Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg plant in Neubrandenburg den Neubau eines Polizeizentrums und hat zur Entwurfsfindung einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Im Gebäude sind unterzubringen:
— Polizeipräsidium;
— Kriminalpolizeiinspektion;
— Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brandschutz und Katastrophenschutz;
— NUF 5 146 m und BGF 8 522 m;
— KG 410: 464 000 EUR, KG 543: 8 557 EUR;
— KG 420: 981 000 EUR, KG 544: 2 208 EUR;
— KG 430: 890 000 EUR;
— KG 480: 370 000 EUR.
Bauzeit: 2021 bis 2025.
Leistungsumfang: LST 1 (LPH 2- 4), optional LST 2,3,4 (LPH 5-8),
Gefordert werden die LPH 2-8 der HOAI mit durchschnittlichen Planungsanforderungen für ALG 1-3 (Lüftungsanlagen) und hohen Planungsanforderungen für ALG 3(Klimaanlagen) und 8.
Besondere Leistung Zuarbeit zum Techn. Monitoring gem. AMEV-Empf.Nr. 135.
Es soll das BNB für Bundesgebäude mit der Variante Büro- und Verwaltungsneubauten angewandt und eine Gesamterfüllung von ca. 70 % mit dem Zertifikat „Silber“ angestrebt werden.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-07-27.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-06-23.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“40400-E7-0001 Neubau des Polizeizentrums Fachplanung Technische Ausrüstung, gem. Teil 4, Abschnitt 2 HOAI 2013, Anlagengruppen 1-3 und 8 20D11049N
20D11049N”
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen im Bereich Bauwirtschaft📦
Kurze Beschreibung:
“Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg plant in Neubrandenburg den Neubau eines Polizeizentrums und hat zur Entwurfsfindung einen...”
Kurze Beschreibung
Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg plant in Neubrandenburg den Neubau eines Polizeizentrums und hat zur Entwurfsfindung einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Im Gebäude sind unterzubringen:
— Polizeipräsidium;
— Kriminalpolizeiinspektion;
— Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brandschutz und Katastrophenschutz;
— NUF 5 146 m und BGF 8 522 m;
— KG 410: 464 000 EUR, KG 543: 8 557 EUR;
— KG 420: 981 000 EUR, KG 544: 2 208 EUR;
— KG 430: 890 000 EUR;
— KG 480: 370 000 EUR.
Bauzeit: 2021 bis 2025.
Leistungsumfang: LST 1 (LPH 2- 4), optional LST 2,3,4 (LPH 5-8),
Gefordert werden die LPH 2-8 der HOAI mit durchschnittlichen Planungsanforderungen für ALG 1-3 (Lüftungsanlagen) und hohen Planungsanforderungen für ALG 3(Klimaanlagen) und 8.
Besondere Leistung Zuarbeit zum Techn. Monitoring gem. AMEV-Empf.Nr. 135.
Es soll das BNB für Bundesgebäude mit der Variante Büro- und Verwaltungsneubauten angewandt und eine Gesamterfüllung von ca. 70 % mit dem Zertifikat „Silber“ angestrebt werden.
1️⃣
Ort der Leistung: Mecklenburgische Seenplatte🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 17033 Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120
Beschreibung der Beschaffung:
“Die Planungsvergabe erfolgt gemäß VgV 2016 über ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Bewerber, der auf der Grundlage seines Angebotes die...”
