Der Landkreis Haßberge beabsichtigt die Generalsanierung mit Erweiterung des Hallenbades in Hofheim.
Das bestehende Hallenbad (Doppelübungsstätte) soll aufgrund der sanierungsbedürftigen Bausubstanz generalsaniert werden sowie um einen Kinderplanschbereich und einen vergrößerten Eingangsbereich mit Kiosk/Kleinbistro erweitert werden.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-02-18.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-01-21.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Generalsanierung und Erweiterung Hallenbad Hofheim; Fachplanung Technische Ausrüstung Los 1: HLS, Los 2: ELT, Los 3: BWT”
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Ingenieurbüros📦
Kurze Beschreibung:
“Der Landkreis Haßberge beabsichtigt die Generalsanierung mit Erweiterung des Hallenbades in Hofheim.
Das bestehende Hallenbad (Doppelübungsstätte) soll...”
Kurze Beschreibung
Der Landkreis Haßberge beabsichtigt die Generalsanierung mit Erweiterung des Hallenbades in Hofheim.
Das bestehende Hallenbad (Doppelübungsstätte) soll aufgrund der sanierungsbedürftigen Bausubstanz generalsaniert werden sowie um einen Kinderplanschbereich und einen vergrößerten Eingangsbereich mit Kiosk/Kleinbistro erweitert werden.
Mehr anzeigen Informationen über Lose
Angebote können für eine maximale Anzahl von Losen eingereicht werden: 3
Höchstzahl der Lose, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Umfang der Beschaffung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge zu vergeben, die folgende Lose oder Gruppen von Losen umfassen:
“— Los 1 HLS nach § 53, Anlagengruppen 1, 2, 3 und anteilig 8,
— Los 2 ELT nach § 53, Anlagengruppen 4 und 5,
— Los 3 BWT nach § 53, Anlagengruppe 7 und...”
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge zu vergeben, die folgende Lose oder Gruppen von Losen umfassen
— Los 1 HLS nach § 53, Anlagengruppen 1, 2, 3 und anteilig 8,
— Los 2 ELT nach § 53, Anlagengruppen 4 und 5,
— Los 3 BWT nach § 53, Anlagengruppe 7 und anteilig 8 Ein Bewerber kann sich für 1, 2 oder alle Lose bewerben.
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Los 1 HLS nach § 53 Anlagengruppen 1 + 2 + 3 + anteilig 8
Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Ingenieurbüros📦
Ort der Leistung: Haßberge🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Hofheim in Unterfranken
Beschreibung der Beschaffung:
“Flächen Bestand:
— Erdgeschoss NGF ca. 912 m,
— Kellergeschoss NGF ca. 641 m,
— Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m.
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept...”
Beschreibung der Beschaffung
Flächen Bestand:
— Erdgeschoss NGF ca. 912 m,
— Kellergeschoss NGF ca. 641 m,
— Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m.
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im Wesentlichen folgende Maßnahmen:
— um- und Neugestaltung des Eingangsbereiches einschl. Kiosk/Kleinbistro sowie Neugestaltung eines Kinderplanschbereiches,
— Betonsanierung und Vollwärmeschutz im Außenbereich,
— Austausch der Fensterfassaden im Becken- und Umkleidebereich,
— Austausch und Entsorgung asbesthaltiger Einbauten,
— kompletter Neuaufbau von Flachdach und Hallendach,
— Sanierung des Schwimmbeckens einschl. Austausch mit einem selbsttragenden Edelstahlbecken und Erneuerung Beckenumgang,
— Barrierefreiheit vor allem bei der Umgestaltung des Eingangsbereiches und der Wege zum Beckenbereich/Umkleidebereich,
— Brandschutzmaßnahmen allgemein.
Besonders Wert gelegt wird auf eine wirtschaftliche und ökologisch vertretbare Sanierung. Für einen wirtschaftlichen Betrieb sind niedrige Unterhaltskosten und eine energetische Optimierung des Gebäudes unerlässlich.
Geplant ist, dass die Bauarbeiten in einem Zug erfolgen.
Die Gesamt-Baukosten (KG 200 bis 700 nach DIN 276) werden mit ca. 7,93 Mio. EUR brutto aus der Studie ermittelt.
Der schulische Anteil wird nach FAG gefördert und unterliegt den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes und den Sportstätten Empfehlungen.
Die Stadt Hofheim erhält im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel.
Die Erteilung der Mittel aus der Städtebauförderung ist an einen Endfertigstellungstermin einschl. Einreichung des Verwendungsnachweises mit dem 31.12.2023 gebunden.
Terminvorschau:
— Start umgehend nach Abschluss VgV,
— Planungsphase 2020,
— Fertigstellung Entwurfsplanung 30.9.2020,
— Beginn der Baumaßnahme 1. HJ 2021,
— Fertigstellung der Baumaßnahme 31.12.2022,
— Eingang der Schlussrechnungen und Abrechnungen derselben 30.6.2023.
Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.
Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.
Fachplanung Technische Ausrüstung (nach HOAI 2013 Teil 4, Abschn. 2, §§ 53 ff.)
Los 1 für die Anlagengruppen nach § 53 HOAI ALG 1 + 2 + 3 + anteilig 8:
— stufenweise Beauftragung der Grundleistungen Leistungsphasen 2 bis 9,
— vorerst nur Stufe 1 (LPH 2-4); weitere Stufen gem. Vertragsmuster.
Besondere Leistungen:
— Mitwirken bei Förderverfahren und Verwendungsnachweis.
Die Beauftragung ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.
Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht.
Die vorliegende Studie/Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung dient als Planungsorientierung und soll nur Grundlage zur Ermittlung der Kosten sein.
