— ca. 4 650 m Erdaushub,
— ca. 23 920 m Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m Mauerwerk,
— ca. 4 700 m Abdichtung,
— ca. 1 925 t Bewehrungsstahl,
— ca. 1 010 m Abwasserleitungen im Gebäude,
— ca. 2 100 m Bauteilaktivierung,
— ca. 22 400 m Fundament-/Ringerder.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle). Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen. Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E43969555 zur Verfügung gestellt! Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-06-03.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-04-12.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Auftragsbekanntmachung (2019-04-12) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Name:
“Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken”
Postanschrift: Jägertorstraße 207
Postort: Darmstadt/Kranichstein
Postleitzahl: 64289
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Zentrale Auftragsvergabestelle
Telefon: +49 6151881-2490📞
E-Mail: zavs@ladadi.de📧
Fax: +49 6151-2484 📠
Region: Darmstadt-Dieburg🏙️
URL: http://www.ladadi.de🌏
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de🌏 Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
Kommunikation
Dokumente URL: www.subreport-elvis.de/E43969555🌏
Teilnahme-URL: www.subreport-elvis.de/E43969555🌏 Kommunikation (Beteiligung)
Name: Submissionsstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Postanschrift: Jägertorstraße 207
Postort: Darmstadt/Kranichstein
Postleitzahl: 64289
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: zavs@ladadi.de📧
Region: Darmstadt-Dieburg🏙️
URL: http://www.ladadi.de🌏
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Rohbauarbeiten
99426-02-02
Produkte/Dienstleistungen: Bauleistungen im Hochbau📦
Kurze Beschreibung:
“— ca. 4 650 m Erdaushub,
— ca. 23 920 m Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m Mauerwerk,
—...”
Kurze Beschreibung
— ca. 4 650 m Erdaushub,
— ca. 23 920 m Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m Mauerwerk,
— ca. 4 700 m Abdichtung,
— ca. 1 925 t Bewehrungsstahl,
— ca. 1 010 m Abwasserleitungen im Gebäude,
— ca. 2 100 m Bauteilaktivierung,
— ca. 22 400 m Fundament-/Ringerder.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle). Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen. Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E43969555 zur Verfügung gestellt! Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!
— ca. 4 650 m Erdaushub,
— ca. 23 920 m Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m Mauerwerk,
— ca. 4 700 m Abdichtung,
— ca. 1 925 t Bewehrungsstahl,
— ca. 1 010 m Abwasserleitungen im Gebäude,
— ca. 2 100 m Bauteilaktivierung,
— ca. 22 400 m Fundament-/Ringerder.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).
Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen
Ausführungszeit: spät. 36 Werktage nach Auftragserteilung bis 433 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einzelfristen:
— Fertigstellung Bodenplatte: 61 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene -2 einschl. Deckenplatte: 132 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene -1 einschl. Deckenplatte: 187 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene 0 einschl. Deckenplatte: 247 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +1 einschl. Deckenplatte: 300 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +2 einschl. Deckenplatte: 348 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +3 einschl. Deckenplatte: 406 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung einschl. Dachaufbauten: 433 Werktage nach Beginn.
Sicherheit
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.
Mängelansprüche
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3,0 v. H. der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 Jahre.
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Einzelfristen
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
Vertragsstrafe (§ 18 HVTG)
Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5,0 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Beschreibung
Dauer: 433
Zusätzliche Informationen:
“Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten.
Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform...”
Zusätzliche Informationen
Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten.
Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen: Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3)
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien: Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3)
Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien: Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3)
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, 354) findet Anwendung.”
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2019-06-03
10:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2019-09-27 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2019-06-03
10:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort):
“Submissionsstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Trakt 5, 1. OG
Jägertorstraße 207
64289 Darmstadt”
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren):
“Die Öffnung der Angebote erfolgt gemäß § 55 VgV. Bieter sind nicht zugelassen.
Das Ergebnis der Angebotseröffnung wird allen Bietern im Anschluss an den...”
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren)
Die Öffnung der Angebote erfolgt gemäß § 55 VgV. Bieter sind nicht zugelassen.
Das Ergebnis der Angebotseröffnung wird allen Bietern im Anschluss an den Eröffnungstermin über die Vergabeplattform subreport ELViS bekannt gegeben.
“Abschließende Nachweisliste VOB -EU-
Das Angebot ist nach § 13 EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform...”
Abschließende Nachweisliste VOB -EU-
Das Angebot ist nach § 13 EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform einzureichen!
