Verfahren für die Vergabe von Planungsleistungen für Technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 für die Neuordnung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Glaubitz.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-08-06.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-07-06.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Neuordnung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Glaubitz — Technische Ausrüstung
2020-37-11.1.3.05”
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Ingenieurbüros📦
Kurze Beschreibung:
“Verfahren für die Vergabe von Planungsleistungen für Technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 für die...”
Kurze Beschreibung
Verfahren für die Vergabe von Planungsleistungen für Technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 für die Neuordnung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Glaubitz.
Mehr anzeigen
Geschätzter Wert ohne MwSt: EUR 6 300 000 💰
Informationen über Lose
Angebote können für alle Lose eingereicht werden
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Planung der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 1-3 (HLS) gemäß § 53 HOAI
Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Haustechnik📦
Ort der Leistung: Meißen🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Glaubitz
DEUTSCHLAND
Beschreibung der Beschaffung:
“Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des...”
Beschreibung der Beschaffung
Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des Zentrums. Für die zukünftige Unterbringung von mehreren neuen Rettungseinsatzzügen ist eine Erweiterung der Garagen notwendig. Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung wurde entschieden, den Gebäudebestand abzureißen und durch Neubauten zu ersetzten. Als Ersatzneubauten sind die Errichtung einer Halle für Katastrophenschutz, einer Werkstatthalle sowie der Bau von Garagen vorgesehen. Außenlagerflächen und Verkehrsflächen sind neu zu errichten.
Die Realisierung erfolgt in 2 Bauabschnitten, wobei die Funktionsbereiche Schlauchwäsche, Atemschutz-werkstatt, Reinigung von Feuerwehreinsatzkleidung teilweise als Interimslösung in dem neuen Gebäudetrakt des 1. BA unterzubringen sind und im Anschluss in den 2. BA eingeordnet werden müssen. Der ununterbrochene Betrieb der Funktionsbereiche ist über den gesamten Zeitraum der Baumaßnahme abzusichern.
Die Grundstücksfläche wird um 2 600 m erweitert. Die Bestandsgebäude haben eine BGF von ca. 1 450 m. Die Ersatzneubauten haben lt. Studie eine Grundfläche von 2 850 m. Die Aufenthaltsräume und der Sozialtrakt sind im 1. Obergeschoss über den Funktionsbereichen angeordnet.
Baubeginn: 2.1.2022, Fertigstellungstermin: Oktober 2023
Das Vorhaben ist förderfähig.
Es ist vorgesehen, die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 1-3 gem. § 53 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 sowie folgende besondere Leistungen zu vergeben:
— Überwachen von Mängelbeseitigungen innerhalb der Mängelbeseitigungsfrist nach § 13 VOB/B bei den Gewerken, bei denen der AN die Ausführung überwacht hat
Die Beauftragung erfolgt stufenweise unterteilt nach einzelnen Leistungsphasen. Vorgesehen ist zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1-3. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller vorgesehenen Leistungsphasen besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Leistungsphasen. Die stufenweise Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Förderung des Bauvorhabens und unter dem Vorbehalt, dass der Auftragnehmer die Gewähr für eine sachgerechte, qualitätsvolle und termingerechte Leistungserfüllung bietet.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Vorstellung Projektteam
Qualitätskriterium (Gewichtung): 15 %
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Präsenz vor Ort und Kommunikation mit dem Bauherrn
Qualitätskriterium (Gewichtung): 5 %
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Projektabwicklung/Kostenmanagement
Qualitätskriterium (Gewichtung): 10 %
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Projektabwicklung/Terminmanagement
Qualitätskriterium (Bezeichnung):
“Kurze Analyse der Projektaufgabe sowie Darstellung der ersten Schritte im Auftragsfall”
Qualitätskriterium (Gewichtung): 30 %
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Präsentation
Kostenkriterium (Name): Honorar/Honorarangebot
Kostenkriterium (Gewichtung): 15 %
Kostenkriterium (Name): Honorar/Stundensätze im Mittel
Kostenkriterium (Gewichtung): 5 %
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 127 700 💰
Dauer
Datum des Beginns: 2020-10-01 📅
Datum des Endes: 2023-10-31 📅
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Dieser Vertrag ist verlängerbar ✅ Beschreibung
Beschreibung der Verlängerungen:
“Eine Verlängerung kann sich bei unvorhersehbaren Störungen im Bau- und Terminablauf ergeben.” Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Vorgesehene Mindestanzahl: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Der Auftraggeber (AG) wird die fristgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge (TA) anhand d. in d. Bekanntmachung benannten Nachweise u. Erklärungen formal u....”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
Der Auftraggeber (AG) wird die fristgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge (TA) anhand d. in d. Bekanntmachung benannten Nachweise u. Erklärungen formal u. inhaltlich prüfen u. bewerten.
Die Auswahl erfolgt unter den formal zulässigen TA (Nachweis der Erfüllung der geforderten Mindeststandards) Anhand einer Bewertungsmatrix, die Kriterien werden folgend bewertet: Vergabe von 0- max. 3 Punkten (Pkt.) Pro Kriterium, die Punktzahl pro Kriterium wird gewichtet. Es können maximal 300 Punkte erreicht werden. Die Rangfolge richtet sich nach den erreichten gewichteten Punktzahlen. Maximal werden die 3 Bewerber mit der höchsten Punktzahl zur Verhandlung geladen. Wird die Anzahl durch Bewerber/innen mit gleicher Punktzahl überschritten, entscheidet unter diesen das Los.
Formale Prüfung der Mindeststandards:
1. fristgerechter Eingang,
2. vollständige Bewerbungsunterlagen,
3. Einreichung des Teilnahmeantrags elektronisch über die Vergabeplattform,
4. Abschlusserklärungen in Textform unterschrieben,
5. Bestätigung d. Unabhängigkeit von Ausführungs- und Lieferinteressen gem. § 73 (3) VgV,
6. Erklärung zum Verpflichtungsgesetz,
7. Angabe zur Art der Bewerbung,
8. bei Bewerbergemeinschaften (BG): Geforderte Nachweise von allen Mitgliedern u. Erklärung zur gesamtschuldnerischen Haftung,
9. Angaben zu Unterauftragnehmern gem. § 36 VgV, Verpflichtungserklärung der Unterauftragnehmer ist beizufügen,
10. Angaben zu Inanspruchnahme von Kapazitäten anderer Unternehmen (Eignungsleihe) gem. § 47 (1) VgV, Verpflichtungserklärung der anderen Unternehmen ist beizufügen,
11. Bestätigung des Nichtvorliegens von zwingenden und fakultativen Ausschlussgründen nach §§ 123 u. 124 GWB,
12. Nachweis über Befähigung zur Berufsausübung durch Eintrag in ein Berufsregister gem. § 44 (1),
13. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung gem. Pkt. III.1.2),
14. Nichtvorliegen einer Mehrfachbewerbung,
15. Nachweis der Mindestreferenzen 1 und 2 gem. Pkt. III.1.3),
16. Nachweis der beruflichen Qualifikation des Projektleiters.
Auswahlkriterien und deren Wichtung:
Technische u. berufliche Leistungsfähigkeit; (Anforderungen der Referenzen gem. Pkt. III.1.3), Gesamtwichtung 100 %, davon:
1.1. Referenz 1 (Mindestreferenz), Herstellungskosten (KG 410-430) in Euro brutto, Wichtung 50 %,
1.2. Referenz 2 (Mindestreferenz), persönliche Referenz Projektleiter, Wichtung 20 %,
1.3. Referenz 3 (optionale Referenz), weitere Referenz des Bewerbers gem. Mindestanforderungen, Wichtung 30 %.
Die detaillierte Punktbewertung ist dem beigefügten Dokument „Bewertungsmatrix Stufe 1“ zu entnehmen.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:
“Stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen (LPH): Mit Abschluss des Verhandlungsverfahrens werden vertraglich die LPH 1-3 für die...”
Beschreibung der Optionen
Stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen (LPH): Mit Abschluss des Verhandlungsverfahrens werden vertraglich die LPH 1-3 für die Planungsleistungen für Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1-3 (HLS) gemäß § 53 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 vergeben. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller LPH besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster LPH. Die stufenweise Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Förderung des Bauvorhabens und unter dem Vorbehalt, dass der Auftragnehmer die Gewähr für eine sachgerechte, qualitätsvolle und termingerechte Leistungserfüllung bietet.
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Planung der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 4 und 5 (ELT) gemäß § 53 HOAI
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Planung von Stromversorgungssystemen📦
Beschreibung der Beschaffung:
“Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des...”
Beschreibung der Beschaffung
Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des Zentrums. Für die zukünftige Unterbringung von mehreren neuen Rettungseinsatzzügen ist eine Erweiterung der Garagen notwendig. Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung wurde entschieden, den Gebäudebestand abzureißen und durch Neubauten zu ersetzten. Als Ersatzneubauten sind die Errichtung einer Halle für Katastrophenschutz, einer Werkstatthalle sowie der Bau von Garagen vorgesehen. Außenlagerflächen und Verkehrsflächen sind neu zu errichten.
Die Realisierung erfolgt in 2 Bauabschnitten, wobei die Funktionsbereiche Schlauchwäsche, Atemschutz-werkstatt, Reinigung von Feuerwehreinsatzkleidung teilweise als Interimslösung in dem neuen Gebäudetrakt des 1. BA unterzubringen sind und im Anschluss in den 2. BA eingeordnet werden müssen. Der ununterbrochene Betrieb der Funktionsbereiche ist über den gesamten Zeitraum der Baumaßnahme abzusichern.
