3
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Pettenkofer, München
Beschreibung der Beschaffung:
“Gemeinsame Verlegung von Fernkälte und Fernwärme:
— Trassenlänge: FK ca. 568 m, FW ca. 314 m,
— Rohrleitungsart: FK => Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf...”
Beschreibung der Beschaffung
Gemeinsame Verlegung von Fernkälte und Fernwärme:
— Trassenlänge: FK ca. 568 m, FW ca. 314 m,
— Rohrleitungsart: FK => Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf; FW => KMR,
— Dimension: FK => DN600; FW => DN 40 bis DN 250,
— Auslegung Druck: FK => PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16; FW => PN25 Auslegungstemperatur 150/50,
— Medium: FK => Kaltwasser; FW => Heizwasser,
— Bauzeit: voraussichtlich 10/2020 bis 08/2021.
3️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel:
“Herzog-Heinrich-Str. ab Lindwurm-Kaiser-Ludwig-Pl.-Herz-Heinr-Str.bis Pettenkofer” Titel
Los-Identifikationsnummer: 5.4
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Herzog Heinrich Str., München
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 720 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 720 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
— Dimension Rücklauf: DN 600,
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16,
— Medium: Kaltwasser,
— Bauzeit: voraussichtlich 04/2020 bis 08/2021.
4️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Tumblingerstr. Von Zenetti- Kapuzinerstr. -Kreuz. Lindwurmstr
Titel
Los-Identifikationsnummer: 5.5
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Tumblingerstraße, München
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 620 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 620 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
— Dimension Rücklauf: DN 600,
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6/16,
— Medium: Kaltwasser,
— Besonderheit: Pressungen mit Einzellängen bis max. 7 m,
— Bauzeit: voraussichtlich 10/2020 bis 08/2021.
5️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Zenettistraße
Titel
Los-Identifikationsnummer: 5.6
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Zenettistraße, München
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 300 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 300 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
— Dimension Rücklauf: DN 600,
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6/16,
— Medium: Kaltwasser,
— Bauzeit: voraussichtlich 10/2020 bis 06/2021.
6️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel:
“HKW Süd-Lagerhausstr. -Dreimühlenstr. -Reifenstuelstr-Thalkirchner Str-Kreuz. Zenettistr.” Titel
Los-Identifikationsnummer: 5.7
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: HKW-Süd – Lagerhausstraße, München
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 620 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 620 m,
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf,
— Dimension Vorlauf: DN 600,
— Dimension Rücklauf: DN 600,
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16,
— Medium: Kaltwasser,
— Bauzeit: voraussichtlich 04/2020 bis 08/2021.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“1) Nachweis der Eintragung in einem Berufsregister mittels Kopie der Eintragung im Berufsregister (Handwerksrolle bzw. Industrie- und Handelskammer);
2)...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
1) Nachweis der Eintragung in einem Berufsregister mittels Kopie der Eintragung im Berufsregister (Handwerksrolle bzw. Industrie- und Handelskammer);
2) Erklärung des Unternehmens, dass vergaberechtliche Ausschlussgründe gemäß §§ 123 und 124 GWB nicht vorliegen;
3) Bei Bildung einer Bewerbergemeinschaft: Bewerbergemeinschaftserklärung, mit Benennung sämtlicher Mitglieder, welche im Falle der Einladung zur Angebotsabgabe eine Bietergemeinschaft bilden und im Auftragsfall gesamtschuldnerisch haften werden sowie Benennung des bevollmächtigten Vertreters, welcher die Bewerbergemeinschaft rechtsverbindlich vertritt.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“1) Kriterium Umsatz bei vergleichbaren Leistungen: Erklärung über den Umsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre,...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
1) Kriterium Umsatz bei vergleichbaren Leistungen: Erklärung über den Umsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Die aufgestellte Forderung stellt keine Mindestanforderung im Hinblick auf die Dauer der Geschäftstätigkeit dar.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“1) Kriterium Personelle Ausstattung: Erklärung über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
1) Kriterium Personelle Ausstattung: Erklärung über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte des Unternehmens, gegliedert nach Lohngruppen bzw. Qualifikationen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal. Die aufgestellte Forderung stellt keine Mindestanforderung im Hinblick auf die Dauer der Geschäftstätigkeit dar;
2) Kriterium Referenzen: Angabe von Referenzen über vergleichbare Leistungen die in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren ausgeführt und fertiggestellt (= abgenommen) wurden. Hinsichtlich der Vergleichbarkeit wird auf die Kurzbeschreibung des Auftrags nach Ziffer II.2 sowie die Vergabeunterlagen verwiesen. Die Referenzangaben beziehen sich auf folgende Aspekte:
Art des Referenzobjekts mit Angaben zu Trassenlänge, Leitungsmaterial, Nennweite, Nenndruck, Medium, Verbauart (z.Bsp Holzverbau oder Berliner Verbau);
Besondere Anforderungen und Rahmenbedingungen bei der Leistungserbringung z.Bsp Maßnahmen im innerstädtischen Verkehrsraum mit unterschiedlichen, aufeinander folgenden Verkehrsphasen;
3) Kriterium auftragsspezifische Einzelnachweise: Vorlage nachfolgender auftragsspezifischer Angaben,
Erklärungen oder Nachweise (in Kopie):
— Nachweis eines im Unternehmen eingerichteten Qualitätsmanagementsystems nach EN ISO 9001 mittels Kopie der Zertifizierung oder Nachweis eines vergleichbaren eingerichteten Systems mittels aussagekräftiger Beschreibung des Systems sowie der Kopie einer etwaigen Zertifizierung des Systems.
