In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld, welches durch Trennvorhänge in 3 Teile getrennt werden kann, sind u. a. eine feste Tribüne für ca. 80 Personen und Sportaußenanlagen.
Die Gründung der Sporthalle soll auf einer ehemaligen Formsandgrube errichtet werden. Diesbezüglich sind die Besonderheiten einer Gründung auf einer Altlastenverdachtsfläche zu beachten. Zudem liegen Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor.
Die Dreifeldsporthalle soll nach dem energetischen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes geplant werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes wird auf die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizien.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-03-05.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-02-01.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Objektplanung, Inneneinrichtung Dreifeldsporthalle Neustr. Bottrop
S-BOT-ZV-2019-0016”
Produkte/Dienstleistungen: Planungsleistungen im Bauwesen📦
Kurze Beschreibung:
“In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld,...”
Kurze Beschreibung
In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld, welches durch Trennvorhänge in 3 Teile getrennt werden kann, sind u. a. eine feste Tribüne für ca. 80 Personen und Sportaußenanlagen.
Die Gründung der Sporthalle soll auf einer ehemaligen Formsandgrube errichtet werden. Diesbezüglich sind die Besonderheiten einer Gründung auf einer Altlastenverdachtsfläche zu beachten. Zudem liegen Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor.
Die Dreifeldsporthalle soll nach dem energetischen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes geplant werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes wird auf die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizien.
Mehr anzeigen
Geschätzter Wert ohne MwSt: EUR 590 000 💰
Informationen über Lose
Angebote können für eine maximale Anzahl von Losen eingereicht werden: 2
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Objektplanung Gebäude und Innenräume
Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Planungsleistungen im Bauwesen📦
Ort der Leistung: Bottrop, Kreisfreie Stadt🏙️
Beschreibung der Beschaffung:
“In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld,...”
Beschreibung der Beschaffung
In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld, welches durch Trennvorhänge in 3 Teile getrennt werden kann, sind u. a. eine feste Tribüne für ca. 80 Personen und Sportaußenanlagen.
Die Gründung der Sporthalle soll auf einer ehemaligen Formsandgrube errichtet werden. Diesbezüglich sind die Besonderheiten einer Gründung auf einer Altlastenverdachtsfläche zu beachten. Zudem liegen Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor.
Die Dreifeldsporthalle soll nach dem energetischen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes geplant werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes wird auf die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und auf das Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz EnEG) verwiesen.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Darstellung des Umsetzungskonzeptes
Qualitätskriterium (Gewichtung): 24,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Erfahrung Planung
Qualitätskriterium (Gewichtung): 28,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Präsentation im Verhandlungsverfahren
Qualitätskriterium (Gewichtung): 10,00
Preis (Gewichtung): 38,00
Dauer
Datum des Beginns: 2019-08-01 📅
Datum des Endes: 2021-12-31 📅
Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Siehe auch Anlage „Bewertungsmatrix Teilnahmeantrag OP Gebäude KKI"
Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) der geforderten Nachweise,...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
Siehe auch Anlage „Bewertungsmatrix Teilnahmeantrag OP Gebäude KKI"
Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) der geforderten Nachweise, Erklärungen und das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular für die Objektplanung Gebäude und Innenräume (rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Leistungsfähigkeit, Teilnahmebedingungen, Anlage 2 zur Auftragsbekanntmachung) ist Voraussetzung. Nicht rechtskräftig unterschriebene Teilnahmeanträge werden nicht berücksichtigt.
Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf Grundlage der zum Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen und Unterlage und auf Grundlage der Bewertung für die Objektplanung Gebäude und Innenräume. Soweit die Mindestanforderungen erfüllt sind, die Rangfolge der erreichten Punktzahl für die Auswahl maßgebend.
Die Bewertung erfolgt wie folgt:
1) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.1.2 lit. a und lit. b, Bewertung: 20 v. H;
2) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers – Anzahl der Mitarbeiter nach III.1.3 lit. a, Bewertung: 10 v. H;
3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers – Referenzprojekte nach III.1.3 lit. c, Bewertung: 50 v. H;
4) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers – Qualifikation des Projektleiters und stellv. Projektleiters der Objektplanung Gebäude und Innenräume nach III.1.3 lit. d, Bewertung: 20 v. H.
Maximal sind 100 Prozentpunkte erreichbar.