Von den Bietern sind folgende Unterlagen/Nachweise bei Angebotsabgabe vorzulegen:
— 213 Angebotsschreiben,
— Leistungsverzeichnis,
— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt,
— 05 Bieterangabenverzeichnis.
In Abhängigkeit des Angebots, sind bei Angebotsabgabe vorzulegen:
— 124 Eigenerklärungen zur Eignung (sofern nicht präqualifiziert),
— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet),
— 235 Nachunternehmerleistungen (sofern eingesetzt).
Auf gesondertes Verlangen sind vorzulegen:
— Urkalkulation,
— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen,
— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223,
— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222,
— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse
— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen.
— Sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen.
Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene Nachunternehmer verlangt
— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen,
— für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:
OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung,
— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,
— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer,
— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
Oder eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.
Eine kostenlose Vorabansicht der Vergabeunterlagen ist ohne Registrierung unter dem Link www.subreport.de/E43969555 möglich.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠 Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)
Es gelten die Regelungen des § 160 (3) GWB:
Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aus der Bekanntmachung hervorgehen, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist für die Bewerbung bzw. Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Auch Verstöße, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen gegenüber dem Auftraggeber bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung bzw. Angebotsabgabe gerügt werden.
Teilt der Auftraggeber dem Bewerber oder Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, oder bleibt er untätig, so besteht die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt zu stellen.
Bei Rügen wegen einer Information zur Nichtberücksichtigung einer Bewerbung bzw. eines Angebots (§134 GWB) ist wegen der Versendung der Information auf elektronischem Weg eine Frist von 10 Kalendertagen, beginnend am Tag nach der Absendung der Information, einzuhalten.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠
Quelle: OJS 2019/S 075-177048 (2019-04-12)
Ergänzende Angaben (2019-05-29) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“— ca. 4 650 m³ Erdaushub,
— ca. 23 920 m² Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m³ Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m²...”
Kurze Beschreibung
— ca. 4 650 m³ Erdaushub,
— ca. 23 920 m² Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m³ Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m² Mauerwerk,
— ca. 4 700 m² Abdichtung,
— ca. 1 925 t Bewehrungsstahl,
— ca. 1 010 m Abwasserleitungen im Gebäude,
— ca. 2 100 m² Bauteilaktivierung,
— ca. 22 400 m Fundament-/Ringerder.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle). Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen. Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E43969555 zur Verfügung gestellt! Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!
Ergänzende Informationen Referenz der ursprünglichen Mitteilung
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2019/S 075-177048
Änderungen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: II.2.4)
Ort des zu ändernden Textes: Beschreibung der Beschaffung
Alter Wert
Text:
“Ausführungszeit: spät. 36 Werktage nach Auftragserteilung bis 433 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einzelfristen:
— Fertigstellung Bodenplatte: 61 Werktage...”
Text
Ausführungszeit: spät. 36 Werktage nach Auftragserteilung bis 433 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einzelfristen:
— Fertigstellung Bodenplatte: 61 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene -2 einschl. Deckenplatte: 132 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene -1 einschl. Deckenplatte: 187 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene 0 einschl. Deckenplatte: 247 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +1 einschl. Deckenplatte: 300 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +2 einschl. Deckenplatte: 348 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +3 einschl. Deckenplatte: 406 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung einschl. Dachaufbauten: 433 Werktage nach Beginn.
Mehr anzeigen Neuer Wert
Text:
“Ausführungszeit: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber bis 435 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einzelfristen:
— Fertigstellung...”
Text
Ausführungszeit: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber bis 435 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einzelfristen:
— Fertigstellung Bodenplatte — 61 Werktage nach Beginn — vorrausichtlich unterbrochen durch Weihnachtspause vom 22.12.2019 bis 6.1.2020 — voraussichtlich am 7.2.2020,
— Fertigstellung Ebene -2 einschl. Deckenplatte — 132 Werktage nach Beginn — voraussichtlich am 4.5.2020,
— Fertigstellung Ebene -1 einschl. Deckenplatte — 187 Werktage nach Beginn — voraussichtlich am 10.7.2020,
— Fertigstellung Ebene 0 einschl. Deckenplatte — 247 Werktage nach Beginn — voraussichtlich am 18.9.2020,
— Fertigstellung Ebene +1 einschl. Deckenplatte — 301 Werktage nach Beginn — voraussichtlich am 20.11.2020,
— Fertigstellung Ebene +2 einschl. Deckenplatte — 359 Werktage nach Beginn — voraussichtlich unterbrochen durch Weihnachtspause vom 25.12.2020 bis 10.1.2021 — voraussichtlich 29.1.2021
— Fertigstellung Ebene +3 einschl. Deckenplatte — 407 Werktage nach Beginn — voraussichtlich am 26.3.2021,
— Fertigstellung einschl. Dachaufbauten — 435 Werktage nach Beginn — voraussichtlich am 30.4.2021,
— Schließen von Aussparungen, Deckendurchbrüchen, Vormauerungen sowie sonstigen Arbeiten in 72 Werktagen in ca. 5 Teilabschnitten – voraussichtlich im Zeitraum vom 30.4.2021 bis 27.11.2021,
— Gesamtfertigstellung Rohbauarbeiten in insgesamt 507 Werktagen bis voraussichtlich 27.11.2021.