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Zielfindungsphase nach BGB 2018 und die Grundlagenermittlung LPH 1 abgeschlossen sind.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Fachkunde und Qualifikation
Qualitätskriterium (Gewichtung): 30
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Projektabwicklung, Organisation, Qualitätssicherung und Dokumentation
Qualitätskriterium (Gewichtung): 20
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Methoden der Kosten- und Terminsteuerung
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Verfügbarkeit, Kapazitäten, Präsenz
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Gesamteindruck Präsentation/Eindruck verantwortl. Person
Qualitätskriterium (Gewichtung): 25
Kostenkriterium (Name): Preis
Kostenkriterium (Gewichtung): 25
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Beschreibung
Dauer: 38
Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Vorgesehene Mindestanzahl: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“— Befähigung zur Berufsausübung (Mindestkriterien/Formale Ausschlussgründe) nach III.1.1),
— Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
— Befähigung zur Berufsausübung (Mindestkriterien/Formale Ausschlussgründe) nach III.1.1),
— Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach III.1.2) (max. Punktezahl: 10 Punkte),
— Berufliche Leistungsfähigkeit nach III.1.3a) (max. Punktezahl: 33 Punkte),
— Technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3b) (max. Punktezahl: 56 Punkte),
— Besondere Technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3c) (max. Punktezahl: 8 Punkte),
— Technische Ausstattung nach III.1.3d) (max. Punktezahl: 5 Punkte).
Die maximal zu erreichende Gesamt-Punktzahl ergibt sich aus der Summe der o. g. Kriterien zu insgesamt: 112 Punkten. Ein Muster der detaillierten Wertungsmatrix mit der Gewichtung dieser Auswahl- und der Unterkriterien ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Im Übrigen gelten die Auswahl- und Ausschlusskriterien aus dieser Bekanntmachung.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:
“Beauftragung der weiteren Leistungsphasen der Grundleistungen nach HOAI sowie ausgewählter Besonderer Leistungen nach II.2.4).” Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum bis zur Gesamtfertigstellung und ist Abhängig von der späteren tatsächlichen...”
Zusätzliche Informationen
Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum bis zur Gesamtfertigstellung und ist Abhängig von der späteren tatsächlichen Leistungserbringung und baulichen Umsetzung.
Die Laufzeit beinhaltet nicht die Dauer für den Anspruch auf Mängelbeseitigung nach § 13 VOB/B.
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Los 2 Elektro nach § 53 Anlagengruppen 4 + 5
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Ort der Leistung: Deutschland🏙️
Beschreibung der Beschaffung:
“Flächen Bestand:
— Erdgeschoss NGF ca. 912 m,
— Kellergeschoss NGF ca. 641 m,
— Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m.
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept...”
Beschreibung der Beschaffung
Flächen Bestand:
— Erdgeschoss NGF ca. 912 m,
— Kellergeschoss NGF ca. 641 m,
— Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m.
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im Wesentlichen folgende Maßnahmen:
— um- und Neugestaltung des Eingangsbereiches einschl. Kiosk/Kleinbistro sowie Neugestaltung eines Kinderplanschbereiches,
— Betonsanierung und Vollwärmeschutz im Außenbereich,
— Austausch der Fensterfassaden im Becken- und Umkleidebereich,
— Austausch und Entsorgung asbesthaltiger Einbauten,
— kompletter Neuaufbau von Flachdach und Hallendach,
— Sanierung des Schwimmbeckens einschl. Austausch mit einem selbsttragenden Edelstahlbecken und Erneuerung Beckenumgang,
— Barrierefreiheit vor allem bei der Umgestaltung des Eingangsbereiches und der Wege zum Beckenbereich/Umkleidebereich,
— Brandschutzmaßnahmen allgemein.
Besonders Wert gelegt wird auf eine wirtschaftliche und ökologisch vertretbare Sanierung. Für einen wirtschaftlichen Betrieb sind niedrige Unterhaltskosten und eine energetische Optimierung des Gebäudes unerlässlich.
Geplant ist, dass die Bauarbeiten in einem Zug erfolgen.
Die Gesamt-Baukosten (KG 200 bis 700 nach DIN 276) werden mit ca. 7,93 Mio. EUR brutto aus der Studie ermittelt.
Der schulische Anteil wird nach FAG gefördert und unterliegt den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes und den Sportstätten Empfehlungen.
Die Stadt Hofheim erhält im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel.
Die Erteilung der Mittel aus der Städtebauförderung ist an einen Endfertigstellungstermin einschl. Einreichung des Verwendungsnachweises mit dem 31.12.2023 gebunden.
Terminvorschau:
— Start umgehend nach Abschluss VgV,
— Planungsphase 2020,
— Fertigstellung Entwurfsplanung 30.9.2020,
— Beginn der Baumaßnahme 1. HJ 2021,
— Fertigstellung der Baumaßnahme 31.12.2022,
— Eingang der Schlussrechnungen und Abrechnungen derselben 30.6.2023.
Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.
Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.
Fachplanung Technische Ausrüstung (nach HOAI 2013 Teil 4, Abschn. 2, §§ 53 ff.)
Los 2 für die Anlagengruppen nach § 53 HOAI ALG 4 + 5:
— stufenweise Beauftragung der Grundleistungen Leistungsphasen 2 bis 9,
— vorerst nur Stufe 1 (LPH 2-4); weitere Stufen gem. Vertragsmuster.
Besondere Leistungen:
— Mitwirken bei Förderverfahren und Verwendungsnachweis
Die Beauftragung ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.
Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht.
Die vorliegende Studie/Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung dient als Planungsorientierung und soll nur Grundlage zur Ermittlung der Kosten sein.
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Zielfindungsphase nach BGB 2018 und die Grundlagenermittlung LPH 1 abgeschlossen sind.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Projektabwicklung, Organisation, Qualitätssicherung, Dokumentation
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Gesamteindruck Präsentation/Eindruck verantwortl. Personen
Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“— Befähigung zur Berufsausübung (Mindestkriterien/Formale Ausschlussgründe) nach III.1.1),
— wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
— Befähigung zur Berufsausübung (Mindestkriterien/Formale Ausschlussgründe) nach III.1.1),
— wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach III.1.2) (max. Punktezahl: 10 Punkte),
— berufliche Leistungsfähigkeit nach III.1.3a) (max. Punktezahl: 33 Punkte),
— technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3b) (max. Punktezahl: 56 Punkte),
— besondere Technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3c) (max. Punktezahl: 8 Punkte),
— technische Ausstattung nach III.1.3d) (max. Punktezahl: 5 Punkte).
Die maximal zu erreichende Gesamt-Punktzahl ergibt sich aus der Summe der o. g. Kriterien zu insgesamt: 112 Punkten. Ein Muster der detaillierten Wertungsmatrix mit der Gewichtung dieser Auswahl- und der Unterkriterien ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Im Übrigen gelten die Auswahl- und Ausschlusskriterien aus dieser Bekanntmachung.
