KH.ENB1.7075.002 Städtisches Klinikum München GmbH, MÜK Harlaching Ersatzneubau, Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung

Kurze Beschreibung

Ersatzneubau des Städtischen Klinikums München-Harlaching:
BGF ca. 58 000 m, BRI ca. 245 000 m, 7 Vollgeschoße (-1 bis +5) zzgl. Heliport auf dem Dach. Beschreibung des Auftrags siehe Ziffer II.2.4).

Beschreibung der Beschaffung

Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung
1) Versicherungsnehmer und Mitversicherte
Der Auftragnehmer ist Versicherungsnehmer. Als mitversicherte Unternehmen gelten:
— alle angeschlossenen Firmen.
Weitere Versicherte dieses Vertrages sind:
— die mit der Ausführung und den Arbeiten für das Bauprojekt beauftragten Bauunternehmen und Arbeitsgemeinschaften einschließlich aller Nachauftragnehmer,
— die an dem Bauvorhaben beteiligten Sachverständigen, Architekten, Ingenieure, Gutachter, Fachberater, Projektsteuerer-/Controller, Projektentwickler, Sonderfachleute oder sonstige Honorarkräfte einschließlich aller Nachauftragnehmer, gleich von wem sie beauftragt sind,
— die Koordinatoren für Sicherheit- und Geräteschutz,
— die freien Mitarbeiter, die im Interesse des Versicherungsnehmers tätig werden.
2) Gegenstand der Versicherung
Es handelt sich bei der kombinierten Bauleistungs-, Montage-, Haftpflichtversicherung um eine Projektversicherung für den Ersatzneubau des Klinikum Harlaching. Bei dem Umfang der Montagedeckung handelt es sich um Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Klima) sowie neu einzubringende medizinische und technische Ausrüstung sowie die De- und Remontage von bestehenden medizinischen und technischen Ausrüstungen.
Sämtliche am Bau beteiligten Firmen im Bereich Planung und Ausführung sollen im Rahmen dieser kombinierten Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung abgesichert werden und müssen insofern keine eigene Versicherung mehr vorhalten. Die vor Zuschlagserteilung bereits beauftragten Planer sollen ggf. lediglich subsidiär berücksichtigt werden.
3) Risikoinformationen
Das Städtische Klinikum München GmbH plant einen Ersatzneubau am Standort Harlaching.
Für das vorliegenden Projekte sind folgende vorläufigen Baukosten geplant:
Planungsleistung 39 000 000 EUR
Bauleistung 94 000 000 EUR
Montageleistung 84 000 000 EUR
Gesamt 217 000 000 EUR
4) Vertragslaufzeit
Der Vertrag beginnt grundsätzlich mit der Errichtung der Baustelle.
Das Projekt Harlaching beginnt voraussichtlich im März 2020 und endet bis zur Gesamtfertigstellung voraussichtlich im November 2024.
Eine Verlängerung der Bauzeit ist mitversichert. Dafür steht den Risikoträgern jedoch eine adäquate Prämie zu.
5) Kündigungsverzicht
Abweichend von §§ 92, 111 VVG sowie Ziffer 19 AHB und § 14 ABN verzichtet der Versicherer auf sein Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall.
Ziffern 20,21 AHB gelten gestrichen.
6) Versicherungssummen und Höchstentschädigung
Vertragsteil Bauleistung und Montage:
Die Versicherungssumme entspricht der Summe der Versicherungswerte aller Baumaßnahmen und Montageleistungen innerhalb des jeweiligen Projektes. Der Versicherungswert sind die Herstellungskosten (Bau- und Montagesumme) einschließlich der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bauherrn und des Neubauwertes der Baustoffe und Bauteile sowie hierfür anfallende Kosten für Anlieferung und Abladen.
Die Gefahr Feuer ist mit zu versichern.
Die Positionen auf Erstes Risiko sind getrennt nach den Bauprojekt zur Verfügung zu stellen und nach einem Schadenfall, gegen Mehrbeitrag, wieder aufzufüllen.
Auszug aus den Positionen auf Erstes-Risiko/Details sind dem Bedingungswerk zu entnehmen:
Harlaching
Baustelleneinrichtung 100 000 EUR
Sachen im Gefahrenbereich 250 000 EUR
Besondere Baumaßnahmen 2 500 000 EUR
Zusätzl. Aufräumungskosten 5 000 000 EUR
Dekont.- und Entsorgung 2 500 000 EUR
Altbau gegen Sachschäden 0 EUR
(ex Feuer, ex Terror)
Vertragsteil Haftpflicht:
Die Versicherungssumme ist für jedes Bauprojekt getrennt zur Verfügung zu stellen.
— Betriebshaftpflichtversicherung für ausführende Unternehmen; einschließlich der Haftpflichtversicherung des Bauherrenrisikos
20 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden 2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes
— Berufs-Haftpflichtversicherung für Architekten, Bauingenieure, Projektcontroller, Sonderfachleute
Sowie
— Erweiterte Planungsdeckung für den Bauherren und für Bauausführende Unternehmen
20 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/oder
