Generalsanierung Grund-, Mitte- und Offene Ganztagsschule sowie Schulsporthalle in Goldbach: Fachplanung Tragwerksplanung

Markt Goldbach, vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herrn Thomas Krimm

Der Markt Goldbach plant die Generalsanierung und Erweiterung der Grund-, Mittel- und Offenen Ganztagsschule sowie die Sanierung der Schulsporthalle Die Maßnahmen werden notwendig aufgrund weiterem Raumbedarf der Schule und der OGS sowie dadurch notwendiger Umstrukturierungen.
Das bestehende Schulgebäude mit Einfeldsporthalle wurde 1957 erbaut und 1964 erweitert. Es nimmt die Grundschule (GS) und die Mittelschule (MS) Goldbach auf. Im Laufe der Jahre fanden einige Umstrukturierungen der Gebäudeteile statt. 1999 wurde die Mittelschule erweitert und eine offene Ganztagsbetreuung (OGS) für beide Schulen eingeführt. 2018 wurde ein Interimsgebäude in Modulbauweise für die fehlenden OGS Räume erstellt.
Aufgabenstellung ist es, das Gebäude in strukturellen, baukonstruktiven und bauphysikalischen Aspekten den heutigen Standards anzupassen.
Für den Erweiterungsbau steht die Errichtung in Holzbauweise zur Diskussion.
Die bestehenden Gebäude wurden entsprechend den zur Bauzeit geltenden Vorschriften in Massivbauweise errichtet. Die Geschoßdecken sind im Wesentlichen als Stahlbetonmassivdecken und als Stahlbetonrippendecken mit und ohne Zwischenbauteilen errichtet.
Die Turnhalle wurde in Massivbauweise mit Nagelbrettbindern erstellt.
Die Gründung erfolgte auf Streifenfundamenten.
Kennzahlen/Planungsdaten auf der Grundlage der Vorplanung des Architekten:
Umbau und Generalsanierung Bestand GS mit OGS ca. 2 200 m HNF und MS mit OGS ca. 2 600 m HNF;
Erweiterungsneubau GS mit OGS ca. 950 m HNF;
Umbau und Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle mit Nebenräumen, einschl. Erneuerung der Hallendachkonstruktion.
Gesamtkosten nach DIN 276 der KG 200-700 ca. 25,879 Mio. EUR inkl. MwSt.
Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme nach FAG/FA-ZR.
Terminvorausschau:
— Beginn der Planungsleistungen direkt nach Beendigung des VgV-Verfahrens,
— Planungsphase 2020,
— Bauausführung ab 2021 in Bauabschnitten bis voraussichtlich 2027,
— Projektabschluss mit Verwendungsnachweis voraussichtlich 2028.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-01-28. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-12-17.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Hußenöder Ingenieure

Wer?

• Markt Goldbach, vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herrn Thomas Krimm

Wie?

• Planungsleistungen im Bauwesen › Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

Wo?

• Unterfranken › Aschaffenburg, Landkreis
• Unterfranken › Kitzingen

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2019-12-17	Auftragsbekanntmachung
2020-06-18	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2019-12-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Kurze Beschreibung:

Der Markt Goldbach plant die Generalsanierung und Erweiterung der Grund-, Mittel- und Offenen Ganztagsschule sowie die Sanierung der Schulsporthalle Die Maßnahmen werden notwendig aufgrund weiterem Raumbedarf der Schule und der OGS sowie dadurch notwendiger Umstrukturierungen. Das bestehende Schulgebäude mit Einfeldsporthalle wurde 1957 erbaut und 1964 erweitert. Es nimmt die Grundschule (GS) und die Mittelschule (MS) Goldbach auf. Im Laufe der Jahre fanden einige Umstrukturierungen der Gebäudeteile statt. 1999 wurde die Mittelschule erweitert und eine offene Ganztagsbetreuung (OGS) für beide Schulen eingeführt. 2018 wurde ein Interimsgebäude in Modulbauweise für die fehlenden OGS Räume erstellt. Aufgabenstellung ist es, das Gebäude in strukturellen, baukonstruktiven und bauphysikalischen Aspekten den heutigen Standards anzupassen. Für den Erweiterungsbau steht die Errichtung in Holzbauweise zur Diskussion. Die bestehenden Gebäude wurden entsprechend den zur Bauzeit geltenden Vorschriften in Massivbauweise errichtet. Die Geschoßdecken sind im Wesentlichen als Stahlbetonmassivdecken und als Stahlbetonrippendecken mit und ohne Zwischenbauteilen errichtet. Die Turnhalle wurde in Massivbauweise mit Nagelbrettbindern erstellt. Die Gründung erfolgte auf Streifenfundamenten. Kennzahlen/Planungsdaten auf der Grundlage der Vorplanung des Architekten: Umbau und Generalsanierung Bestand GS mit OGS ca. 2 200 m Erweiterungsneubau GS mit OGS ca. 950 m Umbau und Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle mit Nebenräumen, einschl. Erneuerung der Hallendachkonstruktion. Gesamtkosten nach DIN 276 der KG 200-700 ca. 25,879 Mio. EUR inkl. MwSt. Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme nach FAG/FA-ZR. Terminvorausschau: — Beginn der Planungsleistungen direkt nach Beendigung des VgV-Verfahrens, — Planungsphase 2020, — Bauausführung ab 2021 in Bauabschnitten bis voraussichtlich 2027, — Projektabschluss mit Verwendungsnachweis voraussichtlich 2028.