Mehr anzeigen Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum der LPH 1 — 8 nach HOAI und ist abhängig von der späteren tatsächlichen...”
Zusätzliche Informationen
Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum der LPH 1 — 8 nach HOAI und ist abhängig von der späteren tatsächlichen Leistungserbringung und baulichen Umsetzung.
Die Laufzeit beinhaltet nicht die Dauer für den Anspruch auf Mängelbeseitigung nach § 13 VOB/B.
3️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Los 3 BWT nach § 53 Anlagengruppen 7 + anteilig 8
Titel
Los-Identifikationsnummer: 3
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Flächen Bestand:
— Erdgeschoss NGF ca. 912 m,
— Kellergeschoss NGF ca. 641 m,
— Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m.
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept...”
Beschreibung der Beschaffung
Flächen Bestand:
— Erdgeschoss NGF ca. 912 m,
— Kellergeschoss NGF ca. 641 m,
— Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m.
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im Wesentlichen folgende Maßnahmen:
— um- und Neugestaltung des Eingangsbereiches einschl. Kiosk/Kleinbistro sowie Neugestaltung eines Kinderplanschbereiches,
— Betonsanierung und Vollwärmeschutz im Außenbereich,
— Austausch der Fensterfassaden im Becken- und Umkleidebereich,
— Austausch und Entsorgung asbesthaltiger Einbauten,
— kompletter Neuaufbau von Flachdach und Hallendach,
— Sanierung des Schwimmbeckens einschl. Austausch mit einem selbsttragenden Edelstahlbecken und Erneuerung Beckenumgang,
— Barrierefreiheit vor allem bei der Umgestaltung des Eingangsbereiches und der Wege zum Beckenbereich/Umkleidebereich,
— Brandschutzmaßnahmen allgemein.
Besonders Wert gelegt wird auf eine wirtschaftliche und ökologisch vertretbare Sanierung. Für einen wirtschaftlichen Betrieb sind niedrige Unterhaltskosten und eine energetische Optimierung des Gebäudes unerlässlich.
Geplant ist, dass die Bauarbeiten in einem Zug erfolgen.
Die Gesamt-Baukosten (KG 200 bis 700 nach DIN 276) werden mit ca. 7,93 Mio. EUR brutto aus der Studie ermittelt.
Der schulische Anteil wird nach FAG gefördert und unterliegt den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes und den Sportstätten Empfehlungen.
Die Stadt Hofheim erhält im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel.
Die Erteilung der Mittel aus der Städtebauförderung ist an einen Endfertigstellungstermin einschl. Einreichung des Verwendungsnachweises mit dem 31.12.2023 gebunden.
Terminvorschau:
— Start umgehend nach Abschluss VgV,
— Planungsphase 2020,
— Fertigstellung Entwurfsplanung 30.9.2020,
— Beginn der Baumaßnahme 1. HJ 2021,
— Fertigstellung der Baumaßnahme 31.12.2022,
— Eingang der Schlussrechnungen und Abrechnungen derselben 30.6.2023.
Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.
Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.
Fachplanung Technische Ausrüstung (nach HOAI 2013 Teil 4, Abschn. 2, §§ 53 ff.)
Los 3 für die Anlagengruppe nach § 53 HOAI ALG 7 + anteilig 8:
— Beauftragung der Grundleistungen Leistungsphasen 2 bis 9,
— vorerst nur Stufe 1 (LPH 2-4); weitere Stufen gem. Vertragsmuster.
Besondere Leistungen:
— Mitwirken bei Förderverfahren und Verwendungsnachweis
Die Beauftragung ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.
Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht.
Die vorliegende Studie/Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung dient als Planungsorientierung und soll nur Grundlage zur Ermittlung der Kosten sein.
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Zielfindungsphase nach BGB 2018 und die Grundlagenermittlung LPH 1 abgeschlossen sind.
Mehr anzeigen Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“— Befähigung zur Berufsausübung (Mindestkriterien/Formale Ausschlussgründe) nach III.1.1),
— Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach...”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
— Befähigung zur Berufsausübung (Mindestkriterien/Formale Ausschlussgründe) nach III.1.1),
— Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach III.1.2) (max. Punktezahl: 10 Punkte),
— Berufliche Leistungsfähigkeit nach III.1.3a) (max. Punktezahl: 33 Punkte),
— Technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3b) (max. Punktezahl: 56 Punkte),
— Besondere Technische Leistungsfähigkeit nach III.1.3c) (max. Punktezahl: 8 Punkte),
— Technische Ausstattung nach III.1.3d) (max. Punktezahl: 5 Punkte).
Die maximal zu erreichende Gesamt-Punktzahl ergibt sich aus der Summe der o. g. Kriterien zu insgesamt:
112 Punkten. Ein Muster der detaillierten Wertungsmatrix mit der Gewichtung dieser Auswahl- und der Unterkriterien ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Im Übrigen gelten die Auswahl- und Ausschlusskriterien aus dieser Bekanntmachung.
Mehr anzeigen Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum der LPH 1-8 nach HOAI und ist abhängig von der späteren tatsächlichen...”
Zusätzliche Informationen
Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum der LPH 1-8 nach HOAI und ist abhängig von der späteren tatsächlichen Leistungserbringung und baulichen Umsetzung.