Beschreibung der Beschaffung
Die Planungsvergabe erfolgt gemäß VgV 2016 über ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Bewerber, der auf der Grundlage seines Angebotes die bestmögliche Lösung der Aufgabe erwarten lässt, erhält den Auftrag. Nach HOAI 2013 §§ 53-56 sind vom zu beauftragenden Planer zunächst die Vorplanung (Lph.2) zu erbringen. Nach Bestätigung der Vorplanung wird übergangslos die Lph 3-4 erarbeitet. Die Fertigstellung der EW-Bau wird innerhalb von ca. 6 Monaten erwartet. Der Fertigstellungstermin wird für April 2021 angestrebt. Die zur Gewährleistung der Zieltermine erforderlichen Kapazitäten müssen vorhanden sein. Die weiteren Leistungsstufen sollen stufenweise vergeben werden, bleibt jedoch vorbehalten und erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Die aktuell gültige RLBau M-V ist zu beachten.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Präsentation zur Lösung der gestellten Aufgaben (punktbeste Referenz)
Qualitätskriterium (Gewichtung): 35
Qualitätskriterium (Bezeichnung):
“Methodik zur Einhaltung von Qualität, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit konkret bei der anstehenden Leistungserbringung”
Qualitätskriterium (Gewichtung): 20
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Darstellung der Planung und Organisation des Projektablaufes
Qualitätskriterium (Gewichtung): 30
Kostenkriterium (Name): Honorarangebot
Kostenkriterium (Gewichtung): 15
Dauer
Datum des Beginns: 2020-11-01 📅
Datum des Endes: 2025-01-27 📅
Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Voraussichtliche Anzahl von Bewerbern: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“— Befähigung/Erlaubnis zur Berufsausübung, Gewichtung 0;
— Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Gewichtung 40 %;
— Technische und berufliche...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
— Befähigung/Erlaubnis zur Berufsausübung, Gewichtung 0;
— Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Gewichtung 40 %;
— Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Gewichtung 60 %;
— Eignungsleihe, Gewichtung 0;
— Zusätzliche/besondere Eignungsanforderungen, die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen: Gewichtung
Erfüllen nach Auswertung der Teilnahmeanträge mit beigefügter Bewertungsmatrix 1 mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen erfolgt die Auswahl durch Los gem. §75(6)VgV. Die sachgerechte Durchführung des Losverfahrens wird von der Vergabestelle sichergestellt und dokumentiert.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:
“Der AG behält sich vor, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung weitere Leistungsstufen (Lst. 2 (LPH 5),Lst. 3 (LPH 6+7), Lst. 4 (LPH 8)) abzurufen. Ein...”
Beschreibung der Optionen
Der AG behält sich vor, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung weitere Leistungsstufen (Lst. 2 (LPH 5),Lst. 3 (LPH 6+7), Lst. 4 (LPH 8)) abzurufen. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung dieser besteht nicht. Der AN ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der AG sie ihm überträgt
Mehr anzeigen Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Der Bewerberbogen enthält die in der EEE abgefragten Erklärungen ergänzt um zusätzliche/detaillierte Abfragen zur Eignungsprüfung. Das Ausfüllen einer EEE...”
Zusätzliche Informationen
Der Bewerberbogen enthält die in der EEE abgefragten Erklärungen ergänzt um zusätzliche/detaillierte Abfragen zur Eignungsprüfung. Das Ausfüllen einer EEE ist aufgrund des zwingenden digitalen Ausfüllens des Bewerberbogens entbehrlich (siehe auch VI.3 dieser Bekanntmachung).
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Die geforderten Angaben/Erklärungen sind geordnet nach der Systematik des Bewerberbogens einzureichen.
Bei Bewerbergemeinschaften und Unterbeauftragungen...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Die geforderten Angaben/Erklärungen sind geordnet nach der Systematik des Bewerberbogens einzureichen.
Bei Bewerbergemeinschaften und Unterbeauftragungen muss jedes Mitglied den Bewerberbogen separat ausfüllen und die entsprechenden Formblätter sind einzureichen.
Nachweise der Befähigung zur Berufsausübung (Kammerauszug, Handelsregisterauszug oder Gewerbeanmeldung) sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen, als Anlage zu nummerieren und im entsprechenden Bewerberbogen mit der Nummerierung einzutragen.
Teilnahmeberechtigt sind Bewerber, die gemäß Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates als Dipl. Ingenieure/innen für HLS oder gleichwertig tätig/zugelassen sind.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Die geforderten Angaben/Erklärungen sind geordnet nach der Systematik des Bewerberbogens einzureichen.
Bei Bewerbergemeinschaften und Unterbeauftragungen...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Die geforderten Angaben/Erklärungen sind geordnet nach der Systematik des Bewerberbogens einzureichen.
Bei Bewerbergemeinschaften und Unterbeauftragungen muss jedes Mitglied den Bewerberbogen separat ausfüllen und die entsprechenden Formblätter sind einzureichen.
Sofern Nachweise dazu gleich mitgeliefert werden, sind diese als Anlage zu nummerieren und zuzuordnen sowie im entsprechenden Bewerberbogen mit der Nummerierung einzutragen. Nachweise/Erklärungen der Haftpflichtversicherung sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen.
