D. Hochsch. f. bild. Künste (HFBK) i. Lerchenf. in HH-Uhlenh. wird m. einem zusätzl. Ateliergeb. erweit. D. Erweiterungsb. wird a. ein veredelt. Rohb. konzip., i. d. auf ca. 3 000 m Atel. -u. Galerieflä. d. verschied. Studienber. d. FBK i. funkt. Werkst. untergebr. u. Ausstellungsfl. geschaffen werden. I. Unterg. werden ca. 800 m Technikräume f. d. Techn. Gebäudeausrüst. u. Serverunterbr. sow. Biblioth.-u. Lagerräu. eingericht. D. viergeschoss. Atel. ist ein sep. stehend. Gebäude neben d. histor. Altbau d. HFBK u. ist ca.20 m hoch. D. Gebäude wird in Massivbauw. erst. D. Flachd. erhält eine extens. Begrün.
D. Geschosse beinh.:
— EG: 3 Galerieräume, einer m. ca. 240 m u. 2 mit 128 m,1 allg: zugängl. WC u. ein Beh. WC;
— 1. OG: 4 Ateliers v. je ca.120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet;
— 2. OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u.Lager, d. Atel. zugeordnet;
— 3 OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u.Lager, d. Atel. zugeordnet;
— UG (Vollkeller): Technikräume, Serverraum, Biblioth.-Archiv u. Lagerräume.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-08-14.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-07-09.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Heizung
2020_SpriG_VS_HFBK_07
Produkte/Dienstleistungen: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen📦
Kurze Beschreibung:
“D. Hochsch. f. bild. Künste (HFBK) i. Lerchenf. in HH-Uhlenh. wird m. einem zusätzl. Ateliergeb. erweit. D. Erweiterungsb. wird a. ein veredelt. Rohb....”
Kurze Beschreibung
D. Hochsch. f. bild. Künste (HFBK) i. Lerchenf. in HH-Uhlenh. wird m. einem zusätzl. Ateliergeb. erweit. D. Erweiterungsb. wird a. ein veredelt. Rohb. konzip., i. d. auf ca. 3 000 m Atel. -u. Galerieflä. d. verschied. Studienber. d. FBK i. funkt. Werkst. untergebr. u. Ausstellungsfl. geschaffen werden. I. Unterg. werden ca. 800 m Technikräume f. d. Techn. Gebäudeausrüst. u. Serverunterbr. sow. Biblioth.-u. Lagerräu. eingericht. D. viergeschoss. Atel. ist ein sep. stehend. Gebäude neben d. histor. Altbau d. HFBK u. ist ca.20 m hoch. D. Gebäude wird in Massivbauw. erst. D. Flachd. erhält eine extens. Begrün.
D. Geschosse beinh.:
— EG: 3 Galerieräume, einer m. ca. 240 m u. 2 mit 128 m,1 allg: zugängl. WC u. ein Beh. WC;
— 1. OG: 4 Ateliers v. je ca.120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet;
— 2. OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u.Lager, d. Atel. zugeordnet;
— 3 OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u.Lager, d. Atel. zugeordnet;
— UG (Vollkeller): Technikräume, Serverraum, Biblioth.-Archiv u. Lagerräume.
1️⃣
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen📦
Ort der Leistung: Hamburg🏙️
Beschreibung der Beschaffung:
“Wesentliche Arbeiten:
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen.
— C-Stahlrohr DN15-DN50 1126 m;
— Fernwärmeleitungen DN50 80 m;
— Kombinierter...”
Beschreibung der Beschaffung
Wesentliche Arbeiten:
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen.
— C-Stahlrohr DN15-DN50 1126 m;
— Fernwärmeleitungen DN50 80 m;
— Kombinierter Heizungsverteiler Einspeisung, 2x Heizkreise, 1x Reserve;
— Heizkörper 6;
— Deckenstrahlprofile 24 je 4,5 m, 72 je 4,0 m.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Endes: 2021-05-20 📅
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Ausführungsbeginn: unverzüglich nach Auftragserteilung – Ausführungsende: 20.5.2021
Aufgrund funktionaler und ästethischer Anforderungen des Ateliers und...”
