1. Südekumzeile 17a-c, 19a - Umfassende Modernisierung und Instandsetzung mit Strangsanierung – Gesamtbauzeit 1.2.2021 bis 23.12.2021,
2. Südekumzeile 9a-c, 11a – nur Strangsanierung – Gesamtbauzeit 24.1.2022 bis 2.12.2022.
Beide Bauabschnitte sind von der Bauweise grundsätzlich identisch mit je 162 Wohneinheiten in einem Gebäude mit einer Mietfläche von 10 880 m. Die Baumaßnahme umfasst 6 Aufgänge, die Häuser sind 6 bis 8-geschossig, Mauerwerksbau.
Die Arbeiten in den Wohneinheiten erfolgen im bewohnten Zustand.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-06-25.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-05-14.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Maler- und Anstricharbeiten, Tischlerarbeiten
OV 2968-04-2020
Produkte/Dienstleistungen: Anstricharbeiten in Gebäuden📦
Kurze Beschreibung:
“1. Südekumzeile 17a-c, 19a - Umfassende Modernisierung und Instandsetzung mit Strangsanierung – Gesamtbauzeit 1.2.2021 bis 23.12.2021,
2. Südekumzeile 9a-c,...”
Kurze Beschreibung
1. Südekumzeile 17a-c, 19a - Umfassende Modernisierung und Instandsetzung mit Strangsanierung – Gesamtbauzeit 1.2.2021 bis 23.12.2021,
2. Südekumzeile 9a-c, 11a – nur Strangsanierung – Gesamtbauzeit 24.1.2022 bis 2.12.2022.
Beide Bauabschnitte sind von der Bauweise grundsätzlich identisch mit je 162 Wohneinheiten in einem Gebäude mit einer Mietfläche von 10 880 m. Die Baumaßnahme umfasst 6 Aufgänge, die Häuser sind 6 bis 8-geschossig, Mauerwerksbau.
Die Arbeiten in den Wohneinheiten erfolgen im bewohnten Zustand.
Mehr anzeigen Informationen über Lose
Angebote können für eine maximale Anzahl von Losen eingereicht werden: 2
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Los 1
Titel
Los-Identifikationsnummer: 1 - Südekumzeile 17 a-c, 19 a
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Einbau von Türen und Fenstern📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Anstricharbeiten in Gebäuden📦
Ort der Leistung: Berlin🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Südekumzeile 17 a-c, 19 a
13591 Berlin
Beschreibung der Beschaffung:
“Im Rahmen einer Strangsanierung in 162 WE, Malerarbeiten in Bad, Küche und Flur.
Demontage und Montage der Küchen, teilw. Anarbeitung. In den 6...”
Beschreibung der Beschaffung
Im Rahmen einer Strangsanierung in 162 WE, Malerarbeiten in Bad, Küche und Flur.
Demontage und Montage der Küchen, teilw. Anarbeitung. In den 6 Treppenhäusern finden Ausbesserungsarbeiten statt. Baureinigung über die Bauzeit
Menge oder Umfang WE gesamt: 162 Stück
Leer- WE: 14 Stück
6 Treppenhäuser.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2021-03-01 📅
Datum des Endes: 2021-12-22 📅
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Los 2
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2 - Südekumzeile 9 a-c, 11 a
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Südekumzeile 9 a-c, 11 a
13651 Berlin
Dauer
Datum des Beginns: 2022-02-14 📅
Datum des Endes: 2022-11-25 📅
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“1. Erklärung, dass eine gültige ULV-Eintragung bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin bzw. Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
1. Erklärung, dass eine gültige ULV-Eintragung bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin bzw. Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis vorliegt. Sofern keine gültige ULV-Eintragung bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin bzw. Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis vorliegt, ist die Eintragung in das Berufs-/Handelsregister (Handwerkskammer bzw. IHK) nachzuweisen (siehe Bewerberbogen Punkte 2.1. und 2.2.).
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“2. Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung (siehe Bewerberbogen Punkt 3.1.),
3. Darstellung der Umsatzzahlen der letzten 3 abgeschlossenen...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
2. Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung (siehe Bewerberbogen Punkt 3.1.),
3. Darstellung der Umsatzzahlen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für den Jahresgesamtumsatz und für vergleichbare erbrachte Leistungen pro Jahr (siehe Bewerberbogen Punkt 3.2.).