Eignungskriterien:
— durchschnittlicher Mindestjahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre;
— spezifischer Mindestjahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre bezogen auf die zu vergebende Leistung;
— Erklärung zur Höhe der geforderten Deckungssummen der Haftpflichtversicherung.
(Im Auftragsfall ist mit Bezug auf den Bewerberbogen eine Berufshaftpflichtversicherung mit den Deckungssummen von mindestens 3,0 Mio. EUR für Personenschäden und mindestens 3,0 Mio. EUR für sonstige Schäden nachzuweisen. Die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr muss mind. das Zweifache der Deckungssumme betragen. Im Rahmen der Bewerbung reicht hierzu eine Erklärung des Versicherers aus, dass dem Bewerber im Falle der Beauftragung ein entsprechender Versicherungsschutz gewährt wird.)
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Die geforderten Angaben/Erklärungen sind geordnet nach der Systematik des Bewerberbogens einzureichen.
Bei Bewerbergemeinschaften und Unterbeauftragungen...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Die geforderten Angaben/Erklärungen sind geordnet nach der Systematik des Bewerberbogens einzureichen.
Bei Bewerbergemeinschaften und Unterbeauftragungen muss jedes Mitglied den Bewerberbogen separat ausfüllen und die entsprechenden Formblätter sind einzureichen.
Sofern Nachweise dazu gleich mitgeliefert werden, sind diese als Anlage zu nummerieren und zuzuordnen sowie im entsprechenden Bewerberbogen mit der Nummerierung einzutragen.
Eignungskriterien:
— Vergleichbarkeit der eingereichten Referenzobjekte der letzten 5 Jahre (max.2) nach Menge oder Umfang mit der zu erbringenden Dienstleistung; Erklärung zu mind. einer vergleichbaren Referenz; alle vergleichbaren und eingereichten Referenzen werden beurteilt, jedoch nur die punktbeste Referenz wird gewertet;
— Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen zur Erlaubnis der Berufsausübung Inhaber oder Führungskräfte unbedingt mit Teilnahmeantrag einreichen;
— Erklärung zur durchschnittlichen jährlichen Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten 3 Jahren bezogen auf die zu vergebene Leistung;
— Erklärung zur Ausstattung, Geräten und technischen Ausrüstungen des Unternehmens für die Ausführung des Auftrags;
— Angabe zu beabsichtigten Unteraufträgen bei der Durchführung der zu vergebenden Teile des Auftrags.
Mehr anzeigen Informationen über einen bestimmten Beruf
Reserviert für einen bestimmten Beruf
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: Dipl.Ingenieure/innen oder gleichwertig
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Die Honorierung richtet sich für innerstaatliche Auftragnehmer nach der Honorarberechnungssystematik der HOAI 2013 sowie nach dem gegebenenfalls...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Die Honorierung richtet sich für innerstaatliche Auftragnehmer nach der Honorarberechnungssystematik der HOAI 2013 sowie nach dem gegebenenfalls vereinbarten Zu- oder Abschlag zum Gesamthonorar, durch welchen das EuGH-Urteil vom 4.7.2019 berücksichtigt wird.
Der Vertrag wird auf Basis des RBBau- Vertragsmusters – VM3- 1 Vertrag Fachplanung – Technische Ausrüstung in Verbindung mit den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) sowie ergänzenden Vereinbarungen zum CAD- Datenaustausch und zur e- Vergabe geschlossen; Anpassungen aufgrund des EuGH-Urteils vom 4.7.2019 sind bereits erfolgt.
Bewerbergemeinschaften müssen bei Beauftragung eine gesamtschuldnerisch haftende ARGE gem. §705 BGB mit bevollmächtigten Vertreter gründen und bis zur Abwicklung des Auftrages aufrechterhalten. Dazu ist eine ARGE- Erklärung abzugeben, in der auch die Leistungsabgrenzung innerhalb der ARGE dargestellt wird.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen über die Reduzierung der Anzahl von Lösungen oder Angeboten während der Verhandlungen oder des Dialogs
Rückgriff auf ein gestaffeltes Verfahren, um die Zahl der zu erörternden Lösungen oder zu verhandelnden Angebote schrittweise zu verringern
Informationen zur Verhandlung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ersten Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen zu führen
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-07-27
23:59 📅
Voraussichtliches Datum der Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber: 2020-08-14 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2020-10-30 📅
Ergänzende Informationen Zusätzliche Informationen
Siehe wichtige Hinweise zum Teilnahmeantrag.