Kurze Beschreibung

Der Markt Goldbach plant die Generalsanierung und Erweiterung der Grund-, Mittel- und Offenen Ganztagsschule sowie die Sanierung der Schulsporthalle Die Maßnahmen werden notwendig aufgrund weiterem Raumbedarf der Schule und der OGS sowie dadurch notwendiger Umstrukturierungen.

Das bestehende Schulgebäude mit Einfeldsporthalle wurde 1957 erbaut und 1964 erweitert. Es nimmt die Grundschule (GS) und die Mittelschule (MS) Goldbach auf. Im Laufe der Jahre fanden einige Umstrukturierungen der Gebäudeteile statt. 1999 wurde die Mittelschule erweitert und eine offene Ganztagsbetreuung (OGS) für beide Schulen eingeführt. 2018 wurde ein Interimsgebäude in Modulbauweise für die fehlenden OGS Räume erstellt.

Aufgabenstellung ist es, das Gebäude in strukturellen, baukonstruktiven und bauphysikalischen Aspekten den heutigen Standards anzupassen.

Für den Erweiterungsbau steht die Errichtung in Holzbauweise zur Diskussion.

Die bestehenden Gebäude wurden entsprechend den zur Bauzeit geltenden Vorschriften in Massivbauweise errichtet. Die Geschoßdecken sind im Wesentlichen als Stahlbetonmassivdecken und als Stahlbetonrippendecken mit und ohne Zwischenbauteilen errichtet.

Die Turnhalle wurde in Massivbauweise mit Nagelbrettbindern erstellt.

Die Gründung erfolgte auf Streifenfundamenten.

Kennzahlen/Planungsdaten auf der Grundlage der Vorplanung des Architekten:

Umbau und Generalsanierung Bestand GS mit OGS ca. 2 200 m

Erweiterungsneubau GS mit OGS ca. 950 m

Umbau und Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle mit Nebenräumen, einschl. Erneuerung der Hallendachkonstruktion.

Gesamtkosten nach DIN 276 der KG 200-700 ca. 25,879 Mio. EUR inkl. MwSt.

Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme nach FAG/FA-ZR.

Terminvorausschau:

— Beginn der Planungsleistungen direkt nach Beendigung des VgV-Verfahrens,

— Planungsphase 2020,

— Bauausführung ab 2021 in Bauabschnitten bis voraussichtlich 2027,

— Projektabschluss mit Verwendungsnachweis voraussichtlich 2028.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Ingenieurbüros 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Dienstleistungen in der Tragwerksplanung 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Aschaffenburg, Landkreis 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Markt Goldbach, vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herrn Thomas Krimm
Postanschrift: Sachsenhausen 19
Postleitzahl: 63773
Postort: Goldbach
Kontakt
Internetadresse: http://www.markt-goldbach.de 🌏
E-Mail: sabine.hofmann@markt-goldbach.de 📧
Telefon: +49 6021500642 📞
Fax: +49 6021500649 📠
URL der Dokumente: https://www.subreport.de/E21165326 🌏
URL der Teilnahme: https://www.subreport.de/E21165326 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-12-17 📅
Einreichungsfrist: 2020-01-28 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-12-19 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 245-603083
ABl. S-Ausgabe: 245
Zusätzliche Informationen

Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum einschl. Bauausführung in Bauabschnitten und ist abhängig von der späteren tatsächlichen Leistungserbringung und baulichen Umsetzung. Die Laufzeit beinhaltet nicht die Dauer für den Anspruch auf Mängelbeseitigung nach § 13 VOB/B.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Das bestehende Schulgebäude mit Einfeldsporthalle wurde 1957 erbaut und 1964 erweitert. Es nimmt die Grundschule (GS) und die Mittelschule (MS) Goldbach auf. Im Laufe der Jahre fanden einige Umstrukturierungen der Gebäudeteile statt. 1999 wurde die Mittelschule erweitert und eine offene Ganztagsbetreuung (OGS) für beide Schulen eingeführt. 2018 wurde ein Interimsgebäude in Modulbauweise für die fehlenden OGS Räume erstellt.