Losverfahren: Nach der Bekanntmachung kann die Auswahl für die Teilnahme an Verhandlungsverfahren unter den verbliebenen Bewerbern auch durch Los getroffen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die in Frage kommenden
Bewerber bei der Beurteilung gleichwertig sind und keine weiteren Differenzierungsansätze möglich sind.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:
“Die Leistungsphasen 4-9 sind als Option anzubieten (stufenweise Beauftragung, Stufe 1: LPH 1-2, Stufe 2: LPH 3, Stufe 3: LPH 4-8, Stufe 4: LPH 9)” Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Sonstige besondere Bedingungen:
— die örtliche Präsenz in Bottrop während der Bauzeit ist sicherzustellen,
— die personelle Kontinuität bezüglich der...”
Zusätzliche Informationen
Sonstige besondere Bedingungen:
— die örtliche Präsenz in Bottrop während der Bauzeit ist sicherzustellen,
— die personelle Kontinuität bezüglich der Präsenz vor Ort, insbesondere während der Bauzeit, ist sicherzustellen,
— Projekt- und Planungsbesprechungen finden in Bottrop statt.
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Objektplanung Freianlagen
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Stadt Bottrop
Fachbereich Immobilienwirtschaft
Beschreibung der Beschaffung:
“In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld,...”
Beschreibung der Beschaffung
In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld, welches durch Trennvorhänge in 3 Teile getrennt werden kann, sind u. a. eine feste Tribüne für ca. 80 Personen und Sportaußenanlagen.
Die Gründung der Sporthalle soll auf einer ehemaligen Formsandgrube errichtet werden. Diesbezüglich sind die Besonderheiten einer Gründung auf einer Altlastenverdachtsfläche zu beachten. Zudem liegen Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor.
Die Dreifeldsporthalle soll nach dem energetischen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes geplant werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes wird auf die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizien.
Mehr anzeigen Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Siehe auch Anlage „Bewertungsmatrix Teilnahmeantrag FA KKI"
Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) der geforderten Nachweise, Erklärungen...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
Siehe auch Anlage „Bewertungsmatrix Teilnahmeantrag FA KKI"
Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) der geforderten Nachweise, Erklärungen und das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular für die Objektplanung Gebäude und Innenräume (rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Leistungsfähigkeit, Teilnahmebedingungen, Anlage 2 zur Auftragsbekanntmachung) ist Voraussetzung. Nicht rechtskräftig unterschriebene Teilnahmeanträge werden nicht berücksichtigt.
Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf Grundlage der zum Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen und Unterlage und auf Grundlage der Bewertung für die Objektplanung Gebäude und Innenräume. Soweit die Mindestanforderungen erfüllt sind, die Rangfolge der erreichten Punktzahl für die Auswahl maßgebend.
Die Bewertung erfolgt wie folgt:
1) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bewerbers nach III.1.2 lit. a und lit. b, Bewertung: 20 v. H;
2) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers - Anzahl der Mitarbeiter nach III.1.3 lit. a, Bewertung: 10 v. H;
3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers - Referenzprojekte nach III.1.3 lit. c, Bewertung: 50 v. H;
4) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers - Qualifikation des Projektleiters und stellv. Projektleiters der Objektplanung Gebäude und Innenräume nach III.1.3 lit. d, Bewertung: 20 v. H.
Maximal sind 100 Prozentpunkte erreichbar.
Losverfahren: Nach der Bekanntmachung kann die Auswahl für die Teilnahme an Verhandlungsverfahren unter den Verbliebenen Bewerbern auch durch Los getroffen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die in Frage kommenden Bewerber bei der Beurteilung gleichwertig sind und keine weiteren Differenzierungsansätze möglich sind.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) der geforderten Nachweise, Erklärungen und das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular für die...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) der geforderten Nachweise, Erklärungen und das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular für die Objektplanung Gebäude und Innenräume (rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Leistungsfähigkeit, Teilnahmebedingungen, Anlage 2 zur Auftragsbekanntmachung) ist Voraussetzung. Nicht rechtskräftig
Unterschriebene Teilnahmeanträge werden nicht berücksichtigt.
Geforderte Nachweise sind:
Unterschriftenberechtigung: Nachweis der Unterschriftenberechtigung bei juristischen Personen.
a) Angabe des vollständigen Namens des Bewerbers/Mitglieds der Bewerbergemeinschaft;
b) Eigenerklärung, ob und auf welche Art der Bewerber mit einem/mehreren anderen Unternehmen wirtschaftlich verknüpft ist;
c) Eigenerklärung, ob und auf welche Art der Bewerber auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit Anderen Zusammenarbeitet.