Körper überprüfen
Name: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
Postanschrift: Johannes-Stelling-Straße 14
Postort: Schwerin
Postleitzahl: 19053
Land: Deutschland 🇩🇪 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren: Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB.
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg
Postanschrift: Neustrelitzer Straße 121
Postort: Neubrandenburg
Postleitzahl: 17033
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2020/S 121-296115 (2020-06-23)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-12-09) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
URL: https://my.vergabe.rib.de🌏
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Fachplanung Technische Ausrüstung, gem. Teil 4, Abschnitt 2 HOAI 2013, Anlagengruppen 1-3 und 8
20D11049N”
Kurze Beschreibung:
“Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg plant in Neubrandenburg den Neubau eines Polizeizentrums und hat zur Entwurfsfindung einen...”
Kurze Beschreibung
Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg plant in Neubrandenburg den Neubau eines Polizeizentrums und hat zur Entwurfsfindung einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Im Gebäude sind unterzubringen:
— Polizeipräsidium,
— Kriminalpolizeiinspektion,
— Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brandschutz und Katastrophenschutz,
— NUF 5146 m und BGF 8 522 m,
— KG 410 464 000 EUR, KG 543 8 557 EUR,
— KG 420 981 000 EUR, KG 544 2 208 EUR,
— KG 430 890 000 EUR,
— KG 480 370 000 EUR.
Bauzeit 2021 bis 2025.
Leistungsumfang: LST 1 (LPH 2- 4), optional LST 2,3,4 (LPH 5-8),
Gefordert werden die LPH 2 ? 8 der HOAI mit durchschnittlichen Planungsanforderungen für ALG 1-3(Lüftungsanlagen) und hohen Planungsanforderungen für ALG 3(Klimaanlagen) und 8.
Besondere Leistung Zuarbeit zum Techn. Monitoring gem. AMEV-Empf.Nr.135
Es wird das BNB für Bundesgebäude mit der Variante Büro- u. Verwaltungsneubauten angewendet mit einer Gesamterfüllung von ca. 70 % mit dem Zertifikat Silber.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 139030.59 💰
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Neubrandenburg
Beschreibung der Beschaffung:
“Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg plant in Neubrandenburg den Neubau eines Polizeizentrums und hat zur Entwurfsfindung einen...”
Beschreibung der Beschaffung
Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg plant in Neubrandenburg den Neubau eines Polizeizentrums und hat zur Entwurfsfindung einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Im Gebäude sind unterzubringen:
— Polizeipräsidium,
— Kriminalpolizeiinspektion,
— Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brandschutz und Katastrophenschutz,
— NUF 5146 m und BGF 8522 m,
— KG 410 464 000 EUR, KG 543 8 557 EUR,
— KG 420 981 000 EUR, KG 544 2 208 EUR,
— KG 430 890 000 EUR,
— KG 480 370 000 EUR.
Bauzeit 2021 bis 2025.
Leistungsumfang: LST 1 (LPH 2- 4), optional LST 2,3,4 (LPH 5-8),
Gefordert werden die LPH 2 ? 8 der HOAI mit durchschnittlichen Planungsanforderungen für ALG 1-3(Lüftungsanlagen) und hohen Planungsanforderungen für ALG 3(Klimaanlagen) und 8.
Besondere Leistung Zuarbeit zum Techn. Monitoring gem. AMEV-Empf.Nr.135
Es wird das BNB für Bundesgebäude mit der Variante Büro- u. Verwaltungsneubauten angewendet mit einer Gesamterfüllung von ca. 70 % mit dem Zertifikat Silber.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 121-296115
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 20D11049N
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-11-24 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 4
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: IBES Ingenieurbüro Dr. Eskaf für Technische Gebäudeausrüstung GmbH
Postanschrift: Kleine Wollweberstraße 13
Postort: Neubrandenburg
Postleitzahl: 17033
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Mecklenburgische Seenplatte🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 139030.59 💰
Quelle: OJS 2020/S 243-602237 (2020-12-09)