Aufgabenstellung ist es, das Gebäude in strukturellen, baukonstruktiven und bauphysikalischen Aspekten den heutigen Standards anzupassen.

Für den Erweiterungsbau steht die Errichtung in Holzbauweise zur Diskussion.

Die bestehenden Gebäude wurden entsprechend den zur Bauzeit geltenden Vorschriften in Massivbauweise errichtet. Die Geschoßdecken sind im Wesentlichen als Stahlbetonmassivdecken und als Stahlbetonrippendecken mit und ohne Zwischenbauteilen errichtet.

Die Turnhalle wurde in Massivbauweise mit Nagelbrettbindern erstellt.

Die Gründung erfolgte auf Streifenfundamenten.

Kennzahlen/Planungsdaten auf der Grundlage der Vorplanung des Architekten:

Umbau und Generalsanierung Bestand GS mit OGS ca. 2 200 m

Erweiterungsneubau GS mit OGS ca. 950 m

Umbau und Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle mit Nebenräumen, einschl. Erneuerung der Hallendachkonstruktion.

Gesamtkosten nach DIN 276 der KG 200-700 ca. 25,879 Mio. EUR inkl. MwSt.

Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme nach FAG/FA-ZR.

Terminvorausschau:

— Beginn der Planungsleistungen direkt nach Beendigung des VgV-Verfahrens,

— Planungsphase 2020,

— Bauausführung ab 2021 in Bauabschnitten bis voraussichtlich 2027,

— Projektabschluss mit Verwendungsnachweis voraussichtlich 2028.

Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.

Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen.

Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.

Fachplanung Tragwerksplanung nach HOAI 2013 Teil 4, Abschnitt 1, § 51;

Alle Grundleistungen der LPH 1 bis 6 Die Beauftragung erfolgt stufenweise, nach Vertragsmuster Ing.Vertrag.

Zunächst wird die Stufe 1 (LPH 1 bis 3) beauftragt, weitere Stufen gem. Vertragsmuster.

Bes. Leistungen:

— Nachweis Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile (Bestand und Neubau),

— Örtliche Bauüberwachung/Ingenieurtechnische Kontrolle – Bewehrungsabnahme.

Die Beauftragung der Grund- und Besonderen Leistungen der Stufe 1 ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.

Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht;

Es wurden noch keine Planungsleistungen Fachplanung Tragwerksplanung nach HOAI erbracht.

Eine ausführliche Bestandserfassung liegt vor.

Es wird davon ausgegangen dass die Zielfindungsphase nach BGB 2018 abgeschlossen ist.

Dauer: 72 Monate
Beschreibung der Optionen:

Beauftragung der weiteren Leistungsphasen der Grundleistungen nach HOAI sowie ausgewählter Besonderer Leistungen nach II.2.4)

Zusätzliche Informationen:

Die Laufzeit beinhaltet nicht die Dauer für den Anspruch auf Mängelbeseitigung nach § 13 VOB/B.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Markt Goldbach, Landkreis Aschaffenburg

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

a) fristgerechter Eingang der Bewerbung über die vorgegebene Vergabeplattform des Auftraggebers § 53 VgV (Ausschlusskriterium);

b) Wurde die Bewerbung digital auf der vorgegebenen Vergabeplattform https://www.subreport.de/E21165326 entsprechend den geforderten Mitteln (VGV §10) eingereicht? (Ausschlusskriterium);

c) Erklärung, dass Ausschlussgründe nach § 123 und § 124 GWB nicht vorliegen, oder Einheitliche europäische Eigenerklärung (EEE) nach § 50 VgV (Ausschlusskriterium), weitere Informationen finden Sie unter: https://eee.evergabe-online.de/

d) Nachweis der Berufszulassung des Bewerbers nach § 44 VgV und § 75 VgV;

e) Nachweis der Unterschriftsberechtigung bei juristischen Personen nach § 43 VgV;

f) Erklärung, dass kein Interessenkonflikt nach § 6 VgV besteht;

g) Abgabe eines Firmen- oder Büroprofils mit Angabe zur Gründung, Gesellschaftsform, Eigentümer und evtl. Tochtergesellschaften und Standorten, Handelsregisterauszug mit Aussage ob das Unternehmen ein KMU ist?

h) Will sich ein Bewerber (auch als Mitglied einer Bewerbergemeinschaft) auf die Leistungsfähigkeit Dritter (Nachunternehmer oder Freie Mitarbeiter) berufen § 36/46 VgV, so ist jeweils gesondert durch diese nachzuweisen:

H1) Verpflichtungserklärung zur Eignungsleihe § 47 VgV:

h.2) Angabe welche Teile des Auftrags als Unterauftrag bearbeitet werden VgV § 46 (3) Nr. 10;

h.3) Erklärung zu / Erbringung der Nachweise der Unterpunkten c) bis g) h.4) Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit nach III.1.2) i) Bei Bieter- oder Bewerbergemeinschaften nach § 43/53 VgV) sind je Mitglied anzugeben:

i.1) Namen der Partner mit Firmen- oder Büroprofil;

i.2) Erklärung zur Rechtsform;

i.3) Angabe der vollständigen Unternehmensbezeichnung durch jedes Mitglied;

i.4) Benennung eines bevollmächtigten Vertreters;

i.5) Erklärung der gesamtschuldnerischen Haftung durch jedes Mitglied;

i.6) Organigramm zur Leistungserbringung;

i.7) Erklärung zu/Erbringung der Nachweise der Unterpunkte c) bis g) durch jedes Mitglied;

i.8) Nachweis der wirtschaftl. und finanziellen Leistungsfähigkeit nach III.1.2) durch jedes Mitglied.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Der Bewerber muss zum Zeitpunkt der Bewerbung eine Berufshaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen Versicherer nachweisen, deren Deckungssumme für Personenschäden mindestens 3 000 000 EUR für sonstige und Sachschäden mindestens 3 000 000 EUR beträgt.

Es sind mind. 2 Schadensfälle je Jahr abzudecken (2-fache Maximierung im Versicherungsjahr).

Eine projektbezogene Aufstockung im Auftragsfall kann akzeptiert werden, eine Bestätigung ist schriftlich vorzulegen/zu erklären.

Bei Versicherungsverträgen mit Pauschaldeckungen ist eine Erklärung des Versicherungsunternehmens erforderlich, dass beide Schadenskategorien im Auftragsfall parallel zueinander mit den geforderten Deckungssummen abgesichert sind.

Erklärung über den jährl. Umsatz des Bewerbers in Euro brutto für die ausgeschriebene Dienstleistung (hier: Fachplanung Tragwerksplanung) der letzten 3 Geschäftsjahre.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

III.1.3.a.) Personelle Qualifikation/Berufliche Leistungsfähigkeit:

Angabe der Zahl der Beschäftigten des Bewerbers im jährlichen Mittel der letzten 3 Jahre für die ausgeschriebene Dienstleistung:

— Führungskräfte (einschl. Projektleiter/innen),

— sonst. fest angestellte Beschäftigte (ohne Führungskräfte, ohne Auszubildende).

Angabe Name, Qualifikation, Berufserfahrung, Mitarbeit bei bis zu 2 vergl. Referenzen der Personen (in gleicher Position), die die geforderten Leistungen tatsächlich erbringen sollen, insbesondere:

— der/s Projektleiters/in, (mind. Dipl. Ing. od. vergleichbar),

— dessen Stellvertreter/in bzw. weiterer Mitarbeiter/in.

Für den Projektleiter/in ist die Erfahrung und Mitarbeit als Projektleiter/in bei vergleichbaren Referenzen und/oder bei den Referenzen aus III.1.3.b. anzugeben.

III.1.3.b.) Referenzobjekte/Technische Leistungsfähigkeit:

Angabe/Beschreibung selbst erbrachter Leistungen bei insg. 2 Referenzen die mit den Planungsanforderungen der Bauaufgabe vergleichbar sind.

Je Referenz sind anzugeben:

— Projektname/kurze Projektbeschreibung in Wort/Bild, Angabe Sanierung und Bauzeit Bestand,

— Erläuterung über die vergl. Komplexität der Planungsanforderungen der Referenz mit der Aufgabenstellung mit Beschreibung Tragsystem,

— Zeitpunkt der Inbetriebnahme/Nutzungsaufnahme,

— Bauherr/Auftraggeber (Anschrift, Name, Telefonnummer Ansprechpartner),

— Vertragsverhältnis zum Bauherrn (AG), z. B. direkter Vertragspartner, Mitglied einer ARGE, oder Nachunternehmer, etc,

— Projektleiter/in des Bewerbers,

— Honorierung (z. B. Einordnung nach HOAI Parameter bzw. Honorar in Euro) der eigenen Leistungen,

— Gesamtkosten und Baukosten nach DIN 276 (1. Ebene),

— Projekttermine (z. B. Bearbeitungszeit, Planung, Bauausführung etc.),

— Projektbezogener Kennzahlen (z. B. Fläche in m

— Angabe der selbst erbrachten Leistungen (LPH nach HOAI) insb. bei noch nicht fertig gestellten Bauvorhaben mit Angabe des aktuellen Leistungsstandes entspr. den LPH der HOAI, bei Projekten in ARGE oder mit/als NU Angabe der selbst erbrachten Teilleistungen entspr. den LPH nach HOAI,

— Vorlage eines aktuellen Referenz-/Bestätigungsschreiben des jew. AG welches den tatsächl. Leistungsstand wiedergibt.