Die Laufzeit beinhaltet nicht die Dauer für den Anspruch auf Mängelbeseitigung nach § 13 VOB/B.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“a) fristgerechter Eingang der Bewerbung über die vorgegebene Vergabeplattform des Auftraggebers § 53 VgV (Ausschlusskriterium);
b) Wurde die Bewerbung...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
a) fristgerechter Eingang der Bewerbung über die vorgegebene Vergabeplattform des Auftraggebers § 53 VgV (Ausschlusskriterium);
b) Wurde die Bewerbung digital auf der vorgegebenen Vergabeplattform www.evergabe.mainpost.de entsprechend den geforderten Mitteln (VGV §10) eingereicht? (Ausschlusskriterium);
c) Erklärung, dass Ausschlussgründe nach § 123 und § 124 GWB nicht vorliegen, oder Einheitliche europäische Eigenerklärung (EEE) nach § 50 VgV (Ausschlusskriterium), weitere Informationen zur EEE finden Sie unter https://eee.evergabe-online.de/online;
d) Nachweis der Berufszulassung des Bewerbers nach § 44 VgV und § 75 VgV;
e) Nachweis der Unterschriftsberechtigung bei juristischen Personen nach § 43 VgV;
f) Erklärung, dass kein Interessenkonflikt nach § 6 VgV besteht;
g) Abgabe eines Firmen- oder Büroprofils mit Angabe zur Gründung, Gesellschaftsform, Eigentümer und evtl. Tochtergesellschaften und Standorten, Handelsregisterauszug mit Aussage ob das Unternehmen ein KMU ist?
h) Will sich ein Bewerber (auch als Mitglied einer Bewerbergemeinschaft) auf die Leistungsfähigkeit Dritter (Nachunternehmer oder Freie Mitarbeiter) berufen § 36/46 VgV, so ist jeweils gesondert durch diese nachzuweisen (unter Verwendung der Formblätter III.7, III.8, III.9 sofern zutreffend):
H1) Verpflichtungserklärung zur Eignungsleihe § 47 VgV;
h.2) Angabe welche Teile des Auftrags als Unterauftrag bearbeitet werden VgV § 46 (3) Nr. 10;
h.3) Erklärung zu/Erbringung der Nachweise der Unterpunkten c) bis g);
h.4) Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit nach III.1.2);
i) Bei Bieter- oder Bewerbergemeinschaften nach § 43/53 VgV) sind je Mitglied anzugeben (unter Verwendung Formblatt III.9 sofern zutreffend):
i.1) Namen der Partner mit Firmen- oder Büroprofil;
i.2) Erklärung zur Rechtsform;
i.3) Angabe der vollständigen Unternehmensbezeichnung durch jedes Mitglied;
i.4) Benennung eines bevollmächtigten Vertreters;
i.5) Erklärung der gesamtschuldnerischen Haftung durch jedes Mitglied;
i.6) Organigramm zur Leistungserbringung;
i.7) Erklärung zu/Erbringung der Nachweise der Unterpunkte c) bis g) durch jedes Mitglied;
i.8) Nachweis der wirtschaftl. und finanziellen Leistungsfähigkeit nach III.1.2) durch jedes Mitglied.
j) Zustimmung Fristverkürzung zur Angebotsabgabe Stufe 2 nach § 17 VgV Abs. 7.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Je Los 1/2/3 getrennt
Der Bewerber muss zum Zeitpunkt der Bewerbung eine Berufshaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen Versicherer...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Je Los 1/2/3 getrennt
Der Bewerber muss zum Zeitpunkt der Bewerbung eine Berufshaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen Versicherer nachweisen, deren Deckungssumme für Personenschäden mindestens 1 500 000 EUR für sonstige und Sachschäden mindestens 1 500 000 EUR beträgt.
Es sind mind. 2 Schadensfälle je Jahr abzudecken (2-fache Maximierung im Versicherungsjahr).
Eine projektbezogene Aufstockung im Auftragsfall kann akzeptiert werden, eine Bestätigung ist schriftlich vorzulegen/zu erklären.
Bei Versicherungsverträgen mit Pauschaldeckungen ist eine Erklärung des Versicherungsunternehmens erforderlich, dass beide Schadenskategorien im Auftragsfall parallel zueinander mit den geforderten Deckungssummen abgesichert sind.
Erklärung über den jährl. Umsatz des Bewerbers in Euro brutto für die ausgeschriebene Dienstleistung (hier: Fachplanung Techn. Ausrüstung/Angabe je Los getrennt) der letzten 3 Geschäftsjahre.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Je Los 1/2/3 getrennt III.1.3.a.) Personelle Qualifikation/Berufliche Leistungsfähigkeit:
Angabe der Zahl der Beschäftigten des Bewerbers im jährlichen...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Je Los 1/2/3 getrennt III.1.3.a.) Personelle Qualifikation/Berufliche Leistungsfähigkeit:
Angabe der Zahl der Beschäftigten des Bewerbers im jährlichen Mittel der letzten 3 Jahre für die ausgeschr. Dienstleistung (hier: Technische Ausrüstung – je Los 1/2/3 getrennt):
— Führungskräfte (einschl. Projektleiter/innen),
— sonst. fest angestellte Beschäftigte (ohne Führungskräfte, ohne Auszubildende).
Angabe Name, Qualifikation, Berufserfahrung, Mitarbeit bei bis zu 2 vergl. Referenzen der Personen (in gleicher Position), die die geforderten Leistungen tatsächlich erbringen sollen, insbesondere:
— der/s Projektleiters/in, (mind. Dipl. Ing. od. vergleichbar),
— dessen Stellvertreter/in bzw. Mitarbeiter/in.
Für den Projektleiter/in ist die Erfahrung und Mitarbeit als Projektleiter/in bei vergleichbaren Referenzen und/oder bei den Referenzen aus III.1.3.b. anzugeben.
III.1.3.b.) Referenzobjekte/Technische Leistungsfähigkeit:
Angabe/Beschreibung selbst erbrachter Leistungen bei insg. 2 Referenzen die mit den Planungsanforderungen der Bauaufgabe „Hallenbad“ vergleichbar sind.
Je Referenz sind anzugeben:
— Projektname/kurze Projektbeschreibung in Wort/Bild,
— Angabe ob Neubau oder Bestand,
— Erläuterung über die vergleichbare Komplexität der Planungsanforderungen der Referenz mit der Aufgabenstellung,
— Angabe bzw. Beschreibung der bearbeiteten Techn. Ausrüstung nach Anlagengruppen,
— Zeitpunkt der Inbetriebnahme/Nutzungsaufnahme (siehe geforderte Mindeststandards),
— Bauherr/Auftraggeber (Anschrift, Name, Telefonnummer Ansprechpartner),
— Vertragsverhältnis zum Bauherrn (AG), z. B. direkter Vertragspartner, Mitglied einer ARGE, oder Nachunternehmer, etc.,
— Projektleiter/in des Bewerbers,
— Honorierung (z. B. Einordnung nach HOAI Parameter bzw. Honorar in EUR) der eigenen Leistungen nach Anlagengruppen getrennt,
— Gesamtkosten und Baukosten der KG 400 nach DIN 276 (1.Ebene 410, 420, 430, 440, 450, 470, 480),
— Projekttermine (z. B. Bearbeitungszeit, Planung, Bauausführung etc.),
— Projektbezogener Kennzahlen (z. B. Fläche oder Volumen, Wasserfläche, etc.),
— Angabe der selbst erbrachten Leistungen (LPH nach HOAI) insb. bei noch nicht fertig gestellten Bauvorhaben mit Angabe des aktuellen Leistungsstandes entspr. den LPH der HOAI, bei Projekten in ARGE oder mit/als NU Angabe der selbst erbrachten Teilleistungen entspr. den LPH nach HOAI,
— Vorlage eines aktuellen Referenz-/Bestätigungsschreiben des jew. AG welches den tatsächl. Leistungsstand wiedergibt.
