Fachplanungsleistungen für die Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI
Neubauten und Erweiterung im Bestand der Grundschule Worfelden
Folgende Ingenieurleistungen werden abgerufen:
— Statische Berechnung der Fundamente für eine mehrgeschossige Containeranlage/Interim mit ca.500 m Grundfläche als vorgezogene Maßnahme zur Auslagerung während der Bauzeit,
— Sanierung/Anpassung der Bestandgebäude von ca. 850 m BGF/3000 m BRI,
— Erweiterung die Bestandgebäude von ca. 400 m BGF/1 450 m BRI,
— Die Neubauten mit einem Volumen von ca. 1 800 m BGF/6 200 m BRI.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-09-26.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-08-27.
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Kreis Groß-Gerau – Grundschule Worfelden
19/343
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen in der Tragwerksplanung📦
Kurze Beschreibung:
“Fachplanungsleistungen für die Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI
Neubauten und Erweiterung im Bestand der Grundschule Worfelden
Folgende...”
Kurze Beschreibung
Fachplanungsleistungen für die Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI
Neubauten und Erweiterung im Bestand der Grundschule Worfelden
Folgende Ingenieurleistungen werden abgerufen:
— Statische Berechnung der Fundamente für eine mehrgeschossige Containeranlage/Interim mit ca.500 m Grundfläche als vorgezogene Maßnahme zur Auslagerung während der Bauzeit,
— Sanierung/Anpassung der Bestandgebäude von ca. 850 m BGF/3000 m BRI,
— Erweiterung die Bestandgebäude von ca. 400 m BGF/1 450 m BRI,
— Die Neubauten mit einem Volumen von ca. 1 800 m BGF/6 200 m BRI.
Mehr anzeigen
Geschätzter Wert ohne MwSt: EUR 6 000 000 💰
1️⃣
Ort der Leistung: Groß-Gerau🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Grundschule Worfelden
Hermann Schmitt Straße 32
64572 Büttelborn
Beschreibung der Beschaffung:
“Grundstück
Gemarkung: Flur 2, Flst. 265/2
Flächengröße von 6 572 m
Beschreibung
Die 2,5-zügige Grundschule soll saniert, erweitert und zum Teil rück- und...”
Beschreibung der Beschaffung
Grundstück
Gemarkung: Flur 2, Flst. 265/2
Flächengröße von 6 572 m
Beschreibung
Die 2,5-zügige Grundschule soll saniert, erweitert und zum Teil rück- und neugebaut werden, um die Notwendigkeit zur Erfüllung funktionaler und schulfachlicher Anforderungen, insbesondere GTA, Mensa, Differenzierungsbereiche und Inklusion gemäß dem Standard des Kreis Groß Gerau, gerecht zu werden.
Die bisherige Grundschule besteht aus insgesamt 4 Schulgebäuden aus unterschiedlichen Baujahren und einem Doppelcontainer mit 2 zusätzlichen Räumen, welche eine Gesamtfläche von 1.725 qm Bruttogeschossfläche aufweisen.
Bruttorauminhalt (m3) Bruttogeschossfläche (m)
Rückbauvolumen ca. 1 800 ca. 600
Sanierungsbedarf ca. 3 000 ca. 850
Erweiterungsbedarf ca.1 450 ca. 400
Neubaubedarf ca. 6 200 ca. 1 800
Die Umsetzung des Bauvorhabens findet im laufenden Betrieb auf dem Schulgelände statt.
Des Weiteren sind die Grundsätze bzw. Bedingungen der Förderfähigkeit nach dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP macht Schule) zu beachten, die verausgabten Mittel hierfür klar darzustellen und alle notwendige Zuarbeiten zu erbringen.
Für Neubauten des Kreises Groß-Gerau gilt der Passivhausstandard.
Um Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm-„KIP macht Schule" nutzen zu können, wird mit einer geringen Bauzeit gerechnet. Dadurch wäre eventuell der Bau in Fertigbauweise/Elementebauweise erforderlich und fließt mit in die Bewertungsmatrix Eignungskriterien (Anlage C) ein.
Zu vergeben sind die Grundleistungen der Tragwerksplanung nach HOAI 2013 der Leistungsphasen 1-6 sowie besondere Leistungen zur Tragwerksplanung.
Die Leistungen werden in Stufen abgerufen.
— 1. Stufe: Leistungsphase 1-3,
— 2. Stufe: Leistungsphase 4-6.
Eine mögliche Weiterbeauftragung für Stufe 2 erfolgt spätestens 10 Monate nach Abschluss der vorliegenden Stufe 1.
Nutzungsspezifische und Technische Anforderungen:
— Passivhausstandard.
Voraussichtliche Terminabfolge der Leistungserbringung:
— Planungsbeginn: 31.10.2019
— Fertigstellung LPH 3 2.5.2020,
— Fertigstellung LPH 4.
Antrag Baugenehmigung 29.6.2020
— Fertigstellung LPH 5: 14.10.2020,
— Fertigstellung LPH 6.
Zuarbeit Ausschreibungspaket 1 15.1.2021
— Baubeginn: 1.7.2021,
— Bauzeit: 25.11.2022.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium, und alle Kriterien werden nur in den Auftragsunterlagen genannt
Dauer
Datum des Beginns: 2019-10-31 📅
Datum des Endes: 2031-05-31 📅
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Dieser Vertrag ist verlängerbar ✅ Beschreibung
Beschreibung der Verlängerungen:
“Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins des Bauvorhabens kann sich der Abschluss der einzelnen Leistungsphasen ebenfalls verschieben. Dadurch...”
Beschreibung der Verlängerungen
Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins des Bauvorhabens kann sich der Abschluss der einzelnen Leistungsphasen ebenfalls verschieben. Dadurch kann sich auch die Vertragslaufzeit entsprechend verlängern.
Mehr anzeigen Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Vorgesehene Mindestanzahl: 3
Maximale Anzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Die Auswahl der Bieter erfolgt gem. § 42 VgV nach Prüfung und Bewertung der Eignungskriterien gem. §§ 122 GWB und in den Ziffern III. 1.1) bis III. 1.3)...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
Die Auswahl der Bieter erfolgt gem. § 42 VgV nach Prüfung und Bewertung der Eignungskriterien gem. §§ 122 GWB und in den Ziffern III. 1.1) bis III. 1.3) genannten Teilnahmebedingungen.
Befähigung zur Berufsausübung:
Nachweise zur Erlaubnis der Berufsausübung gem. §§ 44, 48, 75 VgV, §§ 123, 124 GWB (wird nur auf Vollständigkeit geprüft).
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Durchschnittlicher Jahresumsatz für vergleichbare Leistungen (Leistungen der Tragwerksplanung §§ 49 ff. HOAI) der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre gem. § 45 Abs. 1 Nr. 1 VgV.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:
Durchschnittliche Anzahl der festangestellten mit entsprechenden
Leistungen betraute Ingenieure der letzten 3 Jahren gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV,
Angabe und Nachweis der beruflichen Befähigung und Qualifikation der Führungskräfte gem. §§ 44, 46 Abs. 3 Nr. 6, 75 VgV (wird nur auf Vollständigkeit geprüft),
Eigenerklärung darüber welche Leistungen unter Umständen an Nachunternehmer vergeben werden sollen gem. § 46 Abs 3 Nr. 10 (wird nur auf Vollständigkeit geprüft),
Sowie
Nachweis über 3 Referenzen von früher ausgeführte Leistungen gem. § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV.
Aus den eingegangenen Teilnahmeanträgen werden mind. 3, max. 5 Bewerber (soweit geeignet) ausgewählt und zu Vergabeverhandlungen eingeladen.
Die Auswahl erfolgt bei Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen und Nachweise durch eine zusätzliche Bewertung folgender eingereichten Unterlagen.
Gewichtung:
— Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre: 16,67 %,
— Durchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 Geschäftsjahre: 16,67 %,
— Nachweis über geeignete Referenzen: 66,66 % (22,22 % je Referenz).
(siehe Bewertungsmatrix für die Einladung zum Verhandlungsverfahren)
Sollten mehr Bewerber als die gewünschte Anzahl die gleiche Punktzahl erreichen, erfolgt die Auswahl durch Losverfahren aus dem Kreis der gleich gut geeigneten Bewerber.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen: Siehe II.2.4
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Hinweis:
Gemäß Beschluss des Europäischen Gerichtshof
(EuGH, Urteil vom 4.7.2019 -Rs. C-377/17) sind die Mindest-und Höchstsätze der HOAI als...”
Zusätzliche Informationen
Hinweis:
Gemäß Beschluss des Europäischen Gerichtshof
(EuGH, Urteil vom 4.7.2019 -Rs. C-377/17) sind die Mindest-und Höchstsätze der HOAI als europarechtswidrig, sodass Über- und Unterschreitungen der HOAI zugelassen werden.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Folgende Unterlagen sind in der unter VI.3 genannten Form einzureichen:
1) Verbindliche Erklärung im Formular Teilnahmeantrag, dass keine Ausschlussgründe...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Folgende Unterlagen sind in der unter VI.3 genannten Form einzureichen:
1) Verbindliche Erklärung im Formular Teilnahmeantrag, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 123 Abs. 1 GWB und § 124 Abs. 1 und Abs. 2 GWB i. V. M. § 48 VgV vorliegen und dass der Bewerber seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist;
2) Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19. Dezember 2014, GVBl. S.354 (HE 736);
3) Erklärung zum Nichtvorliegen von Vergabesperren;
4) Sofern die Gesellschaftsform dies erfordert:
Angabe der Befähigung zur Berufsausübung gemäß § 44 VgV und Eintragung in ein Berufs- und Handelsregister;
Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind in den EWR-/WTO-/GPA-Staaten ansässige natürliche Personen, juristische Personen und Bewerbergemeinschaften, deren Projektverantwortlicher zur Führung der Berufsbezeichnung Ingenieur befugt ist. Ist die Berufsbezeichnung im jeweiligen Heimatstaat gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen als Ingenieur, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung der Richtlinie 2013/55/EU entspricht.
Der Auftraggeber behält sich vor, bei unvollständig eingereichten Teilnahmeanträgen Unterlagen gem. § 56 VgV nachzufordern oder Bewerber vom Verfahren gem. § 57 VgV auszuschließen.
Bei Bewerbergemeinschaften sind die geforderten Nachweise – soweit einschlägig – grundsätzlich für alle Mitglieder vorzulegen. Bei den Nachweisen nach III.1.2) und III.1.3) weist jedes Mitglied die Eignung für den Leistungsbestandteil nach, den es übernehmen soll. Für jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft ist ein eigener Teilnahmeantrag einzureichen.
Sollte eine Bewerbergemeinschaft gebildet werden, so ist gemäß § 43 VgV im Teilnahmeantrag eine mit Nachweis beruflich befähigte Person, die für die Erbringung der Leistung als verantwortlich vorgesehen wird zu, benennen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“1) Verbindliche Erklärung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung bei Auftragsvergabe gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV;
2) Verbindliche Erklärung über...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
1) Verbindliche Erklärung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung bei Auftragsvergabe gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV;
2) Verbindliche Erklärung über den Gesamtumsatz des Bewerbers und seinen Umsatz für die entsprechenden Leistungen in den letzten 3 Jahren gem. §§ 45 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 Nr. 4 VgV; für Bewerbergemeinschaft in Summe. Die Umsätze von Nachunternehmern werden nicht berücksichtigt.
Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
Geforderte Standards der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit
Zu 1)
Berufshaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen Haftpflichtversicherer oder Kreditinstitut für Personenschäden von mind. 3 Mio. EUR, für sonstige Schäden mind. 1 Mio. EUR, jeweils 2-fach maximiert im Versicherungsjahr. Bei Bewerbergemeinschaften sind die Nachweise gemäß der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) von jedem Mitglied zu erbringen.
Zu 2)
Umsatz für entsprechende Leistungen im Bereich der Tragwerksplanung (HOAI §§ 49 ff.): mind. 0,15 Mio. EUR (brutto)/Jahr.
Dieses Wertungskriterium unterliegt der Punktwertung. Es wird mindestens 1 Punkt (= mind. 0,15 Mio. EUR Bruttojahresumsatz) vergeben. Sollte der Bruttojahresumsatz niedriger als 0,15 Mio. EUR liegen führt dies zum Ausschluss aus dem Verfahren (siehe Bewertungsmatrix für die Einladung zum Verhandlungsverfahren).
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“1) Angaben über das jährliche Mittel der beschäftigten Mitarbeiter, Anzahl der Führungskräfte sowie die Anzahl der mit der Ausschreibung entsprechenden...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
1) Angaben über das jährliche Mittel der beschäftigten Mitarbeiter, Anzahl der Führungskräfte sowie die Anzahl der mit der Ausschreibung entsprechenden Leistungen betrauten Ingenieure der letzten 3 Geschäftsjahre gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV;
2) Angabe und Nachweis der beruflichen Befähigung und Qualifikation der Führungskräfte, der vorgesehenen Projektleitung sowie der für die örtliche Bauüberwachung vorgesehenen Person mit Nachweis der Berechtigung die Berufsbezeichnung Ingenieur führen zu dürfen gem. §§ 44, 46 Abs. 3 Nr. 6 und 75 Abs. 1 VgV;
3) Eigenerklärung, welche Teile des Auftrages der Bewerber oder Bieter unter Umständen als Unterauftrag zu vergeben beabsichtigt gem. § 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV.
4) Darstellung von 3 unterschiedlichen Referenzen mit möglichst unterschiedlichen Baukonstruktionen nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV für vergleichbare Leistungen mit Kurzbeschreibung der Referenz. Für die 3 Referenzen ist jeweils das Projektdatenblatt vollständig auszufüllen.
Jede Referenz ist durch Bilder und Beschreibungen zu belegen. Unaufgefordert eingereichte Unterlagen, gehen nicht in die Wertung ein (z. B. Projektbroschüren).
Zusätzlich ist eine Liste mit weiteren vergleichbaren Referenzen (Baukosten, BGF) einzureichen. Referenzen, die als verantwortlicher Projektleiter in einem früheren Arbeitsverhältnis erbracht wurden, werden gewertet, wenn eine schriftliche Bestätigung des Auftraggebers oder des ehemaligen Arbeitgebers vorliegt.
Der Teilnehmer stimmt im Teilnahmeantrag zu, dass der Kreis Groß-Gerau die Auftraggeber zu den eingereichten Referenzen mittels Fragebogen abfragen darf.
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“Geforderte Mindeststandards
Zu 1)
Anzahl an beschäftigte Mitarbeiter:
Mind. 3 mit vergleichbaren Leistungen betraute Ingenieure.
Dieses Wertungskriterium...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
Geforderte Mindeststandards
Zu 1)
Anzahl an beschäftigte Mitarbeiter:
Mind. 3 mit vergleichbaren Leistungen betraute Ingenieure.
Dieses Wertungskriterium unterliegt der Punktwertung. Es wird mind. 1 Punkt (=mind. 3 Beschäftigte/Jahr im Mittel) vergeben. Sollte die Anzahl der Beschäftigten des Betriebes/Jahr im Mittel niedriger als 3 sein führt dies zum Ausschluss aus dem Verfahren (siehe Bewertungsmatrix für die Einladung zum Verhandlungsverfahren).
Zu 4)
Bewertungskriterien der Referenzen
Es werden alle 3 Referenzen gewertet. Jede Referenz muss die Leistungsphase 5 beinhalten. Die weiteren Mindeststandards sind durch alle Referenzen mind. einmal abzubilden. Sollte eine der Mindeststandards nicht abgebildet werden, führt dies zum Ausschluss aus dem Verfahren.
Bei den Bewertungskriterien mit Punktvergabe ist in jedem Kriterium mindestens 1 Punkt zu erreichen.
Mindeststandards:
— mind. eine Referenz nach öffentlichen Vergabevorschriften für einen öffentlichen Auftraggeber gem. § 99 GWB,
— mind. eine Referenz mit einem vergleichbaren Schwierigkeitsgrad (Honorarzone III oder höher),
— mind. eine Referenz im Neubau mit einer BGF >= 2 000 m,
— mind. Eine Referenz im Bauen im Bestand mit einer BGF >= 1 000 m,
— bei mind. eine Referenz: Baukosten (KG 300) >= 3 Mio. EUR (netto),
— Abbildung der Leistungsphasen 1-6 (aufgeteilt auf alle Referenzen).
Bewertungskriterien mit Punktvergabe:
Es ist jeweils mind. 1 Punkt zu erreichen. Sollte nicht mind. 1 Punkt erreicht werden, führt dies zum Ausschluss aus dem Verfahren.
— Bearbeitete Leistungsphase (1-6 Punkte),
— Erbrachter Leistungsumfang (BGF) (1-3 Punkte),
— Baukosten (KG 300) (1-3 Punkte),
— Qualität des Gründungskonzepts (1-3 Punkte).
(siehe Anlage Bewertungsmatrix für die Einladung zu Verhandlungsverfahren)
Hinweise:
— der Abschluss einer Leistungsphase darf nicht länger als 10 Jahre zurückliegen,
— zu den einzelnen Referenzen sind jeweils nachvollziehbare und plausible Angaben zu machen (Projektbeschreibung, Gründungskonzept und Zeitraum, etc.),
— Bewerber, können sich gemeinsam mit anderen Büros bewerben, um die Anforderungen zu erfüllen,
— eine Mehrfachnennung eines Referenzprojekts ist nicht möglich,
— jede Referenz ist auf max. 3 DIN A3-Seiten abzubilden. Nicht geforderte Unterlagen werden nicht gewertet,
— zur Überprüfung der Qualität des Gründungskonzepts sind zusätzlich zu den 3 DIN A abzubilden. Nicht geforderte Unterlagen werden nicht gewertet,
— zur Überprüfung der Qualität des Gründungskonzepts sind zusätzlich zu den 3 DIN A3-Seiten beispielhafte aussagekräftige Planunterlagen anzufügen (z. B. Positionspläne, Schlitz- und Durchbruchspläne,…).
Mehr anzeigen Informationen über einen bestimmten Beruf
Reserviert für einen bestimmten Beruf
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
“Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind in den EWR-/WTO-/GPA-Staaten ansässige natürliche Personen, juristische Personen und Bewerbergemeinschaften, deren...”
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift
Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind in den EWR-/WTO-/GPA-Staaten ansässige natürliche Personen, juristische Personen und Bewerbergemeinschaften, deren Projektverantwortlicher zur Führung der Berufsbezeichnung Ingenieur befugt ist. Ist die Berufsbezeichnung im jeweiligen Heimatstaat gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen als Ingenieur, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung der Richtlinie 2013/55/EU entspricht.
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Eigenerklärung des Bewerbers ob und auf welche Art Verknüpfungen mit anderen Unternehmen bestehen.
Bewerbergemeinschaften (z. B. Arbeitsgemeinschaften)...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Eigenerklärung des Bewerbers ob und auf welche Art Verknüpfungen mit anderen Unternehmen bestehen.
Bewerbergemeinschaften (z. B. Arbeitsgemeinschaften) natürlicher und juristischer Personen sind ebenfalls teilnahmeberechtigt, wenn jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft teilnahmeberechtigt ist.
Mit dem Teilnahmeantrag ist eine Erklärung über die Rechtsform, den bevollmächtigten Vertreter sowie über die gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder vorzulegen.
Bietergemeinschaften müssen sämtliche geforderten Nachweise für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft vorlegen.
Die Leistungsabgrenzung innerhalb der Bietergemeinschaft ist darzustellen.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen zur Verhandlung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ersten Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen zu führen
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2019-09-26
10:00 📅
Voraussichtliches Datum der Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber: 2019-10-11 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2019-10-30 📅
Ergänzende Informationen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Elektronische Zahlung wird verwendet
Zusätzliche Informationen
“Teilnahmeanträge, die weniger oder mehr als 3 dargestellte Referenzen enthalten werden ausgeschlossen. Bei Bewerbergemeinschaften sind insgesamt maximal 3...”
Teilnahmeanträge, die weniger oder mehr als 3 dargestellte Referenzen enthalten werden ausgeschlossen. Bei Bewerbergemeinschaften sind insgesamt maximal 3 Referenzen zugelassen.
Es wird eine verbindliche Teilnahmebestätigung bis 3 Werktage nach Erhalt der Einladung zum Verhandlungsverfahren gefordert. Sollten weniger Bestätigungen als Einladungen rechtzeitig eingehen, behält sich der Auftraggeber das Recht vor, bis 7 Kalendertage nach Versendung der Einladungen Nachrücker zu nominieren und einzuladen.
Die daraus resultierende kürzere Bearbeitungszeit kann von den nachrückenden Bewerbern nicht beanstandet werden.
Rechnungsstellung zusätzlich Abgabe in Papierformat
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Zur Abgabe der notwendigen Eigenerklärungen sind die im Teilnahmeantrag vorgegebenen Vordrucke zu verwenden.
Die ausgefüllten Unterlagen sind wie folgt einzureichen:
1) Der Teilnahmeantrag ist frist- und formgerecht ausschließlich elektronisch über das Vergabeportal „Vergabe24" (https://vergabe24.de) zu übermitteln. Es genügt die Textform nach § 126b BGB mit Angabe des Namens der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt;
2) Eingereichte Antragsunterlagen verbleiben beim Auftraggeber und werden nur auf Anforderung zurückgegeben;
Nach abgeschlossenem Teilnahmewettbewerb werden mindestens 3, höchstens jedoch 5 Büros zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert und zum Verhandlungsgespräch eingeladen. In dem Verhandlungsgespräch ist auf eine der 3 Referenzen einzugehen und die durchgeführte Projektbearbeitung exemplarisch darzustellen.
Die Bewerber haben ihren Aufwand zur Angebotserstellung grundsätzlich so zu bemessen, dass keine Entschädigungspflicht des Auftraggebers begründet wird (§ 77 Abs. 2-3 VgV).
Insbesondere erwartet der Auftraggeber über die geforderten Angebotsunterlagen hinaus keine sonstigen Unterlagen.
3) Im Falle von Bewerbergemeinschaften, Eignungsleihen durch andere Unternehmen (gem. § 47 VgV) und Unterauftragnehmern (gem. § 36 VgV) sind die Formblätter „Teilnahmeantrag" inkl. der geforderten Anlagen und Nachweise von jedem Unternehmen einzeln einzureichen (HE 734);
4) Im Falle von Bewerbergemeinschaften ist mit dem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung der Bewerbergemeinschaft einzureichen (HE 740); EEE
5) Im Falle von Unternehmen nach § 47 VgV (Eignungsleihe) und/oder im Falle von Unternehmen nach § 36 VgV (Unterauftragnehmer) ist mit dem Teilnahmeantrag Art und Umfang der Teilleistungen zu benennen, für welche sich der Bewerber der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird (HE 741). Weiterhin ist eine Verpflichtungserklärung der anderen Unternehmen nachzuweisen, dass dem Bewerber die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen (HE 742).
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Wilhelminenstraße 1-3
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 6151125816📞 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)
Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, wenn der Zuschlag erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den Auftraggeber über den Antrag auf Nachprüfung informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB).
Die Zuschlagserteilung ist möglich 15 Kalendertage nach Absendung der Bieterinformation nach §134 Abs. 1 GWB. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage (§ 134 Abs. 2 GWB).
Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.
Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 10 Kalendertage nach Kenntnis gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB).
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB).
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau
Postanschrift: Wilhelm-Seipp-Str. 15 (postalisch: Wilhelm-Seipp-Str. 4)
Postort: Groß-Gerau
Postleitzahl: 64521
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6152-989-615 📠
Quelle: OJS 2019/S 166-406745 (2019-08-27)
Ergänzende Angaben (2019-09-03) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Fachplanungsleistungen für die Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI
Neubauten und Erweiterung im Bestand der Grundschule Worfelden
Folgende...”
Kurze Beschreibung
Fachplanungsleistungen für die Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI
Neubauten und Erweiterung im Bestand der Grundschule Worfelden
Folgende Ingenieurleistungen werden abgerufen:
— Statische Berechnung der Fundamente für eine mehrgeschossige Containeranlage/Interim mit ca. 500 m Grundfläche als vorgezogene Maßnahme zur Auslagerung während der Bauzeit,
— Sanierung/Anpassung der Bestandgebäude von ca. 850 m BGF/3 000 m BRI,
— Erweiterung die Bestandgebäude von ca. 400 m BGF/1 450 m BRI,
— die Neubauten mit einem Volumen von ca. 1 800 m BGF/6 200 m BRI.
Ergänzende Informationen Referenz der ursprünglichen Mitteilung
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2019/S 166-406745
Änderungen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: II.2.6)
Ort des zu ändernden Textes: Geschätzter Wert
Alten Wert leeren
Neuer Wert
Text:
“Wert ohne MwSt.: Planerhonorar für die Grundleistungen, ohne besondere Leistungen: ca. 140 000 EUR (netto)
Hinweis: gem. Beschluss des EuGH (Urteil vom...”
Text
Wert ohne MwSt.: Planerhonorar für die Grundleistungen, ohne besondere Leistungen: ca. 140 000 EUR (netto)
Hinweis: gem. Beschluss des EuGH (Urteil vom 4.7.2019-Rs. C-377/17) sind die Mindest- und Höchstsätze der HOAI europarechtswidrig, sodass Über- und Unterschreitungen der HOAI zugelassen werden.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2019/S 172-420648 (2019-09-03)