“2. Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung (siehe Bewerberbogen Punkt 3.1.),
3. Darstellung der Umsatzzahlen der letzten 3 abgeschlossenen...”
2. Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung (siehe Bewerberbogen Punkt 3.1.),
3. Darstellung der Umsatzzahlen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für den Jahresgesamtumsatz und für vergleichbare erbrachte Leistungen pro Jahr (siehe Bewerberbogen Punkt 3.2.).
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“4. Es werden nur solche Bewerber zugelassen, die in diesem Zeitraum für vergleichbare erbrachte Leistungen mindestens 2 Objekte in der Strangsanierung mit...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
4. Es werden nur solche Bewerber zugelassen, die in diesem Zeitraum für vergleichbare erbrachte Leistungen mindestens 2 Objekte in der Strangsanierung mit je 80 WE nachweisen.
Angaben zu in den letzten 5 Kalenderjahren ausgeführten Referenzobjekten:
Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat die erforderlichen Referenzen mit dem Angebot unter Verwendung des von der Vergabestelle mit den Vergabeunterlagen vorgegebenen Vordrucks (Bewerberbogen Punkt 4.1.) nachzuweisen.
Sofern der Bieter/die Bietergemeinschaft zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen oder technischen Leistungsfähigkeit auf Kapazitäten Dritter, insbesondere Unterauftragnehmer oder konzernverbundene Unternehmen, zurückgreifen will, sind die Angaben zu den Referenzen auch für die Dritten vorzulegen.
Referenzen von Dritten können nur dann berücksichtigt werden, wenn eine von dem Dritten unterzeichnete schriftliche Erklärung vorgelegt wird, wonach dieser bereit ist, in der Erklärung näher zu beschreibende Leistungen im Zuge des hier ausgeschriebenen Projektes für den Bieter/die Bietergemeinschaft (siehe Bewerberbogen Eignungsleihe Punkt 4.1. und Bietergemeinschaftserklärung) zu erbringen. Können die Referenzen nicht nachgewiesen werden, ist der Bieter nicht geeignet und sein Angebot ist auszuschließen,
5. Angaben der technischen Fachkräfte (siehe Bewerberbogen Punkt 4.2.),
6. Anzahl der Beschäftigten (siehe Bewerberbogen Punkt 4.3.),
7. Angaben der technischen Ausstattung (siehe Bewerberbogen Punkt 4.4.),
8. Angaben zu Unterauftragnehmern (siehe Bewerberbogen Punkt 4.5.).
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“4. Es werden nur solche Bewerber zugelassen, die in diesem Zeitraum für vergleichbare erbrachte Leistungen mindestens 2 Objekte in der Strangsanierung mit...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
4. Es werden nur solche Bewerber zugelassen, die in diesem Zeitraum für vergleichbare erbrachte Leistungen mindestens 2 Objekte in der Strangsanierung mit je 80 WE nachweisen.
Angaben zu in den letzten 5 Kalenderjahren ausgeführten Referenzobjekten:
Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat die erforderlichen Referenzen mit dem Angebot unter Verwendung des von der Vergabestelle mit den Vergabeunterlagen vorgegebenen Vordrucks (Bewerberbogen Punkt 4.1.) nachzuweisen.
Sofern der Bieter/die Bietergemeinschaft zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen oder technischen Leistungsfähigkeit auf Kapazitäten Dritter, insbesondere Unterauftragnehmer oder konzern verbundene Unternehmen, zurückgreifen will, sind die Angaben zu den Referenzen auch für die Dritten vorzulegen.