III.1.3.c.) Besondere technische Leistungsfähigkeit Nennung und Beschreibung der besonderen technischen Fähigkeiten bei je 2 Referenzen vergleichbarer Komplexität der Planungsanforderung zur Bauaufgabe nach zum Nachweis folgender Besonderen Qualifikationen/Erfahrungen:
— Kenntnisse und Erfahrungen in Förderverfahren, Verwaltungsvorschriften und sonst. Regelwerken. (auf Landes- Bundes- EU- Ebene) bei vgl. öffentlichen Bauvorhaben,
— Erfahrung in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern.
Bei III.1.3.c.) kann ein Referenzprojekt ein od. auch mehrere der geforderten Referenzkriterien erfüllen, die o. g. Angaben sind dann gesondert für das jeweils zutreffende Kriterium anzugeben.
III.1.3.d.) technische Leistungsfähigkeit — Ausstattung Erklärung zur techn. Leistungsfähigkeit durch Angabe der Anzahl und Ausstattung, Geräte, fach technische Ausrüstung (insbes. Hard-/Software, Rechnerart etc.).
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“— Qualifikation des Projektleiters/in mind. Studium mit Abschluss Dipl.-Ing.(FH) oder vgl,
— bei III.1.3.b und c) kann eine Referenz ein oder auch mehrere...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
— Qualifikation des Projektleiters/in mind. Studium mit Abschluss Dipl.-Ing.(FH) oder vgl,
— bei III.1.3.b und c) kann eine Referenz ein oder auch mehrere der geforderten Referenzkriterien erfüllen (Mehrfachnennung der Referenzen ist möglich), die einzelnen Angaben sind dann gesondert für das jeweils zutreffende Kriterium bzw. die zugehörige Teilplanungsleistung/Referenz anzugeben,
— gewertet werden Referenzobjekte für III.1.3a); III.1.3b) und III.1.3c) nur wenn Inbetriebnahme ab/nach dem 1.1.2012 erfolgte,
— mindestens eine der 3 Referenzen zu III.1.3.b.) muss Sanierung sein
— die Vergleichbarkeit der Referenzprojekte für III.1.3a); III.1.3b) und III.1.3c) hinsichtlich Schwierigkeit, Größe und Umfang ist vom Bewerber zu belegen (Textbeschrieb/ Bilder). Die bloße Benennung einer Projektbezeichnung ohne nähere Aussage ist nicht ausreichend,
— laufende Bauvorhaben werden für die Leistungsphasen nach HOAI gewertet, die bereits vollständig abgeschlossen wurden,
— Bauabschnitte einer Gesamtmaßnahme werden als Einzelmaßnahme gewertet, wenn sie gesondert abgerechnet werden. Die geforderten Angaben dürfen dann nur diesen Bauabschnitt erfassen,
— die vollen Punkte je Referenzprojekt (100 %) je Los können nur erreicht werden, wenn alle je Los geforderten Anlagengruppen (ALG) nach Definition § 53 HOAI nachweislich erbracht wurden,
— wurden nur einzelne Anlagengruppen nachweislich erbracht, erfolgt eine Wichtung gemäß nachfolgendem Schlüssel:
— Los 1 HLS mit ALG 1: 25 %; ALG 2: 30 %; ALG 3: 40 %, ALG 8: 5 % = 100 %
— Los 2 ELT mit ALG 4: 80 %; ALG 5: 20 % = 100 %
— Los 3 BWT mit ALG 7: 95 %; ALG 8: 5 % = 100 %
Mehr anzeigen Informationen über einen bestimmten Beruf
Reserviert für einen bestimmten Beruf
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
“Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen (Ingenieur) angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung...”
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen (Ingenieur) angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind.
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.
Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.
Die Bestimmungen über den Werkvertrag nach BGB.
Der Vertrag wird nach dem Vertragsmuster Ingenieurvertrag – Technische Ausrüstung einschl. Anlagen AVB und ZVB geschlossen. Das Vertragsmuster kann den Vergabeunterlagen entnommen werden.
Die Beauftragung und Realisierung der geplanten Planungs- und Baumaßnahme sind in Zeit und Umfang von der finanziellen Absicherung abhängig.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen über die Reduzierung der Anzahl von Lösungen oder Angeboten während der Verhandlungen oder des Dialogs
Rückgriff auf ein gestaffeltes Verfahren, um die Zahl der zu erörternden Lösungen oder zu verhandelnden Angebote schrittweise zu verringern
Informationen zur Verhandlung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ersten Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen zu führen
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-02-18
10:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 4
“a) Die vollständigen Vergabeunterlagen sind einsehbar und stehen zum Download bereit unter: https://evergabe.mainpost.de/Veroeffentlichung/av100a74-eu...”