Zusätzliche Informationen
Ausführungsbeginn: unverzüglich nach Auftragserteilung – Ausführungsende: 20.5.2021
Aufgrund funktionaler und ästethischer Anforderungen des Ateliers und der Galerien werden in diesem Verfahren die Deckenstrahlprofile produktspezifisch ausgeschrieben (siehe hierzu die Einzelheiten im Leistungsverzeichnis).
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Zur Bestätigung der Eigenerklärung sind die gem. Nr. 5 des Formulars „VV-Bau Anlage 6-020“ Anlage zur Ausschreibungsinformation – VOB – geforderten...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Zur Bestätigung der Eigenerklärung sind die gem. Nr. 5 des Formulars „VV-Bau Anlage 6-020“ Anlage zur Ausschreibungsinformation – VOB – geforderten Nachweise/Angaben/Unterlagen vorzulegen.
Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation – gem. Auslobungsunterlagen/Erklärung zur Eignung Ausländischer Unternehmen haben jeweils vergleichbare Nachweise zu erbringen bzw. gleichwertige Erklärungen abzugeben und eine anerkannte Übersetzung beizufügen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“1. Angaben zum Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten 3abgeschlossenenGeschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
1. Angaben zum Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten 3abgeschlossenenGeschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
2. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft,
3. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse (nicht Krankenkasse),
4. gültige Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen.
Bewerber aus EU-Ländern, in denen die Nachweise nicht erteilt werden, haben gleichwertige Nachweise zuführen, bzw. gleichwertige Erklärungen abzugeben und eine anerkannte Übersetzung beizufügen.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“3 Referenzen für die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
3 Referenzen für die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Für die Bauleistungsversicherung, Bauwasser, Baustrom, sanitäre Anlagen, Anlegen und Unterhalten der Baustraße, Baustellen- u. Sicherheitsbeleuchtung werden...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Für die Bauleistungsversicherung, Bauwasser, Baustrom, sanitäre Anlagen, Anlegen und Unterhalten der Baustraße, Baustellen- u. Sicherheitsbeleuchtung werden insgesamt 2,1 % v. H. von der Abbrechnungssumme in Abzug gebracht. Bei Überschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemäß § 11 VOB/B für jeden Werktag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen: Bei Überschreitung der Frist für die Fertigstellung der Ausführung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme/Werktag. Als Verjährungsfristen für Mängelansprüche gelten die Fristen der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B. Die Frist für die Prüfung der Schlussrechnung und die Fälligkeit der Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B beträgt 30 Kalendertage. (Siehe auch die „Besonderen Vertragsbedingungen, Formular 6-070 SpriG“ in den Vergabeunterlagen).
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-08-14
11:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2020-10-13 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2020-08-14
11:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Hamburg
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren): Eine Bieterteilnahme ist nicht zugelassen.
“Es ist nur 1 Hauptangebot einzureichen. Die Einreichung von Nebenangeboten sowie von mehreren Hauptangeboten ist ausgeschlossen. Die Abgabe von mehreren...”
Es ist nur 1 Hauptangebot einzureichen. Die Einreichung von Nebenangeboten sowie von mehreren Hauptangeboten ist ausgeschlossen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten führt zum Ausschluss aller abgegebenen Hauptangebote. Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung der eingereichten Unterlagen oder Kostenerstattung für die Beteiligung an dem Offenen Verfahren. Bieterfragen und Anmerkungen zu diesen Vergabeunterlagen sind bis spätestens zum 07.08.2020 über die eVergabe-Plattform an die Vergabestelle zurichten.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Postanschrift: Neuenfelder Straße 19
Postort: Hamburg
Postleitzahl: 21109
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 40428403230📞
E-Mail: vergabekammer@bsw.hamburg.de📧 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ein Nachprüfungsantrag vor der zuständigen Vergabekammer ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ein Nachprüfungsantrag vor der zuständigen Vergabekammer ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstösse gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstösse gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1Nummer 2 GWB.
§ 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Sprinkenhof GmbH/Vergabestelle
Postanschrift: Burchardstraße 8
Postort: Hamburg
Postleitzahl: 20095
Land: Deutschland 🇩🇪
URL: https://www-sprinkenhof.de🌏
Quelle: OJS 2020/S 133-325409 (2020-07-09)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-10-27) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“D. Hochsch. f. bild. Künste (HFBK) i. Lerchenf. in HH-Uhlenh. wird m. einem zusätzl. Ateliergeb. erweit. D. Erweiterungsb. wird a. ein veredelt. Rohb....”