Bewerber- und Bietergemeinschaften sind vor Angebotsabgabe nicht verpflichtet, eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Sie haben mit ihrem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben:
— in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
— in der alle Mitglieder aufgeführt sind, und in welcher der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter Bezeichnet ist,
— dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber der Auftraggeberin rechtsverbindlich vertritt,
— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Wird diese Bewerber- und Bietergemeinschaftserklärung nicht eingereicht, wird der Teilnahmeantrag der Bewerber- und Bietergemeinschaft ausgeschlossen.
d) Eigenerklärung, dass Ausschlussgründe nach § 123 und § 124 GWB nicht vorliegen;
e) Nachweis der Eintragung bei einer Architektenkammer/ der Bauvorlageberechtigung. Der Nachweis der Bauvorlageberechtigun kann beispielsweise durch Kammerstempel oder Kopie der Mitgliedsurkunde erfolgen.
Die Unterlagen zu b) und d) sind bei Beteiligung von Unterauftragnehmern oder bei Bewerber- und Bietergemeinschaften von jedem Einzelunternehmen vorzulegen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“a) Vorlage einer Bankauskunft. Ausländische Bewerber haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes in einer amtlich beglaubigten Übersetzung...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
a) Vorlage einer Bankauskunft. Ausländische Bewerber haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes in einer amtlich beglaubigten Übersetzung vorzulegen;
b) Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung;
c) Angabe der gemittelten Umsätze des Bewerbers in den letzten 3 Geschäftsjahren für vergleichbare Leistungen (Objektplanung Gebäude und Innenräume).
“Nach den eingereichten Unterlagen zu beurteilende wirtschaftliche und finanzielle Eignung zur Ausführung des zu vergebenden Auftrages;
Die Nachweise zu a)...”
Nach den eingereichten Unterlagen zu beurteilende wirtschaftliche und finanzielle Eignung zur Ausführung des zu vergebenden Auftrages;
Die Nachweise zu a) dürfen zum Zeitpunkt des Zugangs der Bewerbung bei der Auftraggeberin nicht älter als 1 Jahr sein. Die Nachweise enthalten Stichworte wie Kontoverbindung, Geschäftsverbindung, Kontoführung, Zahlungsverpflichtung, das Unternehmen/ der Kunde in positivem Kontext.
Zu b): Berufshaftpflichtversicherung über eine Versicherungssumme für Personenschäden von mind. 3 Mio. EUR und für Sachschäden von mind. 1 Mio. EUR. Hierfür ist eine schriftliche Zusage des Versicherers, dass die Versicherungssummen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung auf die genannten Versicherungssummen erhöht werden, ausreichend, wenn ein Nachweis der Deckungszusage in der genannten Höhe zum Zeitpunkt des Teilnahmeantrages noch nicht erbracht werden kann.
Zu c): Der gemittelte Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre darf für:
— Los 1 (Objektplanung Gebäude und Innenräume) 200 000 EUR netto nicht unterschreiten.
Die Unterlagen zu a) sind bei Beteiligung von Unterauftragnehmern oder bei Bewerber- und Bietergemeinschaften von jedem Einzelunternehmen vorzulegen.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“a) Angabe der Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter gemittelt für die letzten 3 Jahre gemäß § 46 (3) Nr. 8 VgV;
b) Angabe des Auftragsanteils, für den...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
a) Angabe der Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter gemittelt für die letzten 3 Jahre gemäß § 46 (3) Nr. 8 VgV;
b) Angabe des Auftragsanteils, für den der Bewerber möglicherweise einen Unterauftrag zu erteilen beabsichtigt. Soweit der Bewerber/die Bewerber- und Bietergemeinschaft Leistungen durch Unterauftragnehmer ausführen lassen will, muss er/sie mit dem Teilnahmeantrag den Nachweis erbringen, dass sich der Unterauftragnehmer für den Auftragsfall verpflichtet, die konkret
Benannten Leistungen für den Bewerber/die Bewerber- und Bietergemeinschaft zu erbringen (vom Unterauftragnehmer Unterzeichnete Verpflichtungserklärung).