Erklärung zu einem im Unternehmen eingerichteten Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem,
— Erklärung zu einem im Unternehmen eingerichteten Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystems,
— Erklärung zur im Unternehmen vorliegenden Zertifizierung nach AGFW –Arbeitsblatt FW 601.
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“Zu (2) Kriterium Referenzen:
Mindestens 3 Referenzen in KMR-Rohrleitungsbauweise mind. DN 400 und offener Bauweise, die in den letzten bis zu 5...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
Zu (2) Kriterium Referenzen:
Mindestens 3 Referenzen in KMR-Rohrleitungsbauweise mind. DN 400 und offener Bauweise, die in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren ausgeführt und fertiggestellt (=abgenommen) wurden.
Mehr anzeigen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien: Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Sektorenverordnung (SektVO).
Geforderte Kautionen und Garantien: Gemäß Vergabeunterlagen
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Gemäß Vergabeunterlagen
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Gesamtschuldnerisch mit bevollmächtigtem Vertreter
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Bietergemeinschaften haften gesamtschuldnerisch. Unternehmen können sich im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Bietergemeinschaften haften gesamtschuldnerisch. Unternehmen können sich im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten anderer Unternehmen stützen (Eignungsleihe). Nimmt ein Unternehmen für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, so haften diese Unternehmen im Fall der Auftragsvergabe gemeinsam für die Auftragsausführung. Die Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen für die berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und Befähigungsnachweise oder die einschlägige berufliche Erfahrung ist nur möglich, wenn diese anderen Unternehmen zugleich die (Teil)-Leistungen als Unterauftrag ausführen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.
Verfahren Art des Verfahrens
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über die Reduzierung der Anzahl von Lösungen oder Angeboten während der Verhandlungen oder des Dialogs
Rückgriff auf ein gestaffeltes Verfahren, um die Zahl der zu erörternden Lösungen oder zu verhandelnden Angebote schrittweise zu verringern
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2019-10-07
13:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Ergänzende Informationen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Elektronische Zahlung wird verwendet
Zusätzliche Informationen
“Die Einreichung der Teilnahmeanträge sowie der späteren Angebote erfolgt elektronisch in Textform über das Lieferantenportal der SWM. Schriftliche...”
Die Einreichung der Teilnahmeanträge sowie der späteren Angebote erfolgt elektronisch in Textform über das Lieferantenportal der SWM. Schriftliche Teilnahmeanträge und Angebote sind ausgeschlossen. Für das Vergabeverfahren werden die Vergabeunterlagen unter der in Ziffer I.3 genannten URL zum freien Download zur Verfügung gestellt. Der freie Download dient jedoch nur einer ersten Ansicht der Vergabeunterlagen. Voraussetzung für die elektronische Einreichung der Teilnahmeanträge ist eine Freischaltung der Vergabeunterlagen im Lieferantenportal. Diese ist mit Angabe der Referenznummer gemäß Ziffer II.1.1 nach einem System-Login über das Portal anzufordern. Erst nach Freischaltung werden teilnehmende Unternehmen während der Teilnahmefrist auch über etwaige Änderungen an den Vergabeunterlagen oder Antworten auf Bewerberfragen aktiv durch den Auftraggeber informiert. Für einen System-Login ist gegebenenfalls eine Erstregistrierung unter der in Ziffer I.3 genannten URL zum Erhalt eines passwortgeschützten Zugangs erforderlich.