Vermögensschäden 2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes,
— Umwelthaftpflichtversicherung
20 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden
2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes
— Umweltschadenversicherung
10 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden
2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes
Die weiteren Details und Informationen zu den Sublimiten sind dem beigefügten Bedingungswerk zu entnehmen.
7) Selbstbehalte
Bauleistung
Je Versicherungsfall für Roh- und Außenhülle (Fenster/Dach) 5 000 EUR
Je Versicherungsfall für Ausbau und restliche Arbeiten 2 500 EUR
Je Versicherungsfall für Schäden an der Altbausubstanz10 % min. 5 000 EUR max. 50 000 EUR
Je Versicherungsfall für Montageleistung (außer Diebstahl) 5 000 EUR
Je Versicherungsfall für Montageleistung bei Diebstahl25 % min. 5 000 EUR
Haftpflichtversicherung
Bei Personenschäden 0 EUR
Je Versicherungsfall für Sach- und Vermögensschäden in der Berufshaftpflichtversicherung
Für Architekten, Ingenieure, Gutachter und Sachverständige 10 000 EUR
Je Versicherungsfall für Sach- und Vermögensschäden in der Betriebshaftpflichtversicherung
Der bauausführenden Unternehmen 5 000 EUR
Je Versicherungsfall für Sach- und Vermögensschäden aus dem Bauherrenrisiko 2 500 EUR
Je Versicherungsfall für Schäden aus dem erweiterten Produkthaftpflichtversicherung 10 000 EUR
8) Versicherungsort/Geltungsbereich
Versicherungsorte sind:
Santoriumsplatz 2, 81545 München
Versichert gilt dabei der erforderliche Raum für die Baumaßnahme einschließlich der erforderlichen Bau- und Lagerplätze, Örtlichkeiten für Baubuden und Baucontainer angemietete Räumlichkeiten, Entladeplätze sowie die Verbindungswege zwischen diesen Plätzen.
9) Versicherungsbedingungen Mindesinhhalte
Es wird ein Vertrag auf Basis der ausverhandelten Versicherungs- und Vertragsbedingungen vereinbart.
10) Versicherungsprämie
Die Jahresprämie für das jeweilige Projekt berechnet sich aus der Gesamtbausumme exklusive Mehrwertsteuer, den jeweils vereinbarten Prämiensätzen und der beauftragten Zeichnungsquote.
Die Meldung der aktualisierten voraussichtlichen Bausumme erfolgt vor dem Baubeginn für die Berechnung der vorläufigen Prämie (bzw. Ratenzahlungen) für die gesamte Bauzeit. Nach Fertigstellung des Bauobjekts wird auf Verlangen des Risikoträgers die tatsächliche Bausumme gemeldet, um auf deren Grundlage die endgültige Prämie berechnen und in Rechnung stellen zu können. Unterjährige Änderungen der Bausumme bedürfen daher keiner Meldung.
Ein Versicherungsdienstleister ist mit der versicherungstechnischen Begleitung der Ausschreibungsverfahrens beauftragt.
Damit ist vereinbart, dass der Versicherer die Versicherungsbeiträge ohne Maklercourtage anbietet.
Weitergehende Zahlungsverpflichtungen, insbesondere mittelbarer Art z. B. infolge Mitgliedschaften in Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (Nachschusspflichten oder Umlageverfahren) werden nicht vereinbart.
11) Zahlungsweise
Da es sich um Projektversicherungen handelt, gilt ein Einmalbeitrag je Projekt vereinbart. Sofern ein Ratenzahlungsplan abgestimmt wird, gilt dieser entsprechend.
12) Schadeninformationen
Da es sich hier um eine projektbezogene kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung inkl. Montageversicherung handelt, können keine Schadenverläufe für dieses Projekt ermittelt werden.
13) Schadenbearbeitung
Der (führende) Versicherer hat eine qualifizierte Vertragsbetreuung und Schadenbearbeitung sicher zu stellen.
Für die Schadenabwicklung ist vom Versicherer ein fester Ansprechpartner vorzusehen, mindestens jedoch je Schadenfall eine einheitliche Bearbeitung über einen nach der Schadenmeldung zu benennenden Ansprechpartner sicher zu stellen.
14) Beauftragung Versicherungsmakler
Falls der Versicherungsnehmer einen Versicherungsmakler mit der Wahrung seiner Versicherungsinteressen einschließlich der gesamten Korrespondenzführung mit dem Versicherer beauftragt, erklärt sich der Versicherer mit Abgabe des Angebotes mit der Betreuung des Vertrages sowie der Schadensbegleichung durch den vom Versicherungsnehmer beauftragten Versicherungsmakler bereit und akzeptiert die Korrespondenzausschließlich über diesen.
15) Angebots- und Vertragsabsprache
Die Angebots-und Vertragssprache ist deutsch.
Die Schadenabwicklung hat ebenfalls in deutscher Sprache zu erfolgen.
16) Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Der Gerichtsstand ist München.

Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen

Direkter Link zu den Vergabeunterlagen – siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=174545
Mit der Bewerbung sind zu übergeben:
— Eigenerklärung zum Vorliegen zwingender Ausschlussgründe (gem. § 123 Abs. 1-3 GWB), dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt, oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist, jeweils wegen einer Straftat nach:
— § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des
Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
— § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung Finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
— § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig er-langter Vermögenswerte),
— § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
— § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
— § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
— § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
— den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
— Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
— den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels),
— Eigenerklärung, dass der Bewerber seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung nachgekommen ist (§ 123 Abs. 4 GWB),
— Eigenerklärung zum Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe (gemäß § 124 GWB), dass
— weder das Unternehmen des Bewerbers noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,
— das Unternehmen des Bewerbers nicht zahlungsunfähig ist/sind, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, und sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
— weder das Unternehmen noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird,
— weder das Unternehmen noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, eine Vereinbarung mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
— das Unternehmen nicht eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat.
Nachweis des Bewerbers über eine bestehende Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe der §§ 8 ff., 61 ff., 67 ff. des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG).

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Direkter Link zu den Vergabeunterlagen – siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=174545
— Nachweis (Bestätigung der Rating-Agentur) über ein Finanzkraft-Rating des Bewerbers mit dem Ergebnis A-, A3, Alow oder vergleichbar, aus den letzten 3 Jahren,
— Eigenerklärung, dass der Bewerber für die ausschreibungsgegenständliche Leistung über ausreichenden Rückversicherungsschutz bei bonitätsstarken Rückversicherungsgesellschaften verfügt.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Direkter Link zu den Vergabeunterlagen – siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=174545
— Eigenerklärung, dass der Bewerber, der ein Führungsangebot abgeben wird, über eine zur Vertragsdurchführung, insbesondere Schadensbearbeitung, für alle versicherten Risiken autorisierte Niederlassung / Standort in Deutschland mit mindestens 10 deutschsprachigen Mitarbeitern in den ausgeschriebenen Sparten insgesamt (Bauleistungsversicherung, Montageversicherung, Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht) verfügt,
— Eigenerklärungen (gem. nachfolgenden Anforderungen) über nachfolgend näher bezeichnete Referenzen des Bewerbers (oder eines eignungsleihenden Drittens, s. unten Ziffer 7.2.5), mit Angabe von Name/Anschrift des Versicherungsnehmers des Referenzprojekts sowie Angabe einer Projektbezeichnung und
— beschreibung mit Beschreibung der erbrachten Leistungen (Beschreibung des versicherten Projekts und Risikos, Bausumme des Versicherungsgegenständlichen Projekts inkl. der Kosten für die versicherten Neben- und Planungsleistungen, Versicherungsbeginn und -ende, übernommene Zeichnungsquote, Angabe ob Alleinversicherung oder Mitversicherung mit oder ohne Führungsbeteiligung). Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben des Bewerbers beim Referenzauftraggeber zu überprüfen und hierzu vom Bewerber weitere Nachweise (Bestätigung oder Nennung eines Ansprechpartners des Versicherers) zu verlangen.
Bei Bewerbergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welches Referenzprojekt welchem Mitglied zuzuordnen ist. Die Mindestanforderungen erfüllende Referenzprojekte der Mitglieder werden der Bewerbergemeinschaft zugerechnet.

Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)

Folgende Mindestanforderungen an die Referenzen gelten:
— mindestens 2 Referenzen über vom Bewerber gezeichnete vergleichbare Versicherungsverträge (kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung) aus dem Zeitraum 1.1.2016 bis zum Fristablauf zur Abgabe der Teilnahmeanträge gem. IV.2.2) der Bekanntmachung (innerhalb dieses Zeitraums muss der Versicherungsvertrag begonnen, gelaufen und/oder beendet worden sein). Die Bausumme des versicherungsgegenständlichen Projekts inkl. der Kosten für die versicherten Neben- und Planungsleistungen muss mindestens 50 Mio. EUR brutto betragen,
— bei Bewerbung als Alleinversicherer oder Mitversicherer mit Übernahme der Führung gelten zusätzlich folgende Mindestanforderungen:
Der Bewerber war am Referenzprojekt als Führungsversicherer mit einer Beteiligungsquote von mindestens 25 % beteiligt.
— bei Bewerbung als Mitversicherer ohne Übernahme der Führung gelten zusätzlich folgende Mindestanforderungen:
Der Bewerber war am Referenzprojekt als Mitversicherer mit oder ohne Führungsbeteiligung mit einer Beteiligungsquote von mindestens 10 % beteiligt.

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift

Nachweis des Bewerbers über eine bestehende Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe der §§ 8 ff., 61 ff., 67 ff. des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG).

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Verstöße gegen Vergabevorschriften:
— durch die sich ein am Auftrag interessierter Bieter in seinen Rechten verletzt sieht, sind innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
— die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB),
— die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB).
Hilft der Auftraggeber der Rüge nicht ab, kann innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers ein Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer gestellt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, werden in Textform informiert (§ 134 GWB). Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Bei Absendung der Information auf elektronischem Weg oder per Fax verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach Absendung der Information durch den Auftraggeber.