a) Die vollständigen Vergabeunterlagen sind einsehbar und stehen zum Download bereit unter: https://evergabe.mainpost.de/Veroeffentlichung/av100a74-eu (siehe Kommunikation unter I.3.);
b) Die Bewerbungsunterlagen sind nach der in der Wertungsmatrix Stufe 1 vorgegebenen Reihenfolge und Nummerierung zu gliedern. Zur Bewertung ist eine schriftl. Aussage zu jedem Unterpunkt notwendig;
c) Es sind ausschließlich digitale Bewerbungsunterlagen über die Vergabeplattform www.evergabe.mainpost.de zugelassen, die fristgemäß eingereicht wurden;
d) Die Unterlagen sind vollständig in dem in dieser Bekanntmachung veröffentlichten Umfang einzureichen;
e) Fehlende Unterlagen werden nicht nachgefordert. Die Aufklärung zu einzelnen Inhalten der Bewerbung behält sich die Vergabestelle vor;
f) Werden mehr Referenzen als gefordert eingereicht, erfolgt eine beliebige Auswahl durch die Vergabestelle. Die Bewerber werden hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Auswahl nicht danach erfolgt, dass eine höchstmögliche Punktzahl erzielt wird;
g) Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen, und ist nach einer objektiven Auswahl, entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien, die Anzahl der Bewerber die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden zu hoch, behält sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern gemäß §75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen;
h) Die wesentlichen Informationen können den Vergabeunterlagen der Stufe 1 entnommen werden;
i) Die Bewerber, welche in Stufe 2 zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, erhalten weitere Detailinformationen einschl. der kompletten Studie/Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung;
j) Datenschutzhinweis: Gem. DSGVO Art. 6 Abs. 1 b werden im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Verfügung gestellte, auch Personenbezogene Informationen und Daten erfasst, organisiert, gespeichert, verwendet und gelöscht. Auftraggeber, Verfahrensbetreuer und weitere beteiligte Behörden verwenden diese Daten ausschließlich für dieses Verfahren und geben diese nicht an Dritte weiter. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens, des Förder- und Rechnungsprüfungsverfahrens und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht. Weitere Auskünfte zum Datenschutz sind unter dem Link einsehbar: https://www.hassberge.de/datenschutz.html
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91511
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 98153-0📞
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de📧
Fax: +49 98153-206 📠
URL: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ein Nachprüfungsantrag ist nach GWB § 160 (3) unzulässig, sofern:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ein Nachprüfungsantrag ist nach GWB § 160 (3) unzulässig, sofern:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Wie bei VI.4.1
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91511
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2020/S 016-033921 (2020-01-21)
Ergänzende Angaben (2020-02-12) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Postanschrift: Am Herrenhof 1
Telefon: +49 952127293📞
Fax: +49 952127363 📠
Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Der Landkreis Haßberge beabsichtigt die Generalsanierung mit Erweiterung des Hallenbades in Hofheim. Das bestehende Hallenbad (Doppelübungsstätte) soll...”
Kurze Beschreibung
Der Landkreis Haßberge beabsichtigt die Generalsanierung mit Erweiterung des Hallenbades in Hofheim. Das bestehende Hallenbad (Doppelübungsstätte) soll aufgrund der sanierungsbedürtigen Bausubstanz generalsaniert werden sowie um einen Kinderplanschbereich und einen vergrößeren Einganbsbereich mit Kisok/Kleinbistro erweitert werden.
Ergänzende Informationen Referenz der ursprünglichen Mitteilung
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2020/S 016-033921
Änderungen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV.2.2)
Ort des zu ändernden Textes: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Alter Wert
Datum: 2020-02-18 📅
Zeit: 10:00
Neuer Wert
Datum: 2020-02-25 📅
Zeit: 10:00
Quelle: OJS 2020/S 033-078255 (2020-02-12)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-08-12) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Der Landkreis Haßberge beabsichtigt die Generalsanierung mit Erweiterung des Hallenbades in Hofheim.
Das bestehende Hallenbad (Doppelübungsstätte) soll...”
Kurze Beschreibung
Der Landkreis Haßberge beabsichtigt die Generalsanierung mit Erweiterung des Hallenbades in Hofheim.
Das bestehende Hallenbad (Doppelübungsstätte) soll aufgrund der sanierungsbedürftigen Bausubstanz generalsaniert werden sowie um einen Kinderplanschbereich und einen vergrößerten Eingangsbereich mit Kiosk / Kleinbistro erweitert werden.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 344365.67 💰
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅ Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Flächen Bestand:
Erdgeschoss NGF ca. 912 m
Kellergeschoss NGF ca. 641 m
Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im...”
Beschreibung der Beschaffung
Flächen Bestand:
Erdgeschoss NGF ca. 912 m
Kellergeschoss NGF ca. 641 m
Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im Wesentlichen folgende Maßnahmen:
— Um- und Neugestaltung des Eingangsbereiches einschl. Kiosk / Kleinbistro sowie Neugestaltung eines Kinderplanschbereiches;
— Betonsanierung und Vollwärmeschutz im Außenbereich;
— Austausch der Fensterfassaden im Becken- und Umkleidebereich;
— Austausch und Entsorgung asbesthaltiger Einbauten;
— Kompletter Neuaufbau von Flachdach und Hallendach;
— Sanierung des Schwimmbeckens einschl. Austausch mit einem selbsttragenden Edelstahlbecken und Erneuerung Beckenumgang;
— Barrierefreiheit vor allem bei der Umgestaltung des Eingangsbereiches und der Wege zum Beckenbereich / Umkleidebereich;
— Brandschutzmaßnahmen allgemein
Besonders Wert gelegt wird auf eine wirtschaftliche und ökologisch vertretbare Sanierung. Für einen Wirtschaftlichen Betrieb sind niedrige Unterhaltskosten und eine energetische Optimierung des Gebäudes Unerlässlich.
Geplant ist, dass die Bauarbeiten in einem Zug erfolgen.
Die Gesamt-Baukosten (KG 200 bis 700 nach DIN 276) werden mit ca. 7,93 Mio. EUR brutto aus der Studie ermittelt.
Der schulische Anteil wird nach FAG gefördert und unterliegt den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes und den Sportstätten Empfehlungen.
Die Stadt Hofheim erhält im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel.
Die Erteilung der Mittel aus der Städtebauförderung ist an einen Endfertigstellungstermin einschl.
Einreichung des Verwendungsnachweises mit dem 31.12.2023 gebunden.
Terminvorschau:
— Start umgehend nach Abschluss VgV;
— Planungsphase 2020;
— Fertigstellung Entwurfsplanung 30.9.2020;
— Beginn der Baumaßnahme 1. HJ 2021;
— Fertigstellung der Baumaßnahme 31.12.2022;
— Eingang der Schlussrechnungen und Abrechnungen derselben 30.6.2023;
Mit Urteil vom 4. Juli 2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.
Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.