c) Zu jedem Referenzprojekt (Los 1 bis 2) sind anzugeben: Projektbezeichnung, durchgeführtes Leistungsbild, öffentliche oder private Auftraggeberin, Bauherr, Ansprechpartner beim Bauherrn mit Adressen und Telefonnummer, Projektleiter des AN, Planungs- und Realisierungszeitraum, vollständig bearbeitete Leistungsphasen sowie Honorarzone, Projektumfang/Auftragssumme sowie Nachweis der Termin- und Kostentreue über ein Referenzschreiben der Auftraggeberin (Bewertung siehe „Bewertungsmatrix Teilnahmeantrag") soweit vorhanden. Die Darstellung der Referenzprojekte ist pro Referenzobjekt auf maximal 3 DIN-A4-Seiten (in Form von Text sowie Fotos oder Skizzen) zu beschränken.
Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge (siehe IV.2.2), zu jedem Referenzprojekt sind anzugeben: Nachweis über Altlastenflächen, Nachweis über Planung und Ausführung nach Passivhausstandard, Standard der EnEV sowie Niedrigstenergiestandard, Nachweis Gebäudeart und Einzelvergaben.
Zusätzlich zu Los 2: Angaben von 2 geplanten und fertig gestellten Referenzobjekten des Bewerbers (als Fertigstellung gilt die erfolgte Inbetriebnahme) der letzten zehn Jahre nach § 46 (3) Nr. 1 VgV. Der Betrachtungszeitraum ist Januar 2009 bis Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge (siehe IV.2.2) zu jedem Referenzprojekt sind anzugeben: Nachweis über Altlastenflächen, Nachweis über Planung und Ausführung von Sportanlagen.
d) Benennung des vorgesehenen Projektleiters und stellvertretenden Projektleiters jeweils der Leistungsbilder Objektplanung Gebäude und Innenräume sowie Objektplanung Freianlagen mit folgenden Angaben:
Aa) Studium und Studienabschluss, ggf. relevante Fortbildungen (bitte jeweils Nachweise beifügen);
Bb) Nachweis der Berufserfahrung durch Darstellung des beruflichen Werdegangs des Gesamtprojektleiters sowie des Projektleiters und stellvertretenden Projektleiters der Leistungsbilder Objektplanung Gebäude und Innenräume sowie Objektplanung Freianlagen insbesondere mit Angaben zu Erfahrungen mit der entsprechenden Ingenieurleistung, die das Unternehmen erbringen soll. Angabe von Referenzprojekten.
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“Zu a) Los 1: Es gilt die Mindestmitarbeiterzahl von 3 (nur Architekten und Ingenieure) für das Büro/den Fachbereich der Objektplanung;
Zu b) Sollten sich...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
Zu a) Los 1: Es gilt die Mindestmitarbeiterzahl von 3 (nur Architekten und Ingenieure) für das Büro/den Fachbereich der Objektplanung;
Zu b) Sollten sich Bewerber mit unter beauftragten Büros bewerben, so muss der Unterbeauftragte rechtsverbindlich erklären, dass er zur Auftragsausführung zur Verfügung steht. Sollte er nicht mehr zur Verfügung stehen, besteht ein Sonderkündigungsrecht der Auftraggeberin;
Zu c)
Los 1: Es sind mind. 2 Referenzprojekte für die Objektplanung Gebäude und Innenräume einzureichen. Jedes der 2 Referenzprojekte muss inhaltlich mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar sein (Anerkennung von Projekten der Objektplanung Gebäude und Innenräume ab Honorar zone III), nach dem Januar 2009 abgeschlossen für alle Lose gilt:
Für jedes der nachzuweisenden Referenzprojekte muss die Bearbeitung mind. der Leistungsphasen 2 bis 6, teilweise 7, sowie die Bearbeitung der Leistungsphase 8, gemäß HOAI in der zu der Zeit gültigen Fassung, oder gleichwertigen landesspezifischen Leistungen, nachgewiesen werden, entsprechend der in der Auftragsbeschreibung genannten Leistungsphasen (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation).
