Kühlzellen
Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg
Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung.
— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele – ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag;
— ca. 730 qm Rammschutzleisten – ca. 16 Stück Türen;
— Kühlraumbeleuchtung LED – zugehörige Kälteanlagen;
— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW – Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW;
— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW – Schockkühlung;
— zugehörige Leitungs- und Elektroinstallation.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E zur Verfügung gestellt! ACHTUNG! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen.
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-11-09. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-10-06.
AnbieterDie folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Wer? Wie?- • Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen › Installation von Kühlanlagen › Installation von kältetechnischen Anlagen
- • Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör › Einbau von Türen und Fenstern › Einbau von Türen
Geschichte der Beschaffung
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 2020-10-06 | Auftragsbekanntmachung |
| 2021-01-28 | Bekanntmachung über vergebene Aufträge |
| 2021-02-01 | Bekanntmachung über vergebene Aufträge |
Auftragsbekanntmachung (2020-10-06)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installation von kältetechnischen Anlagen
Referenznummer: 99426-06-01
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung. — ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele – ca. 190 qm...”
Mehr anzeigen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installation von kältetechnischen Anlagen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Darmstadt-Dieburg 🏙️
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg
Postanschrift: Jägertorstraße 207
Postleitzahl: 64289
Postort: Darmstadt-Kranichstein
Kontakt
Internetadresse: http://www.ladadi.de 🌏
E-Mail: zavs@ladadi.de 📧
Telefon: +49 6151881-2490 📞
Fax: +49 6151-2484 📠
URL der Dokumente: http://www.subreport.de/E43699522 🌏
URL der Teilnahme: http://www.subreport.de/E43699522 🌏
Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-10-06 📅
Einreichungsfrist: 2020-11-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-10-09 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 197-473569
ABl. S-Ausgabe: 197
Zusätzliche Informationen
“Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten. Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform...”
Mehr anzeigen
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung.”
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele – ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag;”
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten – ca. 16 Stück Türen;”
“— Kühlraumbeleuchtung LED – zugehörige Kälteanlagen;”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW – Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW;”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW – Schockkühlung;”
“— zugehörige Leitungs- und Elektroinstallation.”
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Von einer schriftlichen...”
Mehr anzeigen
Geschätzter Gesamtwert: 927606.90 EUR 💰
Kurze Beschreibung:
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele;”
“— ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag;”
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten;”
“— ca. 16 Stück Türen;”
“— Kühlraumbeleuchtung LED;”
“— zugehörige Kälteanlagen;”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW;”
“— Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW;”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW;”
“— Schockkühlung;”
“— zugehörige Leitungs- und Elektroinstallation”
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).”
“Ausführungszeit: innerhalb von 450 Werktagen nach Ausführungsbeginn.”
“Einzelfristen:”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Montage Böden und umfassenden Wände als Vorleistung für angrenzende Estrichflächen”
“71 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.3.2021”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Rohmontage”
“123 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 18.6.2021”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Montage Türrahmen”
“143 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 16.7.2021”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Endmontage”
“263 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.12.2021”
“— Kältetechnik: Fertigstellung Trassen- und Rohrleitungsmontage”
“— Kältetechnik: Fertigstellung/Inbetriebnahme”
“387 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 30.6.2022”
“Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme...”
Mehr anzeigen
“Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für...”
Mehr anzeigen
“Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der...”
Mehr anzeigen
“Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!”
“Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen über die Funktion „Teilnahmeantrag/Angebot abgeben“ elektronisch via: www.subreport.de”
“Eine kostenlose Vorabansicht der Vergabeunterlagen ist ohne Registrierung unter dem Link www.subreport.de/E43699522 möglich.”
“Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen”
Geschätzter Wert ohne MwSt: 927606.90 EUR 💰
Dauer: 450 Tage
Zusätzliche Informationen:
“Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten.”
“Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!”
Mehr anzeigen
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg – Neubau Bettenhaus”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).”
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
“Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).”
Technische und berufliche Fähigkeiten:
“Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).”
Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, 354) findet Anwendung.”
Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:40
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2021-01-22 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2020-11-09 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:40
Ort des Eröffnungstermins: Submissionsstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Trakt 5, 1. OG
Jägertorstraße 207
64289 Darmstadt
Zusätzliche Informationen:
“Das Ergebnis der Angebotseröffnung wird allen Bietern im Anschluss an den Eröffnungstermin über die Vergabeplattform subreport ELViS bekannt gegeben.”
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Zentrale Auftragsvergabestelle
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de 🌏
Dokumente URL: www.subreport.de/E43699522 🌏
URL der Teilnahme: www.subreport.de/E43699522 🌏
URL der Dokumente: www.subreport.de/E43699522 🌏
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Abschließende Nachweisliste VOB -EU-”
“Das Angebot ist nach § 11 EU Abs. 4 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform einzureichen!”