Kurze Beschreibung
D. Hochsch. f. bild. Künste (HFBK) i. Lerchenf. in HH-Uhlenh. wird m. einem zusätzl. Ateliergeb. erweit. D. Erweiterungsb. wird a. ein veredelt. Rohb. konzip., i. d. auf ca. 3 000 m Atel.- u. Galerieflä. d. verschied. Studienber. d. FBK i. funkt. Werkst. untergebr. u. Ausstellungsfl. geschaffen werden. I. Unterg. werden ca. 800 m Technikräume f. d. Techn. Gebäudeausrüst. u. Serverunterbr. sow. Biblioth.- u. Lagerräu. eingericht. D. viergeschoss. Atel. ist ein sep. stehend. Gebäude neben d. histor. Altbau d. HFBK u. ist ca. 20 m hoch. D. Gebäude wird in Massivbauw. erst. D. Flachd. erhält eine extens. Begrün. D. Geschosse beinh.: EG: 3 Galerieräume, einer m. ca. 240 m u. 2 mit 128 m,1 allg: zugängl. WC u. ein Beh. WC.
1 OG: 4 Ateliers v. je ca. 120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet.
2 OG: 4 Atel. v. je ca. 120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet.
3 OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet.
UG (Vollkeller): Technikräume, Serverraum, Biblioth.-Archiv u. Lagerräume.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 101486.92 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Wesentliche Arbeiten:
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen.
— C-Stahlrohr DN15-DN50 1 126 m,
— Fernwärmeleitungen DN50 80 m,
— Kombinierter...”
Beschreibung der Beschaffung
Wesentliche Arbeiten:
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen.
— C-Stahlrohr DN15-DN50 1 126 m,
— Fernwärmeleitungen DN50 80 m,
— Kombinierter Heizungsverteiler Einspeisung, 2x Heizkreise, 1x Reserve,
— Heizkörper 6,
— Deckenstrahlprofile 24 je 4,5 m, 72 je 4,0 m.
Mehr anzeigen
Zusätzliche Informationen:
“Ausführungsbeginn: unverzüglich nach Auftragserteilung — Ausführungsende: 20.5.2021.
Aufgrund funktionaler und ästhetischer Anforderungen des Ateliers und...”
Zusätzliche Informationen
Ausführungsbeginn: unverzüglich nach Auftragserteilung — Ausführungsende: 20.5.2021.
Aufgrund funktionaler und ästhetischer Anforderungen des Ateliers und der Galerien werden in diesem Verfahren die Deckenstrahlprofile produktspezifisch ausgeschrieben (siehe hierzu die Einzelheiten im Leistungsverzeichnis).
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 133-325409
Auftragsvergabe
1️⃣
Titel: Heizung
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-10-26 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 5
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Santec Service GmbH
Postanschrift: Osterbrooksweg 57/59
Postort: Schenefeld
Postleitzahl: 22869
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Deutschland🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 101486.92 💰
“Es ist nur 1 Hauptangebot einzureichen. Die Einreichung von Nebenangeboten sowie von mehreren Hauptangeboten ist ausgeschlossen. Die Abgabe von mehreren...”
Es ist nur 1 Hauptangebot einzureichen. Die Einreichung von Nebenangeboten sowie von mehreren Hauptangeboten ist ausgeschlossen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten führt zum Ausschluss aller abgegebenen Hauptangebote. Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung der eingereichten Unterlagen oder Kostenerstattung für die Beteiligung an dem Offenen Verfahren. Bieterfragen und Anmerkungen zu diesen Vergabeunterlagen sind bis spätestens zum 7.8.2020 über die eVergabe-Plattform an die Vergabestelle zurichten.
Mehr anzeigen Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ein Nachprüfungsantrag vor der zuständigen Vergabekammer ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ein Nachprüfungsantrag vor der zuständigen Vergabekammer ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1Nummer 2 GWB.
§ 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Sprinkenhof GmbH / Vergabestelle
Quelle: OJS 2020/S 212-515453 (2020-10-27)