III.1.3.c.) Besondere technische Leistungsfähigkeit Nennung und Beschreibung der besonderen technischen Fähigkeiten und Kenntnisse bei je 2 Referenzen vergleichbarer Komplexität der Planungsanforderung zur Bauaufgabe nach zum Nachweis folgender Besonderen Qualifikationen/Erfahrungen:

— Im Umgang mit StB-Rippendecken(insb. Anforderung konstruktiver Brandschutz),

— Betonsanierung im Allgemeinen,

— Holzbau (vgl. Turnhallendach Nagelbrettbinder),

— Holzbau (Neubauten vgl. Schulnutzung),

— Erfahrung in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggeber.

Bei III.1.3.c.) kann ein Referenzprojekt ein od. auch mehrere der geforderten Referenzkriterien erfüllen, die o. g. Angaben sind dann gesondert für das jeweils zutreffende Kriterium anzugeben. III.1.3.d.) technische Leistungsfähigkeit - Ausstattung Erklärung zur techn. Leistungsfähigkeit durch Angabe der Anzahl und Ausstattung, Geräte, fachtechnische Ausrüstung (insbes. Hard-/Software, Rechnerart etc).

Mindeststandards:

— Qualifikation des Projektleiters/in mind. Studium mit Abschluss Dipl.-Ing.(FH) oder Master Bauingenieur oder vgl,

— Gewertet werden Referenzen für III.1.3.a) und III.1.3c) nur wenn Inbetriebnahme ab/nach dem 1.1.2014 erfolgte,

— Gewertet wird unter III.1.3b) Referenz 1 nur wenn Inbetriebnahme ab/nach dem 1.1.2009 erfolgte,

— Gewertet wird unter III.1.3b) Referenz 2 nur wenn Inbetriebnahme ab/nach dem 1.1.2014 erfolgte,

— die beiden Referenzen zu III.1.3b) müssen eine Sanierung/vgl. Bauen im Bestand sein und Gebäude aus der vergl. Bauzeit 50er/60er Jahre sein,

— die Vergleichbarkeit der Referenzprojekte für III.1.3a); III.1.3b) und III.1.3c) hinsichtlich Schwierigkeit, Größe und Umfang ist vom Bewerber zu belegen (Textbeschrieb/Bilder). Die bloße Benennung einer Projektbezeichnung ohne nähere Aussage ist nicht ausreichend,

— Laufende Bauvorhaben werden für die Leistungsphasen nach HOAI gewertet, die bereits vollständig abgeschlossen wurden,

— Bauabschnitte einer Gesamtmaßnahme werden als Einzelmaßnahme gewertet, wenn sie gesondert abgerechnet werden. Die geforderten Angaben dürfen dann nur diesen Bauabschnitt erfassen.

Informationen über einen bestimmten Beruf: Services
Verweis auf einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschriften:

Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen (Ingenieur) angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind.

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.

Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.

Die Bestimmungen über den Werkvertrag nach BGB.

Das beiliegende Muster Ingenieurvertrag nach HAV-KOM einschl. AVB und ZVB als Anlage zum Vertrag.

Die Beauftragung und Realisierung der geplanten Planungs- und Baumaßnahme sind in Zeit und Umfang von der finanziellen Absicherung abhängig.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Mindestzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:

— Befähigung zur Berufsausübung (Mindestkriterien/Formale Ausschlussgründe) nach III.1.1),

— Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach III.1.2) (max. Punktezahl: 10 Punkte),

— Berufliche Leistungsfähigkeit nach III.1.3a) (max. Punktezahl: 35 Punkte),

— Technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3b) (max. Punktezahl: 58 Punkte),

— Besondere Technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3c) (max. Punktezahl: 32 Punkte),

— Technische Ausstattung nach III.1.3d) (max. Punktzahl: 5 Punkte).

Die maximal zu erreichende Gesamt-Punktzahl ergibt sich aus der Summe der o. g. Kriterien zu insgesamt: 140 Punkten. Ein Muster der detaillierten Wertungsmatrix mit der Gewichtung dieser Auswahl- und der Unterkriterien ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Im Übrigen gelten die Auswahl- und Ausschlusskriterien aus dieser Bekanntmachung.

Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2020-02-14 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 4 Monate
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Fachkunde und Qualifikation
Qualitätskriterium (Gewichtung): 45
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Projektabwicklung, Organisation, Qualitätssicherung, Dokumentation
Qualitätskriterium (Gewichtung): 10
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Methoden der Kosten- und Terminsteuerung
Qualitätskriterium (Gewichtung): 15
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Verfügbarkeit, Kapazitäten, Präsenz
Qualitätskriterium (Gewichtung): 20
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Gesamteindruck Präsentation/Eindruck verantwortl. Personen
Qualitätskriterium (Gewichtung): 30
Preis (Gewichtung): 30

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Fachbereich III Planen und Bauen, Frau Sabine Hofmann
Internetadresse: www.markt-goldbach.de 🌏
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E21165326 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: GK Projektmanagement
Postanschrift: Bismarckstraße 17
Postort: Kitzingen
Postleitzahl: 97318
Kontaktperson: Herr Michael Kunz
Telefon: +49 93212672930 📞
E-Mail: info@gk-projektmanagement.de 📧
Fax: +49 932126729319 📠
Land: Kitzingen 🏙️
Internetadresse: http://www.gk-projektmanagement.de 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

a) Die vollständigen Vergabeunterlagen sind einsehbar und stehen zum Download bereit unter https://www.subreport.de/E21165326 (siehe Kontaktadressen unter I.3)) Wir freuen uns über Ihre Registrierung vor dem Download der Vergabeunterlagen kostenfrei auf der Vergabeplattform subreport ELViS. So nehmen Sie automatisch an der elektronischen Bieterkommunikation teil.

Registrieren Sie sich dafür kostenlos bei subreport ELViS unter: https://www.subreport-elvis.de/anmeldung.html.

Bitte beachten Sie, dass Sie ausschliesslich über die Vergabeplattform Ihre Fragen an den Auftraggeber richten.

Nach Fertigstellung Ihres Angebotes können Sie dieses anschließend medienbruchfrei, ohne Signatur und kostenlos auf subreport ELViS wieder abgeben.

Sollten Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen, unterstützt Sie Herr Schipper vom subreport unter 02 21/9 85 78-0 gerne;

b) Die Bewerbungsunterlagen sind nach der in der Wertungsmatrix Stufe 1 vorgegebenen Reihenfolge und Nummerierung zu gliedern. Zur Bewertung ist eine schriftl. Aussage zu jedem Unterpunkt notwendig;

c) Gesonderte Formulare (z. B. Teilnahmeanträge) werden nicht ausgegeben bzw. sind nicht erforderlich;

d) Es sind ausschließlich digitale Bewerbungsunterlagen zugelassen. Die Bewerbung ist elektronisch über die Vergabeplattform des AG fristgemäß einzureichen;

e) Es werden ausschließlich nur Bewerbungen berücksichtigt, die fristgerecht über das Abgabe-Tool der e-Vergabe eingereicht wurden. Abweichungen hiervon sind nicht zulässig;

f) Die Unterlagen sind vollständig in dem in dieser Bekanntmachung veröffentlichten Umfang einzureichen. Fehlende Unterlagen werden nicht nachgefordert. Die Aufklärung zu einzelnen Inhalten der Bewerbung behält sich die Vergabestelle vor;

g) Werden mehr Referenzen als gefordert eingereicht, erfolgt eine beliebige Auswahl durch die Vergabestelle. Die Bewerber werden hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Auswahl nicht danach erfolgt, dass eine höchstmögliche Punktzahl erzielt wird;

h) Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen, und ist nach einer objektiven Auswahl, entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien, die Anzahl der Bewerber die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden zu hoch, behält sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern gemäß §75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen;

i) Es wurden noch keine Planungsleistungen Tragwerksplanung nach HOAI erbracht;

j) Die wesentlichen Informationen können den Vergabeunterlagen entnommen werden;

k) Weitere Unterlagen werden mit Einladung den ausgewählten Teilnehmer in der Stufe 2 bereitgestellt;

l) Datenschutzhinweis: Gem. DSGVO Art. 6 Abs. 1 b werden im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Verfügung gestellte, auch Personenbezogene Informationen und Daten erfasst, organisiert, gespeichert, verwendet und gelöscht. Auftraggeber, Verfahrensbetreuer und weitere beteiligte Behörden verwenden diese Daten ausschließlich für dieses Verfahren und geben diese nicht an Dritte weiter. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens, des Förder- und Rechnungsprüfungsverfahrens und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht. Weitere Auskünfte zum Datenschutz sind unter dem Link einsehbar: https://www.markt-goldbach.de/datenschutz/