Es ist jeweils ein Referenzschreiben des Bauherrn und/oder der Auftraggeberin beizufügen. Ist von der Auftraggeberin ein Referenzschreiben nicht erhältlich, so kann eine Eigenerklärung des Bewerbers anerkannt werden. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Auftraggeberinnen der Referenzleistungen anzusprechen und diese hinsichtlich der Leistung des Bewerbers zu befragen. Der Bewerber sollte bei der Angabe von Referenzen bei seinem Referenzgeber sicherstellen, dass dieser bei Anfragen der zukünftigen Auftraggeberin erreichbar und bereit ist, Auskünfte zu geben.
Bewerben sich Bewerbergemeinschaften kann der Nachweis durch 2 gemeinsame oder auch von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft einzeln bearbeitete Referenzprojekte erbracht werden. Jedoch müssen in der Summe die Referenzprojekte jedes Mitglieds der Bewerbergemeinschaft die geforderten Kriterien unter III.1.3) erfüllen. Somit sind ggf. mehr als 2 Referenzprojekte nachzuweisen. Darüber hinaus gilt es in der Summe durch die Bewerbergemeinschaft den Nachweis der weiteren Kriterien zu erbringen.
Bei der Beauftragung von Unterauftragnehmern gilt es, dass auch jeder Unterauftragnehmer mind. ein Referenzprojekt darstellt, welches die Kriterien nach III.1.3 c) verpflichtend erfüllt. Somit auch bei Unterbeauftragung ggf. mehr als 2 Referenzprojekte einzureichen.
Zu d) Abgeschlossenes Architektur- oder Ingenieurstudium (mind. Dipl.-Ing./Master); mind. einer der projektverantwortlichen Beschäftigen (Büroinhaber(in)/festangestellter Beschäftigte(r)) weist mind. 5 Jahre Berufserfahrung nach Abschluss einer Hochschul- oder Fachhochschulausbildung in der Bearbeitung der ausgeschriebenen Leistungsphasen auf. Nachweis der Eintragung von mind. einem/einer projektverantwortlichen Architekt bei einer Architektenkammer.
Mehr anzeigen Informationen über einen bestimmten Beruf
Reserviert für einen bestimmten Beruf
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
“Zur Bewerbung sind zugelassen alle natürlichen Personen, wenn sie nach den Gesetzen der Länder berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt,...”
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift
Zur Bewerbung sind zugelassen alle natürlichen Personen, wenn sie nach den Gesetzen der Länder berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt, Landschaftsarchitekt oder Ingenieur zu tragen oder wenn sie nach den geltenden EU-Richtlinien Berechtigt sind, in der Bundesrepublik Deutschland als Architekt, Landschaftsarchitekt oder Ingenieur tätig zu werden.
Ist in dem jeweiligen Herkunfts staat die Berufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen, wer über ein Diplom, Prüfzeugnis oder sonstigen Befähigungsnachweis der Fachrichtung, die der Aufgabenstellung entspricht, verfüg dessen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG gewährleistet ist. Juristische Personen sind zugelassen, wenn der Projektverantwortliche die an die natürliche Person gestellten Anforderungen erfüllt.
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig und führen automatisch zum Ausschluss. Mehrfachbewerbungen sind auch Bewerbungen unterschiedlicher Niederlassungen...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig und führen automatisch zum Ausschluss. Mehrfachbewerbungen sind auch Bewerbungen unterschiedlicher Niederlassungen eines Bewerberbüros, sowie mehrerer Mitglieder ständiger Büro- und Arbeitsgemeinschaften.
Jedes Mitglied der Bewerber- und Bietergemeinschaft bzw. jeder Unterauftragnehmer hat die in den Teilnahmebedingungen (Bewerbungsbogen) geforderten Angaben und Unterlagen vorzulegen.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen über die Reduzierung der Anzahl von Lösungen oder Angeboten während der Verhandlungen oder des Dialogs
Rückgriff auf ein gestaffeltes Verfahren, um die Zahl der zu erörternden Lösungen oder zu verhandelnden Angebote schrittweise zu verringern
Informationen zur Verhandlung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ersten Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen zu führen
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2019-03-05
11:00 📅
Voraussichtliches Datum der Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber: 2019-04-03 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2019-08-02 📅
Ergänzende Informationen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Zusätzliche Informationen
“Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerbungsbogen und weiteren Nachweisen des jeweiligen Loses; die zu verwendenden Formulare sind auf der...”
Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerbungsbogen und weiteren Nachweisen des jeweiligen Loses; die zu verwendenden Formulare sind auf der Vergabeplattform eingestellt.
Nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeanträge bzw. formlose Anträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.
