Förderanlagen | Sprinkenhof GmbH | Öffentliches Auftragswesen in Deutschland

Datum	Dokument
2019-07-26	Auftragsbekanntmachung
2019-09-19	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Kurze Beschreibung

Die Hochschule für bildende Künste (HFBK) im Lerchenfeld in HH-Uhlenhorst wird mit einem zusätzl. Ateliergebäude erweitert. Der Erweiterungsbau wird als veredelter Rohbau konzipiert, in dem auf ca. 3 000 m Atelier- u. Galerieflächen die verschiedenen Studienbereiche der HFBK in funktionalen Werkstätten untergebracht u. Ausstellungsflächen geschaffen werden. Im UG werden ca. 800 m Technikräume für die Technische Gebäudeausrüstung u. Serverunterbringung sowie Bibliotheks- u. Lagerräume eingerichtet.
Das 4-geschossige Atelier ist ein separat stehendes Gebäude neben dem historischen Altbau der HFBK u. ist ca. 20 m hoch. Das Gebäude wird in Massivbauweise erstellt. Das Flachdach erhält eine extensive Begrünung.

Beschreibung der Beschaffung

Die Das viergeschossige Atelier beinhaltet:
— EG: 3 Galerieräume, einer mit ca. 240 m und 2 mit 128 m, ein allgemeines zugängliches WC und ein Behinderten-WC.
— 1 OG: 4 Ateliers von je ca. 120 m, WC, Werkküche und Lager, den Ateliers zugeordnet,
— 2 OG: 4 Ateliers von je ca. 120 m, WC, Werkküche und Lager, den Ateliers zugeordnet,
— 3 OG: 4 Ateliers von je ca. 120 m, WC, Werkküche und Lager, den Ateliers zugeordnet,
— UG (Vollkeller): Technikräume, Serverraum, Bibliotheks-Archiv und Lagerräume.
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen.
Aufzug mit 5 Haltestationen.

Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen

Zur Bestätigung der Eigenerklärung sind die gem. Nr. 5 des Formulars „VV-Bau Anlage 6-020“ Anlage zur Ausschreibungsinformation – VOB – geforderten Nachweise/ Angaben/ Unterlagen vorzulegen.
Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation – gem. Auslobungsunterlagen/ Erklärung zur Eignung. Ausländische Unternehmen haben jeweils vergleichbare Nachweise zu erbringen bzw. gleichwertige Erklärungen abzugeben und eine anerkannte Übersetzung beizufügen.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

1) Angaben zum Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistungvergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen;
2) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft;
3) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse (nicht Krankenkasse);
4) Gültige Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen.
Bewerber aus EU-Ländern, in denen die Nachweise nicht erteilt werden, haben gleichwertige Nachweise zu führen, bzw. gleichwertige Erklärungen abzugeben und eine anerkannte Übersetzung beizufügen.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

3 Referenzen für die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.

Bedingungen für die Vertragserfüllung

Für die Bauleistungsversicherung, Bauwasser, Baustrom, sanitäre Anlagen, Anlegen u. Unterhalten der Baustraße, Baustellen- u. Sicherheitsbeleuchtung werden insgesamt 2,1 % v. H. von der Abbrechnungssumme in Abzug gebracht. Bei Überschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemäß § 11 VOB/B für jeden Werktag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen: Bei Überschreitung der Frist für die Fertigstellungder Ausführung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme/ Werktag. Als Verjährungsfristen für Mängelansprüchegelten die Fristen der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B. Die Frist für die Prüfung der Schlussrechnung und die Fälligkeit der Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B beträgt 30 Kalendertage. (Siehe hierzu auch die „Besonderen Vertragsbedingungen, Formular 6-070 SpriG“ in den Vergabeunterlagen).
Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bitte beachten Sie die Ausführungen unter Punkt VI.3 „Zusätzliche Angaben“.

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorliegen der gesetzlichenVoraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht.
Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien: dieser Vertrag wird erst einen Monat nachseiner Veröffentlichung im Informationsregister wirksam. Der Auftraggeber kann binnen dieses Monats nach Veröffentlichung des Vertrags im Informationsregister vom Vertrag zurücktreten, wenn der Auftraggeber nachder Veröffentlichung des Vertrages von ihm nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die ihn, wärensie schon zuvor bekannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen Vertrag nicht zu schließen, und einFesthalten am Vertrag für den Auftraggeber unzumutbar ist.
Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nachdem HmbTG sein.
Die Sprinkenhof GmbH kann binnen dieses Monats nach Veröffentlichung des Vertrages im Informationsregistervom Vertrag zu Lasten der Sprinkenhof GmbH zurücktreten. Die dem Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Rücktritts bereits entstandenen Anwendungen werden ihm durch die Sprinkenhof GmbH auf Nachweis erstattet.
Es ist nur 1 Hauptangebot einzureichen. Die Einreichung von Nebenangeboten sowie von mehreren Hauptangeboten ist ausgeschlossen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten führt zum Ausschluss aller abgegebenen Hauptangebote. Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung der eingereichten Unterlagen oder Kostenerstattung für die Beteiligung an dem Offenen Verfahren. Bieterfragen und Anmerkungen zu diesen Vergabeunterlagen sind bis spätestens zum 27.8.2019 über die eVergabe-Plattform an die Vergabestelle zurichten.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Ein Nachprüfungsantrag vor der zuständigen Vergabekammer ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstösse gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstösse gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB.
§ 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Kurze Beschreibung

Die Hochschule für bildende Künste (HFBK) im Lerchenfeld in HH-Uhlenhorst wird um ein zusätzl. Ateliergebäude erweitert. Der Erweiterungsbau wird als veredelter Rohbau konzipiert, in dem auf ca. 3 000 m Atelier- u. Galerieflächen die verschiedenen Studienbereiche der HFBK in funktionalen Werkstätten untergebracht u. Ausstellungsflächen geschaffen werden. Im UG werden ca. 800 m Technikräume für die Technische Gebäudeausrüstung u. Serverunterbringung sowie Bibliotheks- u. Lagerräume eingerichtet.
Das 4-geschossige Atelier ist ein separat stehendes Gebäude neben dem historischen Altbau der HFBK u. ist ca. 20 m hoch. Das Gebäude wird in Massivbauweise erstellt. Das Flachdach erhält eine extensive Begrünung.

Beschreibung der Beschaffung

Die Das viergeschossige Atelier beinhaltet:
EG: 3 Galerieräume, einer mit ca. 240 m und zwei mit 128 m, ein allgemeines zugängliches WC und ein Behinderten-WC.
1 OG: 4 Ateliers von je ca. 120 m, WC, Werkküche und Lager, den Ateliers zugeordnet;
2 OG: 4 Ateliers von je ca. 120 m, WC, Werkküche und Lager, den Ateliers zugeordnet;
3 OG: 4 Ateliers von je ca. 120 m, WC, Werkküche und Lager, den Ateliers zugeordnet;
UG (Vollkeller): Technikräume, Serverraum, Bibliotheks-Archiv und Lagerräume.
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen.
Aufzug mit 5 Haltestationen.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren