KS.7075.006 Städtisches Klinikum München GmbH, Neubau Mutter-Kind-Zentrum mit Einbindung und Umbau der Häuser 24 und 25, BA2, Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung

Städtisches Klinikum München GmbH c/o MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH

Erweiterung des Städtischen Klinikums München-Schwabing: Neubau Mutter-Kind-Zentrum mit Einbindung und Umbau der Häuser 24 und 25.
BGF ca. 20 400 m², BRI ca. 83 100 m³, 6 Vollgeschoße (-1 bis +4) zzgl. Heliport auf dem Dach. Beschreibung des Auftrags siehe Ziffer II.2.4).

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-10-18. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-09-17.

Wer?

• Städtisches Klinikum München GmbH c/o MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH

Wie?

• Rechtsschutz- und Allgefahrenversicherungen › Bauwesenversicherungen

Wo?

• Oberbayern › München, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2019-09-17	Auftragsbekanntmachung
2020-02-28	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2019-09-17)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Kurze Beschreibung:

Erweiterung des Städtischen Klinikums München-Schwabing: Neubau Mutter-Kind-Zentrum mit Einbindung und Umbau der Häuser 24 und 25. BGF ca. 20 400 m², BRI ca. 83 100 m³, 6 Vollgeschoße (-1 bis +4) zzgl. Heliport auf dem Dach. Beschreibung des Auftrags siehe Ziffer II.2.4).

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: München, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Städtisches Klinikum München GmbH c/o MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH
Postanschrift: Paul-Henri-Spaak-Straße 5
Postleitzahl: 81829
Postort: München
Kontakt
Internetadresse: http://www.mrg-gmbh.de 🌏
E-Mail: vergabe@mrg-gmbh.de 📧
Telefon: +49 8994550069 📞
Fax: +49 8994550016 📠
URL der Dokumente: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=174278 🌏
URL der Teilnahme: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=174278 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-09-17 📅
Einreichungsfrist: 2019-10-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-09-20 📅
Datum des Beginns: 2021-11-01 📅
Datum des Endes: 2024-05-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 182-443386
ABl. S-Ausgabe: 182
Zusätzliche Informationen

Teilnahmeanträge müssen jeweils: — ausschließlich elektronisch in Textform, — vollständig unter Verwendung des vorgegebenen Teilnahmeantragsformulars bearbeitet und ausgefüllt, — einschließlich aller unter Punkt 7.2.4 in den vergabeunterlagen geforderten Unterlagen, Angaben und Erklärungen, — in deutscher Sprache.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Erweiterung des Städtischen Klinikums München-Schwabing: Neubau Mutter-Kind-Zentrum mit Einbindung und Umbau der Häuser 24 und 25.

BGF ca. 20 400 m², BRI ca. 83 100 m³, 6 Vollgeschoße (-1 bis +4) zzgl. Heliport auf dem Dach. Beschreibung des Auftrags siehe Ziffer II.2.4).

Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung:

1) Versicherungsnehmer und Mitversicherte:

Der Auftragnehmer ist Versicherungsnehmer. Als mitversicherte Unternehmen gelten:

— alle angeschlossenen Firmen.

Weitere Versicherte dieses Vertrages sind:

— die mit der Ausführung und den Arbeiten für das Bauprojekt beauftragten Bauunternehmen und Arbeitsgemeinschaften einschließlich aller Nachauftragnehmer,

— die an dem Bauvorhaben beteiligten Sachverständigen, Architekten, Ingenieure, Gutachter, Fachberater, Projektsteuerer-/ Controller, Projektentwickler, Sonderfachleute oder sonstige Honorarkräfte einschließlich aller Nachauftragnehmer, gleich von wem sie beauftragt sind,

— die Koordinatoren für Sicherheit- und Geräteschutz,

— die freien Mitarbeiter, die im Interesse des Versicherungsnehmers tätig werden.

2) Gegenstand der Versicherung:

Es handelt sich bei der kombinierten Bauleistungs-, Montage-, Haftpflichtversicherung um eine Pro-jektversicherung für das Bauvorhaben MüK Schwabing BA 2. Bei dem Umfang der Montagedeckung handelt es sich um Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Klima) sowie neu einzubringende medizini-sche und technische Ausrüstung sowie die De- und Remontage von bestehenden medizinischen und technischen Ausrüstungen.

Sämtliche am Bau beteiligten Firmen im Bereich Planung und Ausführung sollen im Rahmen dieser kombinierten Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung abgesichert werden und müssen insofern keine eigene Versicherung mehr vorhalten. Die vor Zuschlagserteilung bereits beauftragten Planer sollen ggf. lediglich subsidiär berücksichtigt werden.

3) Risikoinformationen:

Klinik Schwabing BA 2:

Das Städtische Klinikum München GmbH plant die Bebauung, Sanierung bzw. die Erweiterung auf dem Gelände des bereits bestehenden Klinikareals.

In diesem Zusammenhang werden gleichfalls Abbrucharbeiten von Bestandsobjekten durchgeführt.

Für die vorliegenden Projekte sind folgende vorläufigen Baukosten geplant:

— Planungsleistung: 10 000 000 EUR,

— Bauleistung: 32 000 000 EUR,

— Montageleistung: 12 000 000 EUR,

— Gesamt: 54 000 000 EUR.

4) Vertragslaufzeit:

Der Vertrag beginnt grundsätzlich mit der Errichtung der Baustelle.

Das Projekt Schwabing beginnt mit BA 2, voraussichtlich im November 2021 und endet bis zur Gesamtfertigstellung voraussichtlich im Mai 2024 eine Verlängerung der Bauzeit ist mitversichert. Dafür steht den Risikoträgern jedoch eine adäquate Prämie zu.

5) Kündigungsverzicht:

Abweichend von §§ 92, 111 VVG sowie Ziffer 19 AHB und § 14 ABN verzichtet der Versicherer auf sein Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall.

Ziffern 20,21 AHB gelten gestrichen.

6) Versicherungssummen und Höchstentschädigung:

Vertragsteil Bauleistung und Montage:

Die Versicherungssumme entspricht der Summe der Versicherungswerte aller Baumaßnahmen und Montageleistungen innerhalb des jeweiligen Projektes. Der Versicherungswert sind die Herstel-lungskosten (Bau- und Montagesumme) einschließlich der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bauherrn und des Neubauwertes der Baustoffe und Bauteile sowie hierfür anfallende Kosten für Anlieferung und Abladen.

Die Gefahr Feuer ist mit zu versichern.

Die Positionen auf Erstes Risiko sind getrennt nach dem Bauprojekt zur Verfügung zu stellen und nach einem Schadenfall, gegen Mehrbeitrag, wieder aufzufüllen.

Auszug aus den Positionen auf Erstes-Risiko/Details sind dem Bedingungswerk zu entnehmen:

Schwabing:

— Baustelleneinrichtung: 100 000 EUR,

— Sachen im Gefahrenbereich: 250 000 EUR,

— Besondere Baumaßnahmen: 500 000 EUR,

— Zusätzl. Aufräumungskosten: 5 000.000 EUR,

— Dekont.- und Entsorgung: 2 500 000 EUR,

— Altbau gegen Sachschäden: 5 000 000 EUR.

(ex Feuer, ex Terror)

Vertragsteil Haftpflicht:

Die Versicherungssumme für das Bauprojekt lauten:

— Betriebshaftpflichtversicherung für ausführende Unternehmen; einschließlich der Haftpflichtversicherung des Bauherrenrisikos 20 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/ oder Vermögensschäden 2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes,

— Berufs-Haftpflichtversicherung für Architekten, Bauingenieure, Projektcontroller, Sonderfachleute sowie

— Erweiterte Planungsdeckung für den Bauherrn und für Bauausführende Unternehmen 20 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/ oder Vermögensschäden 2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes,

— Umwelthaftpflichtversicherung 20 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/ oder Vermögensschäden 2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes,

— Umweltschadenversicherung 10 000 000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und/ oder Vermögensschäden 2-fach maximiert für die Laufzeit des Projektes.

Die weiteren Details und Informationen zu den Sublimiten sind dem beigefügten Bedingungswerk zu entnehmen.

7) Selbstbehalte:

Bauleistung:

— Je Versicherungsfall für Roh- und Außenhülle (Fenster/ Dach) 5 000 EUR,

— Je Versicherungsfall für Ausbau und restliche Arbeiten 2 500 EUR,

— Je Versicherungsfall für Schäden an der Altbausubstanz 10 % min. 5 000 EUR max. 50 000 EUR,

— Je Versicherungsfall für Montageleistung (außer Diebstahl) 5 000 EUR,

— Je Versicherungsfall für Montageleistung bei Diebstahl25 % min. 5 000 EUR.

Haftpflichtversicherung:

— Bei Personenschäden 0 €,

— Je Versicherungsfall für Sach- und Vermögensschäden in der…

… Berufshaftpflichtversicherung für Architekten, Ingenieure, Gutachter und Sachverständige 10 000 EUR,

… Betriebshaftpflichtversicherung der bauausführenden Unternehmen 5 000 EUR,

— Je Versicherungsfall für Sach- und Vermögensschäden aus dem Bauherrenrisiko 2 500 EUR,

— Je Versicherungsfall für Schäden aus dem erweiterten Produkthaftpflichtversicherung 10 000 EUR.

8) Versicherungsort/ Geltungsbereich

Versicherungsorte sind:

Kölner Platz 1, 80804 München

Versichert gilt dabei der erforderliche Raum für die Baumaßnahme einschließlich der erforderlichen Bau- und Lagerplätze, Örtlichkeiten für Baubuden und Baucontainer angemietete Räumlichkeiten, Entladeplätze sowie die Verbindungswege zwischen diesen Plätzen.

9) Versicherungsbedingungen Mindestinhalte:

Es wird ein Vertrag auf Basis der ausverhandelten Versicherungs- und Vertragsbedingungen vereinbart.

10) Versicherungsprämie

Die Jahresprämie für das jeweilige Projekt berechnet sich aus der Gesamtbausumme exklusive Mehrwertsteuer, den jeweils vereinbarten Prämiensätzen und der beauftragten Zeichnungsquote.

Die Meldung der aktualisierten voraussichtlichen Bausumme erfolgt vor dem Baubeginn für die Berechnung der vorläufigen Prämie (bzw. Ratenzahlungen) für die gesamte Bauzeit. Nach Fertigstellung des Bauobjekts wird auf Verlangen des Risikoträgers die tatsächliche Bausumme gemeldet, um auf deren Grundlage die endgültige Prämie berechnen und in Rechnung stellen zu können. Unterjährige Änderungen der Bausumme bedürfen daher keiner Meldung.

Der Auftraggeber hat einen Versicherungsmakler mit der versicherungstechnischen Begleitung des Ausschreibungsverfahrens beauftragt.

Damit ist vereinbart, dass der Versicherer die Versicherungsbeiträge ohne Maklercourtage anbietet.

Weitergehende Zahlungsverpflichtungen, insbesondere mittelbarer Art z. B. infolge Mitgliedschaften in Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (Nachschusspflichten oder Umlageverfahren) werden nicht vereinbart.

11) Zahlungsweise:

Da es sich um Projektversicherungen handelt, gilt ein Einmalbeitrag je Projekt vereinbart. Sofern ein Ratenzahlungsplan abgestimmt wird, gilt dieser entsprechend.

12) Schadeninformationen:

Da es sich hier um eine projektbezogene kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung inkl. Montageversicherung handelt, können keine Schadenverläufe für dieses Projekt ermittelt werden.

13) Schadenbearbeitung:

Der (führende) Versicherer hat eine qualifizierte Vertragsbetreuung und Schadenbearbeitung sicher zu stellen.

Für die Schadenabwicklung ist vom Versicherer ein fester Ansprechpartner vorzusehen, mindestens jedoch je Schadenfall eine einheitliche Bearbeitung über einen nach der Schadenmeldung zu benennenden Ansprechpartner sicher zu stellen.

14) Beauftragung Versicherungsmakler

Falls der Versicherungsnehmer einen Versicherungsmakler mit der Wahrung seiner Versicherungsinteressen einschließlich der gesamten Korrespondenzführung mit dem Versicherer beauftragt, erklärt sich der Versicherer mit Abgabe des Angebotes mit der Betreuung des Vertrages sowie der Schadensbegleichung durch den vom Versicherungsnehmer beauftragten Versicherungsmakler bereit und akzeptiert die Korrespondenzausschließlich über diesen.

15) Angebots- und Vertragsabsprache:

Die Angebots-und Vertragssprache ist deutsch.

Die Schadenabwicklung hat ebenfalls in deutscher Sprache zu erfolgen.

16) Anwendbares Recht/ Gerichtsstand:

Für den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Der Gerichtsstand ist München.

Beschreibung der Verlängerungen:

Eine Verlängerung der Bauzeit ist mitversichert. Dafür steht den Risikoträgern jedoch eine adäquate Prämie zu.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

Städtisches Klinikum München-Schwabing

Kölnerplatz 1

80804 München

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Direkter Link zu den Vergabeunterlagen -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=174278

Mit der Bewerbung sind zu übergeben:

— Eigenerklärung zum Vorliegen zwingender Ausschlussgründe (gem. § 123 Abs. 1-3 GWB), dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt, oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist, jeweils wegen einer Straftat nach:

— § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

— § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teil-nahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

— § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

— § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

— § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

— § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

— § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandats-trägern),

— den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),

— Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

— den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels),

— Eigenerklärung, dass der Bewerber seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung nachgekommen ist (§ 123 Abs. 4 GWB),

— Eigenerklärung zum Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe (gemäß § 124 GWB), dass

— weder das Unternehmen des Bewerbers noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

— das Unternehmen des Bewerbers nicht zahlungsunfähig ist/ sind, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Ver-fahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, und sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,

— weder das Unternehmen noch eine Person, deren Verhalten dem Unterneh-men zuzurechnen ist,…

… im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird,

… eine Vereinbarung mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbe-werbs bezwecken oder bewirken,

— das Unternehmen nicht eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung ei-nes früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat.

Nachweis des Bewerbers über eine bestehende Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe der §§ 8 ff., 61 ff., 67 ff. des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Direkter Link zu den Vergabeunterlagen -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=174278

— Nachweis (Bestätigung der Rating-Agentur) über ein Finanzkraft-Rating des Be-werbers mit dem Ergebnis A-, A3, Alow oder vergleichbar, aus den letzten 3 Jahren.

— Eigenerklärung, dass der Bewerber für die ausschreibungsgegenständliche Leis-tung über ausreichenden Rückversicherungsschutz bei bonitätsstarken Rückversicherungsgesellschaften verfügt.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Direkter Link zu den Vergabeunterlagen -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=174278

— Eigenerklärung, dass der Bewerber, der ein Führungsangebot abgeben wird, über eine zur Vertragsdurchführung, insbesondere Schadensbearbeitung, für alle Versicherten Risiken autorisierte Niederlassung/ Standort in Deutschland mit mindes-tens 10 deutschsprachigen Mitarbeitern in den ausgeschriebenen Sparten insgesamt (Bauleistungsversicherung, Montageversicherung, Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht) verfügt.

— Eigenerklärungen (gem. nachfolgenden Anforderungen) über nachfolgend näher bezeichnete Referenzen des Bewerbers (oder eines eignungsleihenden Drittens, s. unten Ziffer 7.2.5), mit Angabe von Name/ Anschrift des Versicherungsnehmers des Referenzprojekts sowie Angabe einer Projektbezeichnung und

— beschreibung mit Beschreibung der erbrachten Leistungen (Beschreibung des versicherten Pro-jekts und Risikos, Bausumme des Versicherungsgegenständlichen Projekts inkl. der Kosten für die versicherten Neben- und Planungsleistungen, Versicherungsbeginn und -ende, übernommene Zeichnungsquote, Angabe ob Alleinversicherung oder Mitversicherung mit oder ohne Führungsbeteiligung). Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben des Bewerbers beim Referenzauftraggeber zu überprüfen und hierzu vom Bewerber weitere Nachweise (Bestätigung oder Nennung eines Ansprechpartners des Versicherers) zu verlangen.

Bei Bewerbergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welches Referenzprojekt welchem Mitglied zuzuordnen ist. Die Mindestanforderungen erfüllende Refe-renzprojekte der Mitglieder werden der Bewerbergemeinschaft zugerechnet.

Mindeststandards:

Folgende Mindestanforderungen an die Referenzen gelten:

— Mindestens 2 Referenzen über vom Bewerber gezeichnete vergleichbare Versicherungsverträge (kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung) aus dem Zeitraum 1.1.2016 bis zum Fristablauf zur Abgabe der Teilnahme-anträge gem. IV.2.2) der Bekanntmachung (innerhalb dieses Zeitraums muss der Versicherungsvertrag begonnen, gelaufen und/ oder beendet worden sein). Die Bausumme des versicherungsgegenständlichen Projekts inkl. der Kosten für die versicherten Neben- und Planungsleistungen muss mindestens 50 Mio. EUR brutto betragen,

— Bei Bewerbung als Alleinversicherer oder Mitversicherer mit Übernahme der Führung gelten zusätzlich folgende Mindestanforderungen:

Der Bewerber war am Referenzprojekt als Führungsversicherer mit einer Be-teiligungsquote von mindestens 25 % beteiligt.

— Bei Bewerbung als Mitversicherer ohne Übernahme der Führung gelten zu-sätzlich folgende Mindestanforderungen:

Der Bewerber war am Referenzprojekt als Mitversicherer mit oder ohne Füh-rungsbeteiligung mit einer Beteiligungsquote von mindestens 10 % beteiligt.

Informationen über einen bestimmten Beruf: Services
Verweis auf einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschriften:

Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in der Bundesrepublik Deutsch-land nach Maßgabe der §§ 8 ff., 61 ff., 67 ff des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

Direkter Link zu den Vergabeunterlagen -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=174278

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2019-11-12 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2020-02-28 📅

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Eigengesellschaft der Landeshauptstadt München
Kontakt
Internetadresse: www.mrg-gmbh.de 🌏
Dokumente URL: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=174278 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Teilnahmeanträge müssen jeweils:

— ausschließlich elektronisch in Textform,

— vollständig unter Verwendung des vorgegebenen Teilnahmeantragsformulars bearbeitet und ausgefüllt,

— einschließlich aller unter Punkt 7.2.4 in den vergabeunterlagen geforderten Unterlagen, Angaben und Erklärungen,

— in deutscher Sprache.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921762411 📞
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de 📧
Fax: +49 8921762847 📠
Internetadresse: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/ 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Verstöße gegen Vergabevorschriften:

— durch die sich ein am Auftrag interessierter Bieter in seinen Rechten verletzt sieht, sind innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),

— die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB),

— die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB).

Hilft der Auftraggeber der Rüge nicht ab, kann innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers ein Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer gestellt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, werden in Textform informiert (§ 134 GWB). Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Bei Absendung der Information auf elektronischem Weg oder per Fax verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach Absendung der Information durch den Auftraggeber.

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Internetadresse: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer 🌏
Quelle: OJS 2019/S 182-443386 (2019-09-17)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-02-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung für das Bauprojekt Erweiterung der München Klinik Schwabing, Neubau Mutter-Kind-Zentrum mit Einbindung der Häuser 24 und 25, BA 2.1 und 2.2 mit BGF ca. 20 400 m

Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Zusätzlicher CPV-Code: Bauwesenversicherungen 📦

Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: München Klinik gGmbH c/o MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-02-28 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-03-03 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 044-104846
Verweist auf Bekanntmachung: 2019/S 182-443386
ABl. S-Ausgabe: 44

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung: Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

München Klinik Schwabing

Kölner Platz 1

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), Eigengesellschaft der Landeshauptstadt München

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Telefon: +49 8921762847 📞
Fax: +49 8921762411 📠
Quelle: OJS 2020/S 044-104846 (2020-02-28)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (>20 neue Beschaffungen)