1️⃣
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Elektronisches Sicherheitsschloss📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Schlösser📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Türschlösser📦
Ort der Leistung: München, Landkreis🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Neubau des Schulcampus Unterföhring — Mitterfeldallee — Ecke Dieselstraße — 85774 Unterföhring”
Beschreibung der Beschaffung:
“Elektromechanische Schließanlage für die Zutrittssteuerung offline/online:
Schließanlagen-Server
Software Schließanlage
20 Stück Online-Terminal
15 Stück...”
Beschreibung der Beschaffung
Elektromechanische Schließanlage für die Zutrittssteuerung offline/online:
Schließanlagen-Server
Software Schließanlage
20 Stück Online-Terminal
15 Stück Zutrittskontroller
100 Stück digitale Schließzylinder
500 Stück elektronische Beschlagsleser
2000 Zutrittsmedien/Transponder
Ausführungsfristen:
Beginn der Ausführung (Pflichtenheft Schließanlage): 16.8.2019
Beginn der Ausführung auf Baustelle: 21.10.2019
Bauzeit: ca. 14 Monate
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2019-08-16 📅
Datum des Endes: 2020-09-02 📅
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam:
— elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben,
—...”
Zusätzliche Informationen
Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam:
— elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben,
— elektronische Kommunikation mit Bietern und Lieferanten,
— Annahme von Angeboten ausschließlich auf elektronischem Weg.
(Es werden Angebote nur gewertet, wenn diese elektronisch eingereicht wurden)
Wir bitten dies dringend zu beachten!
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Technische und berufliche Fähigkeiten
Auswahlkriterien wie in den Auftragsunterlagen angegeben
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Sicherheitsleistungen und Zahlungen müssen gemäß Beschreibung in den beiliegenden Unterlagen erfolgen (siehe hierzu „Zu §16 VOB/B 2016“ und „Zu §17 VOB/B...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Sicherheitsleistungen und Zahlungen müssen gemäß Beschreibung in den beiliegenden Unterlagen erfolgen (siehe hierzu „Zu §16 VOB/B 2016“ und „Zu §17 VOB/B 2016“ in den Vertragsgrundlagen).
Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Bietergemeinschaftsmitgliedes für die Gesamtbaumaßnahme werden zugelassen.
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2018/S 180-407288
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2019-04-02
09:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2019-05-01 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2019-04-02
09:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Gemeinde Unterföhring
Münchner Straße 70
85774 Unterföhring
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren):
“Bieter oder ihre Bevollmächtigten dürfen während der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein. Gemäß VOB/A § 14 EU Absatz 6 werden die Bieter unverzüglich...”
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren)
Bieter oder ihre Bevollmächtigten dürfen während der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein. Gemäß VOB/A § 14 EU Absatz 6 werden die Bieter unverzüglich nach der erfolgten Submission über die Ergebnisse informiert (Fax/E-Mail).
“Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam:
— elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben,
—...”
Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam:
— elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben,
— elektonische Kommunikation mit Bietern und Lieferanten,
— Annahme von Angeboten ausschließlich auf elektronischem Weg.
(Es werden Angebote nur gewertet, wenn diese elektronisch eingereicht wurden)
Wir bitten dies dringend zu beachten!
Die Vergabeunterlagen stehen unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig unter der folgenden Adresse zur Verfügung:
https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av0e00b4-eu-85774-unterfohring-sc-ufg-neubau-des-schulcampus-unterfohring-vergabeeinheit-ufg16sc
Zudem ist auf dem Bayerischen Staatsanzeiger ein Hinweis auf des Ausschreibung zu finden:
http://www.staatsanzeiger-eservices.de/sol.html
Die Unterlagen sind aber ausschließlich auf der Vergabeplattform „Aumass“ zu erhalten.
Bieterfragen werden bis zum Eingang der Bieterfrage einschließlich 5 Werktage vor Angebotsöffnung beantwortet. Spätere Bieterfragen können leider nicht mehr beantwortet werden.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921762411📞
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de📧
Fax: +49 8921762847 📠
URL: http://www.regierung-oberbayern.de🌏 Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921762411📞
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de📧
Fax: +49 8921762847 📠
URL: http://www.regierung-oberbayern.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren: Fristen gem. § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921762411📞
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de📧
Fax: +49 8921762847 📠
URL: http://www.regierung-oberbayern.de🌏
Quelle: OJS 2019/S 044-099601 (2019-02-27)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2019-05-07) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Name: Gemeide Unterföhring
Kontaktperson: zu Händen Herrn Kapfenberger
Fax: +49 8921762847 📠
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“SC_UFG – Neubau des Schulcampus Unterföhring – Vergabeeinheit UFG16SC – LV Schließanlage – VE 405.01”
Kurze Beschreibung:
“Elektromechanische Schließanlage für die Zutrittssteuerung offline/online:
– Schließanlagen-Server,
– Software Schließanlage,
– 20 Stück Online-Terminal,
–...”
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2019/S 044-099601
Auftragsvergabe
1️⃣
Titel:
“SC_UFG – Neubau des Schulcampus Unterföhring – Vergabeeinheit UFG16SC – LV Schließanlage – VE 405.01”
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-05-02 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 8
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH
Postanschrift: Kaiserstraße 158
Postort: Dortmund
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2315198724📞
E-Mail: ochmann@weckbacher.com📧
Fax: +49 2315198750 📠
Region: Dortmund, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 322309.72 💰
Quelle: OJS 2019/S 090-214704 (2019-05-07)