“Von den Bietern sind folgende Unterlagen/Nachweise bei Angebotsabgabe vorzulegen:”
“— 213 Angebotsschreiben ZAvS;”
“— Leistungsverzeichnis;”
“— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt”
“(sofern nicht bereits in einem Präqualifikationsregister hinterlegt).”
“In Abhängigkeit des Angebots, sind bei Angebotsabgabe vorzulegen:”
“— 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS (sofern nicht präqualifiziert);”
“— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet);”
“— 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (sofern eingesetzt).”
“Auf gesondertes Verlangen sind vorzulegen:”
“— Urkalkulation;”
“— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS;”
“— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223;”
“— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222;”
“— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse;”
“— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto),...”
Mehr anzeigen
“— Sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und...”
Mehr anzeigen
“Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene...”
Mehr anzeigen
“— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und...”
Mehr anzeigen
“— für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:”
“OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten...”
Mehr anzeigen
“— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra...”
Mehr anzeigen
“— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer;”
“— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des...”
Mehr anzeigen
“Oder eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.”
“Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.”
“Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.”
“Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.Eine...”
Mehr anzeigen
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein...”
Mehr anzeigen
“Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)”
“Es gelten die Regelungen des § 160 (3) GWB:”
“Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen....”
Mehr anzeigen
“Teilt der Auftraggeber dem Bewerber oder Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, oder bleibt er untätig, so besteht die Möglichkeit, innerhalb von...”
Mehr anzeigen
“Bei Rügen wegen einer Information zur Nichtberücksichtigung einer Bewerbung bzw. eines Angebots (§134 GWB) ist wegen der Versendung der Information auf...”
Mehr anzeigen
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠
Quelle: OJS 2020/S 197-473569 (2020-10-06)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installation von kältetechnischen Anlagen
Referenznummer: 99426-06-01
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung. — ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele – ca. 190 qm...”
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installation von kältetechnischen Anlagen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Darmstadt-Dieburg 🏙️
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg
Postanschrift: Jägertorstraße 207
Postleitzahl: 64289
Postort: Darmstadt-Kranichstein
Kontakt
Internetadresse: http://www.ladadi.de 🌏
E-Mail: zavs@ladadi.de 📧
Telefon: +49 6151881-2490 📞
Fax: +49 6151-2484 📠
URL der Dokumente: http://www.subreport.de/E43699522 🌏
URL der Teilnahme: http://www.subreport.de/E43699522 🌏
Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-10-06 📅
Einreichungsfrist: 2020-11-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-10-09 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 197-473569
ABl. S-Ausgabe: 197
Zusätzliche Informationen
“Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten. Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform...”
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung.”
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele – ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag;”
Mehr anzeigen (6)
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten – ca. 16 Stück Türen;”
“— Kühlraumbeleuchtung LED – zugehörige Kälteanlagen;”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW – Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW;”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW – Schockkühlung;”
“— zugehörige Leitungs- und Elektroinstallation.”
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Von einer schriftlichen...”
Kurze Beschreibung:
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele;”
“— ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag;”
Mehr anzeigen (30)
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten;”
“— ca. 16 Stück Türen;”
“— Kühlraumbeleuchtung LED;”
“— zugehörige Kälteanlagen;”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW;”
“— Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW;”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW;”
“— Schockkühlung;”
“— zugehörige Leitungs- und Elektroinstallation”
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).”
“Ausführungszeit: innerhalb von 450 Werktagen nach Ausführungsbeginn.”
“Einzelfristen:”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Montage Böden und umfassenden Wände als Vorleistung für angrenzende Estrichflächen”
“71 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.3.2021”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Rohmontage”
“123 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 18.6.2021”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Montage Türrahmen”
“143 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 16.7.2021”
“— Kühlraumbau: Fertigstellung Endmontage”
“263 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.12.2021”
“— Kältetechnik: Fertigstellung Trassen- und Rohrleitungsmontage”
“— Kältetechnik: Fertigstellung/Inbetriebnahme”
“387 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 30.6.2022”
“Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme...”
“Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für...”
“Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der...”
“Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!”
“Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen über die Funktion „Teilnahmeantrag/Angebot abgeben“ elektronisch via: www.subreport.de”
“Eine kostenlose Vorabansicht der Vergabeunterlagen ist ohne Registrierung unter dem Link www.subreport.de/E43699522 möglich.”
“Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen”
Dauer: 450 Tage
Zusätzliche Informationen:
“Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten.”
“Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!”
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg – Neubau Bettenhaus”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).”
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
“Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).”
Technische und berufliche Fähigkeiten:
“Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).”
Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, 354) findet Anwendung.”
Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:40
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2021-01-22 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2020-11-09 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:40
Ort des Eröffnungstermins: Submissionsstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Trakt 5, 1. OG
Jägertorstraße 207
64289 Darmstadt
Zusätzliche Informationen:
“Das Ergebnis der Angebotseröffnung wird allen Bietern im Anschluss an den Eröffnungstermin über die Vergabeplattform subreport ELViS bekannt gegeben.”
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Zentrale Auftragsvergabestelle
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de 🌏
Dokumente URL: www.subreport.de/E43699522 🌏
URL der Teilnahme: www.subreport.de/E43699522 🌏
URL der Dokumente: www.subreport.de/E43699522 🌏
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Abschließende Nachweisliste VOB -EU-”
“Das Angebot ist nach § 11 EU Abs. 4 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform einzureichen!”
Mehr anzeigen (28)
“Von den Bietern sind folgende Unterlagen/Nachweise bei Angebotsabgabe vorzulegen:”
“— 213 Angebotsschreiben ZAvS;”
“— Leistungsverzeichnis;”
“— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt”
“(sofern nicht bereits in einem Präqualifikationsregister hinterlegt).”
“In Abhängigkeit des Angebots, sind bei Angebotsabgabe vorzulegen:”
“— 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS (sofern nicht präqualifiziert);”
“— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet);”
“— 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (sofern eingesetzt).”
“Auf gesondertes Verlangen sind vorzulegen:”
“— Urkalkulation;”
“— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS;”
“— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223;”
“— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222;”
“— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse;”
“— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto),...”
“— Sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und...”
“Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene...”
“— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und...”
“— für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:”
“OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten...”
“— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra...”
“— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer;”
“— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des...”
“Oder eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.”
“Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.”
“Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.”
“Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.Eine...”
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein...”
“Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)”
Mehr anzeigen (4)
“Es gelten die Regelungen des § 160 (3) GWB:”
“Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen....”
“Teilt der Auftraggeber dem Bewerber oder Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, oder bleibt er untätig, so besteht die Möglichkeit, innerhalb von...”
“Bei Rügen wegen einer Information zur Nichtberücksichtigung einer Bewerbung bzw. eines Angebots (§134 GWB) ist wegen der Versendung der Information auf...”
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠
Quelle: OJS 2020/S 197-473569 (2020-10-06)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2021-01-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung. — ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele- ca. 190 qm...”
Mehr anzeigen
Gesamtwert des Auftrags: 927606.90 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-01-28 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-02-02 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 022-051647
Verweist auf Bekanntmachung: 2020/S 197-473569
ABl. S-Ausgabe: 22
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele- ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag,”
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten- ca. 16 Stück Türen,”
“— Kühlraumbeleuchtung LED- zugehörige Kälteanlagen,”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW- Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW,”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW- Schockkühlung,”
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Von einer schriftlichen...”
Mehr anzeigen
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele,”
“— ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag,”
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten,”
“— ca. 16 Stück Türen,”
“— Kühlraumbeleuchtung LED,”
“— zugehörige Kälteanlagen,”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW,”
“— Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW,”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW,”
“— Schockkühlung,”
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2021-01-26 📅
Name: Viessmann Kältetechnik Ost GmbH
Postanschrift: Inselallee 2
Postort: Kesselsdorf
Postleitzahl: 01723
Land: Deutschland 🇩🇪
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 931371.69 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Abschließende Nachweisliste VOB – EU”
“— 213 Angebotsschreiben ZAvS,”
“— Leistungsverzeichnis,”
“— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt.”
“(sofern nicht bereits in einem Präqualifikationsregister hinterlegt)”
“— 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS (sofern nicht präqualifiziert),”
“— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet),”
“— Urkalkulation,”
“— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS,”
“— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223,”
“— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222,”
“— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse,”
“— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto),...”
Mehr anzeigen
“OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten...”
Mehr anzeigen
“— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra...”
Mehr anzeigen
“— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer,”
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß innerhalb von zehn Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu...”
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2021/S 022-051647 (2021-01-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung. — ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele- ca. 190 qm...”
Gesamtwert des Auftrags: 927606.90 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-01-28 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-02-02 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 022-051647
Verweist auf Bekanntmachung: 2020/S 197-473569
ABl. S-Ausgabe: 22
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele- ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag,”
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten- ca. 16 Stück Türen,”
Mehr anzeigen (14)
“— Kühlraumbeleuchtung LED- zugehörige Kälteanlagen,”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW- Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW,”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW- Schockkühlung,”
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Von einer schriftlichen...”
“— ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele,”
“— ca. 190 qm Zellenboden inkl. Oberbelag,”
“— ca. 730 qm Rammschutzleisten,”
“— ca. 16 Stück Türen,”
“— Kühlraumbeleuchtung LED,”
“— zugehörige Kälteanlagen,”
“— Anlage Normalkühlung ca. 37 KW,”
“— Anlage Tiefkühlung ca. 10 KW,”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW,”
“— Schockkühlung,”
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2021-01-26 📅
Name: Viessmann Kältetechnik Ost GmbH
Postanschrift: Inselallee 2
Postort: Kesselsdorf
Postleitzahl: 01723
Land: Deutschland 🇩🇪
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 931371.69 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Abschließende Nachweisliste VOB – EU”
“— 213 Angebotsschreiben ZAvS,”
Mehr anzeigen (14)
“— Leistungsverzeichnis,”
“— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt.”
“(sofern nicht bereits in einem Präqualifikationsregister hinterlegt)”
“— 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS (sofern nicht präqualifiziert),”
“— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet),”
“— Urkalkulation,”
“— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS,”
“— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223,”
“— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222,”
“— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse,”
“— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto),...”
“OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten...”
“— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra...”
“— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer,”
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß innerhalb von zehn Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu...”
Quelle: OJS 2021/S 022-051647 (2021-01-28)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2021-02-01)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung. — ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele, — ca. 190 qm...”
Mehr anzeigen
Gesamtwert des Auftrags: 931371.69 EUR 💰
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Postort: Darmstadt/Kranichstein
Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-02-01 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-02-05 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 025-057936
ABl. S-Ausgabe: 25
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“— Kühlraumbeleuchtung LED — zugehörige Kälteanlagen,”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW — Schockkühlung,”
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Von einer schriftlichen...”
Mehr anzeigen
“Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunterzuladen. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen...”
Mehr anzeigen
“71 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.3.2021,”
“123 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 18.6.2021,”
“143 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 16.7.2021,”
“263 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.12.2021,”
“387 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 30.6.2022.”
“Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme...”
Mehr anzeigen
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg — Neubau Bettenhaus —”
Referenz
Zusätzliche Informationen
“— 213 Angebotsschreiben ZAvS”
“— Leistungsverzeichnis”
“— 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS (sofern nicht präqualifiziert)”
“— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet)”
“— 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (sofern eingesetzt)”
“— Urkalkulation”
“— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS”
“— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223”
“— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222”
“— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse”
“— sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und...”
Mehr anzeigen
“Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene...”
Mehr anzeigen
“—— Ansprechpartner;”
“—— Art der ausgeführten Leistung;”
“—— Auftragssumme;”
“— Ausführungszeitraum;”
“—— stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen;”
“—— Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer;”
“—— stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme...”
Mehr anzeigen
“—— Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal);”
“—— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer,”
“—— ARGE-Partner, Nachunternehmer);”
“—— ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden;”
“—— Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung;”
“— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des...”
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2021/S 025-057936 (2021-02-01)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Kühlraumbau sowie zugehörige Kältetechnik für NK- und TK-Bereich, sowie Klima- und Schockkühlung. — ca. 800 qm Wand- und Deckenpaneele, — ca. 190 qm...”
Gesamtwert des Auftrags: 931371.69 EUR 💰
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Postort: Darmstadt/Kranichstein
Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-02-01 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-02-05 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 025-057936
ABl. S-Ausgabe: 25
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“— Kühlraumbeleuchtung LED — zugehörige Kälteanlagen,”
“— Anlage Klimakühlung ca. 33 KW — Schockkühlung,”
Mehr anzeigen (8)
“Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Von einer schriftlichen...”
“Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunterzuladen. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen...”
“71 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.3.2021,”
“123 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 18.6.2021,”
“143 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 16.7.2021,”
“263 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 31.12.2021,”
“387 Werktage nach Auftragserteilung / bis voraussichtlich zum 30.6.2022.”
“Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme...”
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg — Neubau Bettenhaus —”
Referenz
Zusätzliche Informationen
“— 213 Angebotsschreiben ZAvS”
“— Leistungsverzeichnis”
Mehr anzeigen (23)
“— 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS (sofern nicht präqualifiziert)”
“— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet)”
“— 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (sofern eingesetzt)”
“— Urkalkulation”
“— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS”
“— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223”
“— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222”
“— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse”
“— sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und...”
“Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene...”
“—— Ansprechpartner;”
“—— Art der ausgeführten Leistung;”
“—— Auftragssumme;”
“— Ausführungszeitraum;”
“—— stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen;”
“—— Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer;”
“—— stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme...”
“—— Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal);”
“—— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer,”
“—— ARGE-Partner, Nachunternehmer);”
“—— ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden;”
“—— Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung;”
“— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des...”
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
- Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)