Die Auswahl der Bewerber erfolgt über eine Prüfung und Bewertung der mit dem Teilnahmeantrag eingereichten Angaben, Erklärungen und Nachweise im Bezug zu den in Ziffer III.1) angegebenen Teilnahmebedingungen. Unbeschadet der Regelungen zu den vergaberechtlichen Ausschlussgründen gemäß §§ 123 und 124 GWB ist Voraussetzung für die Berücksichtigung eines Teilnahmeantrages dessen fristgerechte Einreichung, dessen Vollständigkeit sowie der Nachweis einer ausreichenden Fachkunde und Leistungsfähigkeit (grundsätzliche Eignung) für eine vertragsgerechte Leistungserbringung.
Der Auftraggeber behält sich im Rahmen des Verhandlungsverfahrens das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 892176-2411📞
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de📧
Fax: +49 892176-2847 📠 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen,...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Kalendertage nach Absendung (elektronisch oder per Fax) der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung (§ 134 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass der Antragsteller die geltend gemachten Vergabeverstöße, soweit diese vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt wurden, innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen, soweit die Vergabeverstöße aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe, gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1-3 GWB).
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2019/S 175-427183 (2019-09-06)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-06-10) Objekt Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅ Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 480 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 500 und DN...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 480 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 500 und DN 600;
— Dimension Rücklauf: DN 500 und DN 600;
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16;
— Medium: Kaltwasser;
— Bauzeit: voraussichtlich 04/2020 bis 08/2020 und nach dem Oktoberfest 2020 bis 06/2021.
Mehr anzeigen Umfang der Beschaffung
Titel:
“Pettenkofer Kreuz.-Paul-Heysestr.-Schwanthaler Str bis HsNr.53-Kreuzg.Mitterer Str.” Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Gemeinsame Verlegung von Fernkälte und Fernwärme
— Trassenlänge: FK ca. 568 m, FW ca. 314 m;
— Rohrleitungsart: FK=>Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und...”
Beschreibung der Beschaffung
Gemeinsame Verlegung von Fernkälte und Fernwärme
— Trassenlänge: FK ca. 568 m, FW ca. 314 m;
— Rohrleitungsart: FK=>Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf; FW=>KMR;
— Dimension: FK => DN600; FW => DN 40 bis DN 250;
— Auslegung Druck: FK => PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16; FW => PN25 Auslegungstemperatur 150/50;
— Medium: FK => Kaltwasser; FW => Heizwasser;
— Bauzeit: voraussichtlich 10/2020 bis 08/2021.
Mehr anzeigen
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 720 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 720 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
— Dimension Rücklauf: DN 600;
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16;
— Medium: Kaltwasser;
— Bauzeit: voraussichtlich 04/2020 bis 08/2021.
Mehr anzeigen Umfang der Beschaffung
Titel: Tumblingerstr. Von Zenetti- Kapuzinerstr.-Kreuz. Lindwurmstr
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Tumblingerstraße., München
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 620 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 620 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
— Dimension Rücklauf: DN 600;
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16;
— Medium: Kaltwasser;
— Besonderheit: Pressungen mit Einzellängen bis max. 7 m;
— Bauzeit: voraussichtlich 10/2020 bis 08/2021.
Mehr anzeigen
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 300 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 300 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
— Dimension Rücklauf: DN 600;
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16;
— Medium: Kaltwasser;
— Bauzeit: voraussichtlich 10/2020 bis 06/2021.
Mehr anzeigen Umfang der Beschaffung
Titel:
“HKW Süd-Lagerhausstr.-Dreimühlenstr.-Reifenstuelstr-Thalkirchner Str-Kreuz. Zenettistr.” Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“— Trassenlänge: ca. 620 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— Trassenlänge: ca. 620 m;
— Rohrleitungsart: Stahlleitung, dabei KMR im Vorlauf und Stahlrohr, PE-ummantelt im Rücklauf;
— Dimension Vorlauf: DN 600;
— Dimension Rücklauf: DN 600;
— Auslegung Druck: PN25 Auslegungstemperatur 6 / 16;
— Medium: Kaltwasser;
— Bauzeit: voraussichtlich 04/2020 bis 08/2021.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2019/S 175-427183
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 4500226510
Los-Identifikationsnummer: 5.2
Titel: Schwanthalerstraße einschließlich Kreuzung Goethestr.