Alle Unterlagen zum weiteren Verfahren, Honorarangebot, Vertragsunterlagen etc. sind unter derselben Adresse einzusehen.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Westfalen
Postanschrift: Albrecht-Thaer-Str. 9
Postort: Münster
Postleitzahl: 48147
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2514111691📞
E-Mail: poststelle@brms.nrw.de📧
Fax: +49 2514112165 📠
URL: www.Brms.nrw.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer Westfalen
Postanschrift: Albrecht-Thaer-Str. 9
Postort: Münster
Postleitzahl: 48147
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2514111691📞
E-Mail: poststelle@brms.nrw.de📧
Fax: +49 2514112165 📠
URL: www.brms.nrw.de🌏
Quelle: OJS 2019/S 026-057953 (2019-02-01)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2019-08-08) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld,...”
Kurze Beschreibung
In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden.
Bestandteile, neben dem Sportfeld, welches durch Trennvorhänge in drei Teile getrennt werden kann, sind u. a. eine feste Tribüne für ca. 80 Personen und Sportaußenanlagen.
Die Gründung der Sporthalle soll auf einer ehemaligen Formsandgrube errichtet werden. Diesbezüglich sind die Besonderheiten einer Gründung auf einer Altlastenverdachtsfläche zu beachten. Zudem liegen Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor.
Die Dreifeldsporthalle soll nach dem energetischen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes geplant werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes wird auf die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizien
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 477738.01 💰
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅ Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden. Bestandteile, neben dem Sportfeld,...”
Beschreibung der Beschaffung
In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden. Bestandteile, neben dem Sportfeld, welches durch Trennvorhänge in 3 Teile getrennt werden kann, sind u. a. eine feste Tribüne für ca. 80 Personen und Sportaußenanlagen. Die Gründung der Sporthalle soll auf einer ehemaligen Formsandgrube errichtet werden. Diesbezüglich sind die Besonderheiten einer Gründung auf einer Altlastenverdachtsfläche zu beachten. Zudem liegen Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor. Die Dreifeldsporthalle soll nach dem energetischen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes geplant werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes wird auf die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und auf das Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz EnEG) verwiesen.
Mehr anzeigen
Zusätzliche Informationen:
“Sonstige besondere Bedingungen:
— Die örtliche Präsenz in Bottrop während der Bauzeit ist sicherzustellen,
— Die personelle Kontinuität bezüglich der...”
Zusätzliche Informationen
Sonstige besondere Bedingungen:
— Die örtliche Präsenz in Bottrop während der Bauzeit ist sicherzustellen,
— Die personelle Kontinuität bezüglich der Präsenz vor Ort, insbesondere während der Bauzeit, ist sicherzustellen,
— Projekt- und Planungsbesprechungen finden in Bottrop statt.
Mehr anzeigen
Beschreibung der Beschaffung:
“In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden. Bestandteile, neben dem Sportfeld,...”
Beschreibung der Beschaffung
In Bottrop an der Neustraße soll eine Dreifeldsporthalle für mehrere Sportarten des Vereinssports neu errichtet werden. Bestandteile, neben dem Sportfeld, welches durch Trennvorhänge in 3 Teile getrennt werden kann, sind u. a. eine feste Tribüne für ca. 80 Personen und Sportaußenanlagen. Die Gründung der Sporthalle soll auf einer ehemaligen Formsandgrube errichtet werden. Diesbezüglich sind die Besonderheiten einer Gründung auf einer Altlastenverdachtsfläche zu beachten. Zudem liegen Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor. Die Dreifeldsporthalle soll nach dem energetischen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes geplant werden. Für weitere Informationen zum aktuellen Standard eines Niedrigstenergiegebäudes wird auf die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizien.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2019/S 026-057953
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 1.1
Los-Identifikationsnummer: 1
Titel: Objektplanung Gebäude und Innenräume
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-08-06 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 2
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Strelzig+ Klump
Postanschrift: Am Vorthbach 10
Postort: Bottrop
Postleitzahl: 46240
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2041985040📞
E-Mail: nina.klump@strelzig-klump.de📧
Region: Bottrop, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 477738.01 💰
2️⃣
Los-Identifikationsnummer: 2
Titel: Objektplanung Freianlagen
Informationen über nicht gewährte Zuschüsse
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder alle wurden abgelehnt
Quelle: OJS 2019/S 154-380659 (2019-08-08)