Fachplanung Technische Ausrüstung (nach HOAI 2013 Teil 4, Abschn. 2, §§ 53 ff.)
Los 1 für die Anlagengruppen nach § 53 HOAI ALG 1 + 2 + 3 + anteilig 8
— stufenweise Beauftragung der Grundleistungen Leistungsphasen 2 bis 9;
— vorerst nur Stufe 1 (LPH 2 - 4); weitere Stufen gem. Vertragsmuster
Besondere Leistungen:
— Mitwirken bei Förderverfahren und Verwendungsnachweis
Die Beauftragung ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.
Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen
Leistungen) besteht nicht.
Die vorliegende Studie / Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung dient als Planungsorientierung und soll nur Grundlage zur Ermittlung der Kosten sein.
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Zielfindungsphase nach BGB 2018 und die Grundlagenermittlung LPH 1 abgeschlossen sind.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Beschreibung der Optionen:
“Beauftragung der weiteren Leistungsphasen der Grundleistungen nach HOAI sowie ausgewählter besonderer Leistungen nach II.2.4)” Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum bis zur Gesamtfertigstellung und ist abhängig von der späteren tatsächlichen...”
Zusätzliche Informationen
Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum bis zur Gesamtfertigstellung und ist abhängig von der späteren tatsächlichen Leistungserbringung und baulichen Umsetzung.
Die Laufzeit beinhaltet nicht die Dauer für den Anspruch auf Mängelbeseitigung nach § 13 VOB/B.
Mehr anzeigen
Ort der Leistung: 00 🏙️
Beschreibung der Beschaffung:
“Flächen Bestand:
Erdgeschoss NGF ca. 912 m
Kellergeschoss NGF ca. 641 m
Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im...”
Beschreibung der Beschaffung
Flächen Bestand:
Erdgeschoss NGF ca. 912 m
Kellergeschoss NGF ca. 641 m
Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im Wesentlichen folgende Maßnahmen:
— Um- und Neugestaltung des Eingangsbereiches einschl. Kiosk / Kleinbistro sowie Neugestaltung eines Kinderplanschbereiches;
— Betonsanierung und Vollwärmeschutz im Außenbereich;
— Austausch der Fensterfassaden im Becken- und Umkleidebereich;
— Austausch und Entsorgung asbesthaltiger Einbauten;
— Kompletter Neuaufbau von Flachdach und Hallendach;
— Sanierung des Schwimmbeckens einschl. Austausch mit einem selbsttragenden Edelstahlbecken und Erneuerung Beckenumgang;
— Barrierefreiheit vor allem bei der Umgestaltung des Eingangsbereiches und der Wege zum Beckenbereich / Umkleidebereich;
— Brandschutzmaßnahmen allgemein;
Besonders Wert gelegt wird auf eine wirtschaftliche und ökologisch vertretbare Sanierung. Für einen Wirtschaftlichen Betrieb sind niedrige Unterhaltskosten und eine energetische Optimierung des Gebäudes unerlässlich.
Geplant ist, dass die Bauarbeiten in einem Zug erfolgen.
Die Gesamt-Baukosten (KG 200 bis 700 nach DIN 276) werden mit ca. 7,93 Mio. EUR brutto aus der Studie ermittelt.
Der schulische Anteil wird nach FAG gefördert und unterliegt den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes
Und den Sportstätten Empfehlungen.
Die Stadt Hofheim erhält im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel.
Die Erteilung der Mittel aus der Städtebauförderung ist an einen Endfertigstellungstermin einschl.
Einreichung des Verwendungsnachweises mit dem 31.12.2023 gebunden.
Terminvorschau:
— Start umgehend nach Abschluss VgV;
— Planungsphase 2020;
— Fertigstellung Entwurfsplanung 30.9.2020;
— Beginn der Baumaßnahme 1. HJ 2021;
— Fertigstellung der Baumaßnahme 31.12.2022;
— Eingang der Schlussrechnungen und Abrechnungen derselben 30.6.2023
Mit Urteil vom 4. Juli 2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.
Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.
Fachplanung Technische Ausrüstung (nach HOAI 2013 Teil 4, Abschn. 2, §§ 53 ff.)
Los 2 für die Anlagengruppen nach § 53 HOAI ALG 4 + 5
— stufenweise Beauftragung der Grundleistungen Leistungsphasen 2 bis 9;
— vorerst nur Stufe 1 (LPH 2 - 4); weitere Stufen gem. Vertragsmuster
Besondere Leistungen:
— Mitwirken bei Förderverfahren und Verwendungsnachweis
Die Beauftragung ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.
Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht.
Die vorliegende Studie / Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung dient als Planungsorientierung und soll nur Grundlage zur Ermittlung der Kosten sein.
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Zielfindungsphase nach BGB 2018 und die Grundlagenermittlung LPH 1 abgeschlossen sind.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Gesamteindruck Präsentation / Eindruck verantwortl. Personen
Informationen über Optionen
Beschreibung der Optionen:
“Beauftragung der weiteren Leistungsphasen der Grundleistungen nach HOAI sowie ausgewählter Besonderer Leistungen nach II.2.4)” Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum der LPH 1 - 8 nach HOAI und ist abhängig von der späteren tatsächlichen...”
Zusätzliche Informationen
Die unter II.2.7) angegebene Laufzeit ist geschätzt für den Zeitraum der LPH 1 - 8 nach HOAI und ist abhängig von der späteren tatsächlichen Leistungserbringung und baulichen Umsetzung.
Die Laufzeit beinhaltet nicht die Dauer für den Anspruch auf Mängelbeseitigung nach § 13 VOB/B.
Mehr anzeigen
Beschreibung der Beschaffung:
“Flächen Bestand:
Erdgeschoss NGF ca. 912 m
Kellergeschoss NGF ca. 641 m
Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im...”