Referenzen von Dritten können nur dann berücksichtigt werden, wenn eine von dem Dritten unterzeichnete schriftliche Erklärung vorgelegt wird, wonach dieser bereit ist, in der Erklärung näher zu beschreibende Leistungen im Zuge des hier ausgeschriebenen Projektes für den Bieter/die Bietergemeinschaft (siehe Bewerberbogen Eignungsleihe Punkt 4.1. und Bietergemeinschaftserklärung) zu erbringen. Können die Referenzen nicht nachgewiesen werden, ist der Bieter nicht geeignet und sein Angebot ist auszuschließen,
5. Angaben der technischen Fachkräfte (siehe Bewerberbogen Punkt 4.2.),
6. Anzahl der Beschäftigten (siehe Bewerberbogen Punkt 4.3.),
7. Angaben der technischen Ausstattung (siehe Bewerberbogen Punkt 4.4.),
8. Angaben zu Unterauftragnehmern (siehe Bewerberbogen Punkt 4.5.).
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“1. Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10 % der Bruttoauftragssumme bei einem Auftragswert ab 250 000,00 EUR als Sicherheit für die vertragsgemäße und...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
1. Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10 % der Bruttoauftragssumme bei einem Auftragswert ab 250 000,00 EUR als Sicherheit für die vertragsgemäße und fristgerechte Ausführung der Leistungen. Im Auftragsfall hat der Bieter/die Bietergemeinschaft auf Anforderung des AG Bürgschaftserklärungen eines den Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers gemäß den Vergabeunterlagen beiliegendem Muster beizubringen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist 6 Wochen vor Leistungsbeginn durch den Auftragsnehmer zu übergeben.
2. Im Auftragsfall ist der Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 3 Mio. EUR für Personen-, Sachschäden pauschal mit einer zweifachen Maximierung sowie eine Mitversicherung von Bearbeitungsschäden mit einer Mindestdeckungssumme von 20 000 000,00 EUR und der Versicherungsschutznach dem Umweltschadensgesetz vorzulegen.
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-06-25
09:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2020-09-04 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2020-06-25
09:00 📅
“1. Die Vergabeunterlagen sind auf der Vergabeplattform Berlin hinterlegt. Um die Vergabeunterlagen zu downloaden, Informationen über Fragen/Antworten und...”
1. Die Vergabeunterlagen sind auf der Vergabeplattform Berlin hinterlegt. Um die Vergabeunterlagen zu downloaden, Informationen über Fragen/Antworten und Änderungen an den Vergabeunterlagen zu erhalten und Angebote elektronisch einzureichen, ist eine Registrierung auf der Vergabeplattform Berlin erforderlich. Die Registrierung ist kostenfrei,
2. Fragen werden nur beantwortet, wenn sie spätestens bis zum 18.6.2020, 9.00 Uhr ausschließlich über die Vergabeplattform Berlin beim Auftraggeber eingehen. Der Auftraggeber informiert die Teilnehmer über eingegangene Fragen und dazu abgegebene Erklärungen über die Vergabeplattform Berlin.
Die Vergabestelle empfiehlt allen Interessenten, zum Abruf von aktuellen Informationen der Vergabestelle sowie Antworten auf Interessenten fragen zum Vergabeverfahren täglich folgenden Link zu nutzen.
https://www.wbm.de/unternehmen/ausschreibungen/rss-feed/
3. Die geforderten Nachweise und Erklärungen sind einzureichen,
4. Der Bewerber muss sämtliche Angaben zwingend auf dem Bewerberbogen machen. Dieser dient der besseren Vergleichbarkeit und soll dem Auftraggeber die Auswahl erleichtern. Die Vergabestelle behält sich vor, nicht sachgerecht in den Rubriken enthaltene Angaben nicht zu würdigen,
5. Geforderte Nachweise sind auch von allen Mitgliedern einer Bewerbergemeinschaft einzureichen,
6. Die Angaben zu Umsatz und Referenzen von Bewerbern und Unterauftragnehmern (bei Eignungsleihe) bzw. Mitgliedern einer Bewerbergemeinschaft können addiert werden. Wenn sich der Bewerber zum Nachweis der Eignung des Unterauftragnehmers bedient (Eignungsleihe), sind die geforderten Nachweise auch von den Unterauftragnehmern einzureichen (Bewerberbogen — Eignungsleihe),
7. Die Angebote (einschließlich aller Unterlagen und Dokumente) sind in deutscher Sprache einzureichen,
8. Bewerber, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben, können die abgeforderten Nachweise, Erklärungen und Qualifikationen für natürliche und juristische Personen in vergleichbarer Form nach den Erfordernissen ihres Herkunftslandes nachweisen. Der Nachweis hat in deutscher Sprache zu erfolgen, ggf. sind Dokumente zu übersetzen. Die Übersetzung ist zu beglaubigen,
9. Auf Anforderung des Auftraggebers sind Nachweise zu den Eigenerklärungen einzureichen,