Mehr anzeigen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: II.2.7)
Ort des zu ändernden Textes:
“Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems” Alter Wert
Text: Laufzeit in Tagen: 433
Neuer Wert
Text: Laufzeit in Tagen: 435 + 72 Werktage Restarbeiten = 507
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV.2.2)
Ort des zu ändernden Textes: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Alter Wert
Datum: 2019-06-03 📅
Zeit: 10:00
Neuer Wert
Datum: 2019-06-17 📅
Zeit: 11:00
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV.2.7)
Ort des zu ändernden Textes: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Alter Wert
Datum: 2019-06-03 📅
Zeit: 10:00
Neuer Wert
Datum: 2019-06-17 📅
Zeit: 11:00
Quelle: OJS 2019/S 105-254800 (2019-05-29)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2019-09-19) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 8158412.83 💰
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Kreisklinik Groß-Umstadt -Neubau Bettenhaus Groß-Umstadt-
Beschreibung der Beschaffung:
“— ca. 4 650 m Erdaushub,
— ca. 23 920 m Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m Mauerwerk,
—...”
Beschreibung der Beschaffung
— ca. 4 650 m Erdaushub,
— ca. 23 920 m Bodenplatten und Deckenplatten Stahlbeton,
— ca. 2 865 m Wände und Stützen Stahlbeton,
— ca. 3 500 m Mauerwerk,
— ca. 4 700 m Abdichtung,
— ca. 1 925 t Bewehrungsstahl,
— ca. 1 010 m Abwasserleitungen im Gebäude,
— ca. 2 100 m2 Bauteilaktivierung,
— ca. 22 400 m Fundament-/Ringerder.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).
Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen
Ausführungszeit: spät. 36 Werktage nach Auftragserteilung bis 433 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einzelfristen:
— Fertigstellung Bodenplatte: 61 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene -2 einschl. Deckenplatte: 132 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene -1 einschl. Deckenplatte: 187 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene 0 einschl. Deckenplatte: 247 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +1 einschl. Deckenplatte: 300 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +2 einschl. Deckenplatte: 348 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung Ebene +3 einschl. Deckenplatte: 406 Werktage nach Beginn,
— Fertigstellung einschl. Dachaufbauten: 433 Werktage nach Beginn.
Sicherheit
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.
Mängelansprüche
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3,0 v. H. der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 Jahre.
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Einzelfristen
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
Vertragsstrafe (§ 18 HVTG)
Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5,0 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2019/S 075-177048
Auftragsvergabe
1️⃣
Titel: Rohbauarbeiten
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-09-09 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 13
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 13
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Karrie Bau GmbH & Co. KG
Postanschrift: Robert-Bosch-Straße 40
Postort: Mainz
Postleitzahl: 55129
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Mainz, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 8158412.83 💰
“Abschließende Nachweisliste VOB – EU
Das Angebot ist nach § 13 EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform...”
Abschließende Nachweisliste VOB – EU
Das Angebot ist nach § 13 EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform einzureichen!
Von den Bietern sind folgende Unterlagen/Nachweise bei Angebotsabgabe vorzulegen:
— 213 Angebotsschreiben,
— Leistungsverzeichnis,
— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt,
— 05 Bieterangabenverzeichnis.
In Abhängigkeit des Angebots, sind bei Angebotsabgabe vorzulegen:
— 124 Eigenerklärungen zur Eignung (sofern nicht präqualifiziert),
— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet),
— 235 Nachunternehmerleistungen (sofern eingesetzt).
Auf gesondertes Verlangen sind vorzulegen:
— Urkalkulation,
— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen,
— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223,
— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222,
— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse,
— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen.
— Sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen.
Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene Nachunternehmer verlangt
—— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen,
—— für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:
OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung,
—— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,
—— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer,
—— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
Oder eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.
Eine kostenlose Vorabansicht der Vergabeunterlagen ist ohne Registrierung unter dem Link www.subreport.de/E43969555 möglich.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2019/S 183-444904 (2019-09-19)