Beschreibung der Beschaffung
Flächen Bestand:
Erdgeschoss NGF ca. 912 m
Kellergeschoss NGF ca. 641 m
Beckengröße ca. 25,50 m x 10,50 m
Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept umfasst im Wesentlichen folgende Maßnahmen:
— Um- und Neugestaltung des Eingangsbereiches einschl. Kiosk / Kleinbistro sowie Neugestaltung eines Kinderplanschbereiches;
— Betonsanierung und Vollwärmeschutz im Außenbereich;
— Austausch der Fensterfassaden im Becken- und Umkleidebereich;
— Austausch und Entsorgung asbesthaltiger Einbauten;
— Kompletter Neuaufbau von Flachdach und Hallendach;
— Sanierung des Schwimmbeckens einschl. Austausch mit einem selbsttragenden Edelstahlbecken und Erneuerung Beckenumgang;
— Barrierefreiheit vor allem bei der Umgestaltung des Eingangsbereiches und der Wege zum Beckenbereich / Umkleidebereich;
— Brandschutzmaßnahmen allgemein;
Besonders Wert gelegt wird auf eine wirtschaftliche und ökologisch vertretbare Sanierung. Für einen Wirtschaftlichen Betrieb sind niedrige Unterhaltskosten und eine energetische Optimierung des Gebäudes unerlässlich.
Geplant ist, dass die Bauarbeiten in einem Zug erfolgen.
Die Gesamt-Baukosten (KG 200 bis 700 nach DIN 276) werden mit ca. 7,93 Mio. EUR brutto aus der Studie ermittelt.
Der schulische Anteil wird nach FAG gefördert und unterliegt den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes und den Sportstätten Empfehlungen.
Die Stadt Hofheim erhält im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel.
Die Erteilung der Mittel aus der Städtebauförderung ist an einen Endfertigstellungstermin einschl.
Einreichung des Verwendungsnachweises mit dem 31.12.2023 gebunden.
Terminvorschau:
— Start umgehend nach Abschluss VgV;
— Planungsphase 2020;
— Fertigstellung Entwurfsplanung 30.9.2020;
— Beginn der Baumaßnahme 1. HJ 2021;
— Fertigstellung der Baumaßnahme 31.12.2022;
— Eingang der Schlussrechnungen und Abrechnungen derselben 30.6.2023
Mit Urteil vom 4. Juli 2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind.
Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.
Fachplanung Technische Ausrüstung (nach HOAI 2013 Teil 4, Abschn. 2, §§ 53 ff.)
Los 3 für die Anlagengruppe nach § 53 HOAI ALG 7 + anteilig 8
— Beauftragung der Grundleistungen Leistungsphasen 2 bis 9;
— vorerst nur Stufe 1 (LPH 2 - 4); weitere Stufen gem. Vertragsmuster
Besondere Leistungen:
— Mitwirken bei Förderverfahren und Verwendungsnachweis
Die Beauftragung ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.
Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht.
Die vorliegende Studie / Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung dient als Planungsorientierung und soll nur Grundlage zur Ermittlung der Kosten sein.
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Zielfindungsphase nach BGB 2018 und die Grundlagenermittlung LPH 1 abgeschlossen sind.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 016-033921
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 621.34.5/008
Los-Identifikationsnummer: 1
Titel: Los 1 HLS nach § 53 Anlagengruppen 1 + 2 + 3 + anteilig 8
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-08-07 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 2
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Ingenieurbüro Riefle GmbH & Co. KG
Postanschrift: Im Bach 4
Postort: Wechingen
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 90859689013📞
E-Mail: frank.riefle@ing-riefle.de📧
Region: Donau-Ries🏙️
URL: https://www.ing-riefle.de🌏
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 205873.98 💰
2️⃣
Los-Identifikationsnummer: 2
Titel: Los 2 Elektro nach § 53 Anlagengruppen 4 + 5
Informationen über nicht gewährte Zuschüsse
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder alle wurden abgelehnt
3️⃣
Los-Identifikationsnummer: 3
Titel: Los 3 BWT nach § 53 Anlagengruppen 7 + anteilig 8
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Telefon: +49 950859689010📞 Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 138491.69 💰
“a) Die vollständigen Vergabeunterlagen sind einsehbar und stehen zum Download bereit unter: https://evergabe.mainpost.de/Veroeffentlichung/av100a74-eu...”
a) Die vollständigen Vergabeunterlagen sind einsehbar und stehen zum Download bereit unter: https://evergabe.mainpost.de/Veroeffentlichung/av100a74-eu (siehe Kommunikation unter I.3.)
b) Die Bewerbungsunterlagen sind nach der in der Wertungsmatrix Stufe 1 vorgegebenen Reihenfolge und Nummerierung zu gliedern. Zur Bewertung ist eine schriftl. Aussage zu jedem Unterpunkt notwendig.
c) Es sind ausschließlich digitale Bewerbungsunterlagen über die Vergabeplattform www.evergabe.mainpost.de zugelassen, die fristgemäß eingereicht wurden.
d) Die Unterlagen sind vollständig in dem in dieser Bekanntmachung veröffentlichten Umfang einzureichen.
e) Fehlende Unterlagen werden nicht nachgefordert. Die Aufklärung zu einzelnen Inhalten der Bewerbung behält sich die Vergabestelle vor.
f) Werden mehr Referenzen als gefordert eingereicht, erfolgt eine beliebige Auswahl durch die Vergabestelle. Die Bewerber werden hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Auswahl nicht danach erfolgt, dass eine höchstmögliche Punktzahl erzielt wird.
g) Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen, und ist nach einer objektiven Auswahl, entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien, die Anzahl der Bewerber die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden zu hoch, behält sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern gemäß §75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen.
h) Die wesentlichen Informationen können den Vergabeunterlagen der Stufe 1 entnommen werden.
i) Die Bewerber, welche in Stufe 2 zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, erhalten weitere Detailinformationen einschl. der kompletten Studie / Sanierungsgutachten mit Kostenermittlung.
j) Datenschutzhinweis: Gem. DSGVO Art. 6 Abs. 1 b werden im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Verfügung gestellte, auch Personenbezogene Informationen und Daten erfasst, organisiert, gespeichert, verwendet und gelöscht. Auftraggeber, Verfahrensbetreuer und weitere beteiligte Behörden verwenden diese Daten ausschließlich für dieses Verfahren und geben diese nicht an Dritte weiter. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens, des Förder- und Rechnungsprüfungsverfahrens und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht. Weitere Auskünfte zum Datenschutz sind unter dem Link einsehbar: https://www.hassberge.de/datenschutz.html
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: wie bei VI.4.1
Quelle: OJS 2020/S 158-386160 (2020-08-12)