10. Eine Änderung der Zusammensetzung der Bewerbergemeinschaft nach Ablauf des Angebotes ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Bewerber-/Bietergemeinschaft muss nachweisen, dass durch den Austausch von Unternehmen die nachgewiesene Eignung der Bewerber-/Bietergemeinschaft nicht nachteilig geändert wurde. Die vorgenannten Ausführungen gelten entsprechend im Hinblick auf benannte Drittunternehmen, wie Unterauftragnehmer, verbundene Unternehmen und sonstige Dritte,
11. Es werden nur digitale Angebote akzeptiert. Papierangebote werden ausgeschlossen.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Berlin
Postanschrift: Martin-Luther-Str. 105
Postort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 3090137613 📠 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Verstöße gegen Vergabevorschriften sind gegenüber der Vergabestelle innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Erkennen, bei Verstößen, die sich aus...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Verstöße gegen Vergabevorschriften sind gegenüber der Vergabestelle innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Erkennen, bei Verstößen, die sich aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagenergeben, bis spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe, zu rügen (§ 160 Abs.3 Nr. 1, 2 und 3 GWB). Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann innerhalb von 15 Kalendertagen ein Nachprüfungsantrag bei der o. g. Vergabekammer schriftlich gestellt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung (per Fax oder per der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung (§ 134 Abs. 2 GWB).
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Landes Berlin
Postanschrift: Martin-Luther-Str. 105
Postort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 3090137613 📠
Quelle: OJS 2020/S 095-225936 (2020-05-14)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-10-05) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Name: WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH
Postanschrift: Dircksenstraße 38
URL: www.wbm.de🌏
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Maler- und Anstricharbeiten, Tischlerarbeiten
2020/S 095-225936
Kurze Beschreibung:
“1. Südekumzeile 17a-c, 19a – Umfassende Modernisierung und Instandsetzung mit Strangsanierung – Gesamtbauzeit 1.2.2021 bis 23.12.2021,
2. Südekumzeile 9a-c,...”
Kurze Beschreibung
1. Südekumzeile 17a-c, 19a – Umfassende Modernisierung und Instandsetzung mit Strangsanierung – Gesamtbauzeit 1.2.2021 bis 23.12.2021,
2. Südekumzeile 9a-c, 11a – nur Strangsanierung – Gesamtbauzeit 24.1.2022 bis 2.12.2022.
Beide Bauabschnitte sind von der Bauweise grundsätzlich identisch mit je 162 Wohneinheiten in einem Gebäude mit einer Mietfläche von 10 880 m2. Die Baumaßnahme umfasst 6 Aufgänge, die Häuser sind 6 bis 8-geschossig, Mauerwerksbau.
Die Arbeiten in den Wohneinheiten erfolgen im bewohnten Zustand.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 1 💰
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅ Umfang der Beschaffung
Titel: Maler- und Anstricharbeiten, Tischlerarbeiten
Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Südekumzeile 17 a-c, 19 a
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Südekumzeile 9 a-c, 11 a
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 095-225936
Auftragsvergabe
1️⃣
Los-Identifikationsnummer: 1
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-09-07 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: MBM-TEC Bautechnik GmbH & Co KG
Postort: Berlin
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Berlin🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 1 💰
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Postanschrift: Martin-Luther-Straße 105
Telefon: +49 3090138316📞 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Verstöße gegen Vergabevorschriften sind gegenüber der Vergabestelle innerhalb von einer Frist von 10 Kalendertagen nach erkennen, bei Verstößen, die sich...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Verstöße gegen Vergabevorschriften sind gegenüber der Vergabestelle innerhalb von einer Frist von 10 Kalendertagen nach erkennen, bei Verstößen, die sich aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben, bis spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe, zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 3 GWB). Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann innerhalb von 15 Kalendertagen ein Nachprüfungsantrag bei der o. g. Vergabekammer schriftlich gestellt werden (§ 160 Abs. 3Nr. 4). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung (per Fax oder per E-Mail) der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung (§ 134 Abs. 2 GWB).
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2020/S 197-473741 (2020-10-05)