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern,
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91511
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 98153-0 📞
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de 📧
Fax: +49 98153-206 📠
Internetadresse: www.regierung.mittelfranken.bayern.de 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Nachprüfungsantrag ist nach GWB § 160 (3) unzulässig, sofern:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Quelle: OJS 2019/S 245-603083 (2019-12-17)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-06-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Der Markt Goldbach plant die Generalsanierung und Erweiterung der Grund-, Mittel- und Offenen Ganztagsschule sowie die Sanierung der Schulsporthalle die Maßnahmen werden notwendig aufgrund weiterem Raumbedarf der Schule und der OGS sowie dadurch notwendiger Umstrukturierungen. Das bestehende Schulgebäude mit Einfeldsporthalle wurde 1957 erbaut und 1964 erweitert. Es nimmt die Grundschule (GS) und die Mittelschule (MS) Goldbach auf. Im Laufe der Jahre fanden einige Umstrukturierungen der Gebäudeteile statt. 1999 wurde die Mittelschule erweitert und eine offene Ganztagsbetreuung (OGS) für beide Schulen eingeführt. 2018 wurde ein Interimsgebäude in Modulbauweise für die fehlenden OGS Räume erstellt. Aufgabenstellung ist es, das Gebäude in strukturellen, baukonstruktiven und bauphysikalischen Aspekten den heutigen Standards anzupassen. Für den Erweiterungsbau steht die Errichtung in Holzbauweise zur Diskussion. Die bestehenden Gebäude wurden entsprechend den zur Bauzeit geltenden Vorschriften in Massivbauweise errichtet. Die Geschossdecken sind im Wesentlichen als Stahlbetonmassivdecken und als Stahlbetonrippendecken mit und ohne Zwischenbauteilen errichtet. Die Turnhalle wurde in Massivbauweise mit Nagelbrettbindern erstellt. Die Gründung erfolgte auf Streifenfundamenten. Kennzahlen/Planungsdaten auf der Grundlage der Vorplanung des Architekten: Umbau und Generalsanierung Bestand GS mit OGS ca. 2 200 m Erweiterungsneubau GS mit OGS ca. 950 m Umbau und Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle mit Nebenräumen, einschl. Erneuerung der Hallendachkonstruktion. Gesamtkosten nach DIN 276 der KG 200-700 ca. 25,879 Mio. EUR inkl. MwSt. Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme nach FAG / FA-ZR. Terminvorausschau: — Beginn der Planungsleistungen direkt nach Beendigung des VgV-Verfahrens; — Planungsphase 2020; — Bauausführung ab 2021 in Bauabschnitten bis voraussichtlich 2027; — Projektabschluss mit Verwendungsnachweis voraussichtlich 2028.

Kurze Beschreibung

Der Markt Goldbach plant die Generalsanierung und Erweiterung der Grund-, Mittel- und Offenen Ganztagsschule sowie die Sanierung der Schulsporthalle die Maßnahmen werden notwendig aufgrund weiterem Raumbedarf der Schule und der OGS sowie dadurch notwendiger Umstrukturierungen.

Das bestehende Schulgebäude mit Einfeldsporthalle wurde 1957 erbaut und 1964 erweitert. Es nimmt die Grundschule (GS) und die Mittelschule (MS) Goldbach auf. Im Laufe der Jahre fanden einige Umstrukturierungen der Gebäudeteile statt. 1999 wurde die Mittelschule erweitert und eine offene Ganztagsbetreuung (OGS) für beide Schulen eingeführt. 2018 wurde ein Interimsgebäude in Modulbauweise für die fehlenden OGS Räume erstellt.

Aufgabenstellung ist es, das Gebäude in strukturellen, baukonstruktiven und bauphysikalischen Aspekten den heutigen Standards anzupassen.

Für den Erweiterungsbau steht die Errichtung in Holzbauweise zur Diskussion.

Die bestehenden Gebäude wurden entsprechend den zur Bauzeit geltenden Vorschriften in Massivbauweise errichtet. Die Geschossdecken sind im Wesentlichen als Stahlbetonmassivdecken und als Stahlbetonrippendecken mit und ohne Zwischenbauteilen errichtet.

Die Turnhalle wurde in Massivbauweise mit Nagelbrettbindern erstellt.

Die Gründung erfolgte auf Streifenfundamenten.

Kennzahlen/Planungsdaten auf der Grundlage der Vorplanung des Architekten:

Umbau und Generalsanierung Bestand GS mit OGS ca. 2 200 m

Erweiterungsneubau GS mit OGS ca. 950 m

Umbau und Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle mit Nebenräumen, einschl. Erneuerung der Hallendachkonstruktion.