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-04-20 📅
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Kraftanlagen München GmbH
Postanschrift: Ridlerstraße 31c
Postort: München-Schwanthalerhöhe
Postleitzahl: 80339
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: München, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
2️⃣
Vertragsnummer: 4500226511
Los-Identifikationsnummer: 5.3
Titel:
“Pettenkofer Kreuz.-Paul-Heysestr.-Schwanthaler Str bis HsNr.53-Kreuzg.Mitterer Str.” Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Franz Kassecker GmbH
Postanschrift: Egerer Straße 36
Postort: Waldsassen
Postleitzahl: 95652
Region: Tirschenreuth🏙️
3️⃣
Vertragsnummer: 4500226562
Los-Identifikationsnummer: 5.4
Titel:
“Herzog-Heinrich-Str. ab Lindwurm-Kaiser-Ludwig-Pl.-Herz-Heinr-Str.bis Pettenkofer” Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Kollmer Bohr und Tiefbau GmbH
Postanschrift: Marktplatz 8
Postort: Kirchenthumbach
Postleitzahl: 91281
Region: Neustadt a. d. Waldnaab🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅
4️⃣
Vertragsnummer: 4500226523
Los-Identifikationsnummer: 5.5
Titel: Tumblingerstr. Von Zenetti- Kapuzinerstr.-Kreuz. Lindwurmstr
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: PRO BAU Ingenieur- und Rohrleitungsbau GmbH
Postanschrift: Rößlerhofweg 1
Postort: Passau
Postleitzahl: 94036
Region: Passau, Kreisfreie Stadt🏙️
5️⃣
Vertragsnummer: 4500226513
Los-Identifikationsnummer: 5.6
Titel: Zenettistraße
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: W. Markgraf GmbH & Co. KG
Postanschrift: Dieselstraße 9
Postort: Bayreuth
Postleitzahl: 95448
Region: Bayreuth, Kreisfreie Stadt🏙️
“Die Einreichung der Teilnahmeanträge sowie der späteren Angebote erfolgt elektronisch in Textform über das Lieferantenportal der SWM. Schriftliche...”
Die Einreichung der Teilnahmeanträge sowie der späteren Angebote erfolgt elektronisch in Textform über das Lieferantenportal der SWM. Schriftliche Teilnahmeanträge und Angebote sind ausgeschlossen. Für das Vergabeverfahren werden die Vergabeunterlagen unter der in Ziffer I.3 genannten URL zum freien Download zur Verfügung gestellt. Der freie Download dient jedoch nur einer ersten Ansicht der Vergabeunterlagen. Voraussetzung für die elektronische Einreichung der Teilnahmeanträge ist eine Freischaltung der Vergabeunterlagen im Lieferantenportal. Diese ist mit Angabe der Referenznummer gemäß Ziffer II.1.1 nach einem System-Login über das Portal anzufordern. Erst nach Freischaltung werden teilnehmende Unternehmen während der Teilnahmefrist auch über etwaige Änderungen an den Vergabeunterlagen oder Antworten auf Bewerberfragen aktiv durch den Auftraggeber informiert. Für einen System-Login ist gegebenenfalls eine Erstregistrierung unter der in Ziffer I.3 genannten URL zum Erhalt eines passwortgeschützten Zugangs erforderlich.
Die Auswahl der Bewerber erfolgt über eine Prüfung und Bewertung der mit dem Teilnahmeantrag eingereichten Angaben, Erklärungen und Nachweise im Bezug zu den in Ziffer III.1 angegebenen Teilnahmebedingungen. Unbeschadet der Regelungen zu den vergaberechtlichen Ausschlussgründen gemäß §§ 123 und 124 GWB ist Voraussetzung für die Berücksichtigung eines Teilnahmeantrages dessen fristgerechte Einreichung, dessen Vollständigkeit sowie der Nachweis einer ausreichenden Fachkunde und Leistungsfähigkeit (grundsätzliche Eignung) für eine vertragsgerechte Leistungserbringung.
Der Auftraggeber behält sich im Rahmen des Verhandlungsverfahrens das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2020/S 113-275135 (2020-06-10)