Gesamtkosten nach DIN 276 der KG 200-700 ca. 25,879 Mio. EUR inkl. MwSt.

Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme nach FAG / FA-ZR.

Terminvorausschau:

— Beginn der Planungsleistungen direkt nach Beendigung des VgV-Verfahrens;

— Planungsphase 2020;

— Bauausführung ab 2021 in Bauabschnitten bis voraussichtlich 2027;

— Projektabschluss mit Verwendungsnachweis voraussichtlich 2028.

Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-06-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-06-24 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 120-292594
Verweist auf Bekanntmachung: 2019/S 245-603083
ABl. S-Ausgabe: 120

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Die bestehenden Gebäude wurden entsprechend den zur Bauzeit geltenden Vorschriften in Massivbauweise errichtet. Die Geschossdecken sind im Wesentlichen als Stahlbetonmassivdecken und als Stahlbetonrippendecken mit und ohne Zwischenbauteilen errichtet.

Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme nach FAG / FA-ZR.

— Beginn der Planungsleistungen direkt nach Beendigung des VgV-Verfahrens;

— Planungsphase 2020;

— Bauausführung ab 2021 in Bauabschnitten bis voraussichtlich 2027;

Mit Urteil vom 4. Juli 2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.

Alle Grundleistungen der LPH 1 bis 6 Die Beauftragung erfolgt stufenweise, nach Vertragsmuster Ing. Vertrag.

— Nachweis Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile (Bestand und Neubau);

— örtliche Bauüberwachung/Ingenieurtechnische Kontrolle – Bewehrungsabnahme.

Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht; es wurden noch keine Planungsleistungen Fachplanung Tragwerksplanung nach HOAI erbracht.

Beschreibung der Optionen:

Beauftragung der weiteren Leistungsphasen der Grundleistungen nach HOAI sowie ausgewählter Besonderer Leistungen nach II.2.4).

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-06-16 📅
Name: Hußenöder Ingenieure
Postanschrift: Kantstraße 41
Postort: Würzburg
Postleitzahl: 97074
Land: Deutschland 🇩🇪
Würzburg, Kreisfreie Stadt 🏙️
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Referenz
Zusätzliche Informationen

a) Die vollständigen Vergabeunterlagen sind einsehbar und stehen zum Download bereit unter https://www.subreport.de/E21165326 (siehe Kontaktadressen unter I.3.) Wir freuen uns über Ihre Registrierung vor dem Download der Vergabeunterlagen kostenfrei auf der Vergabeplattform subreport ELViS. So nehmen Sie automatisch an der elektronischen Bieterkommunikation teil.

Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich über die Vergabeplattform Ihre Fragen an den Auftraggeber richten.

Sollten Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen, unterstützt Sie Herr Schipper vom subreport unter 02 21/9 85 78-0 gerne b) Die Bewerbungsunterlagen sind nach der in der Wertungsmatrix Stufe 1 vorgegebenen Reihenfolge und Nummerierung zu gliedern. Zur Bewertung ist eine schriftl. Aussage zu jedem Unterpunkt notwendig.

c) Gesonderte Formulare (z. B. Teilnahmeanträge) werden nicht ausgegeben bzw. sind nicht erforderlich.

d) Es sind ausschließlich digitale Bewerbungsunterlagen zugelassen. Die Bewerbung ist elektronisch über die Vergabeplattform des AG fristgemäß einzureichen.

e) Es werden ausschließlich nur Bewerbungen berücksichtigt, die fristgerecht über das Abgabe-Tool der e-Vergabe eingereicht wurden. Abweichungen hiervon sind nicht zulässig.

i) Es wurden noch keine Planungsleistungen Tragwerksplanung nach HOAI erbracht.

j) Die wesentlichen Informationen können den Vergabeunterlagen entnommen werden.

k) Weitere Unterlagen werden mit Einladung den ausgewählten Teilnehmer in der Stufe 2 bereitgestellt l) Datenschutzhinweis: Gem. DSGVO Art. 6 Abs. 1 b werden im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Verfügung gestellte, auch Personenbezogene Informationen und Daten erfasst, organisiert, gespeichert, verwendet und gelöscht. Auftraggeber, Verfahrensbetreuer und weitere beteiligte Behörden verwenden diese Daten ausschließlich für dieses Verfahren und geben diese nicht an Dritte weiter. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens, des Förder- und Rechnungsprüfungsverfahrens und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht. Weitere Auskünfte zum Datenschutz sind unter dem Link einsehbar: https://www.markt-goldbach.de/datenschutz/

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern,
Quelle: OJS 2020/S 120-292594 (2020-06-18)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)

Dienstleistungen von Ingenieurbüros (>20)