Die Grundstücksfläche wird um 2 600 m erweitert. Die Bestandsgebäude haben eine BGF von ca. 1 450 m. Die Ersatzneubauten haben lt. Studie eine Grundfläche von 2 850 m. Die Aufenthaltsräume und der Sozialtrakt sind im 1. Obergeschoss über den Funktionsbereichen angeordnet.
Baubeginn: 2.1.2022, Fertigstellungstermin: Oktober 2023
Das Vorhaben ist förderfähig.
Es ist vorgesehen, die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4 und 5 (ELT) gem. § 53 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 sowie folgende besondere Leistungen zu vergeben:
— Überwachen von Mängelbeseitigungen innerhalb der Mängelbeseitigungsfrist nach § 13 VOB/B bei den Gewerken, bei denen der AN die Ausführung überwacht hat.
Die Beauftragung erfolgt stufenweise unterteilt nach einzelnen Leistungsphasen. Vorgesehen ist zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1-3. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller vorgesehenen Leistungsphasen besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Leistungsphasen. Die stufenweise Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Förderung des Bauvorhabens und unter dem Vorbehalt, dass der Auftragnehmer die Gewähr für eine sachgerechte, qualitätsvolle und termingerechte Leistungserfüllung bietet.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Kostenkriterium (Name): Honorar/ Honorarangebot
Kostenkriterium (Name): Honorar/ Stundensätze im Mittel
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 81 100 💰
Informationen über die Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Der Auftraggeber (AG) wird die fristgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge (TA) anhand d. in d. Bekanntmachung benannten Nachweise u. Erklärungen formal u....”
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern
Der Auftraggeber (AG) wird die fristgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge (TA) anhand d. in d. Bekanntmachung benannten Nachweise u. Erklärungen formal u. inhaltlich prüfen u. bewerten.
Die Auswahl erfolgt unter d. formal zulässigen TA (Nachweis der Erfüllung der geforderten Mindeststandards) Anhand einer Bewertungsmatrix, die Kriterien werden folgend bewertet: Vergabe von 0- max. 3 Punkten (Pkt.) Pro Kriterium, die Punktzahl pro Kriterium wird gewichtet. Es können maximal 300 Punkte erreicht werden. Die Rangfolge richtet sich nach den erreichten gewichteten Punktzahlen. Maximal werden die 3 Bewerber mit der höchsten Punktzahl zur Verhandlung geladen. Wird die Anzahl durch Bewerber/innen mit gleicher Punktzahl überschritten, entscheidet unter diesen das Los.
Formale Prüfung der Mindeststandards:
1. fristgerechter Eingang,
2. vollständige Bewerbungsunterlagen,
3. Einreichung des TA elektronisch über die Vergabeplattform,
4. Abschlusserklärungen in Textform unterschrieben,
5. Bestätigung d. Unabhängigkeit von Ausführungs- und Lieferinteressen gem. § 73 (3) VgV,
6. Erklärung zum Verpflichtungsgesetz,
7. Angabe zur Art der Bewerbung,
8. bei Bewerbergemeinschaften (BG): Geforderte Nachweise von allen Mitgliedern u. Erklärung zur gesamtschuldnerischen Haftung,
9. Angaben zu Unterauftragnehmern gem. § 36 VgV, Verpflichtungserklärung der Unterauftragnehmer ist beizufügen,
10. Angaben zu Inanspruchnahme von Kapazitäten anderer Unternehmen (Eignungsleihe) gem. § 47 (1) VgV, Verpflichtungserklärung der anderen Unternehmen ist beizufügen,
11. Bestätigung des Nichtvorliegens von zwingenden und fakultativen Ausschlussgründen nach §§ 123 u. 124 GWB,
12. Nachweis über Befähigung zur Berufsausübung durch Eintrag in ein Berufsregister gem. § 44 (1),
13. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung gem. Pkt. III.1.2),
14. Nichtvorliegen einer Mehrfachbewerbung,
15. Nachweis der Mindestreferenzen 1 und 2 gem. Pkt. III.1.3),
16. Nachweis der beruflichen Qualifikation des Projektleiters.
Auswahlkriterien und deren Wichtung:
Technische u. berufliche Leistungsfähigkeit; (Anforderungen der Referenzen gem. Pkt. III.1.3),
Gesamtwichtung 100 %, davon:
1.1. Referenz 1 (Mindestreferenz), Herstellungskosten (KG 440 und 450) in Euro brutto, Wichtung 50 %,
1.2. Referenz 2 (Mindestreferenz), persönliche Referenz Projektleiter, Wichtung 20 %,
1.3. Referenz 3 (optionale Referenz), weitere Referenz des Bewerbers gem. Mindestanforderungen, Wichtung 30 %.
Die detaillierte Punktbewertung ist dem beigefügten Dokument „Bewertungsmatrix Stufe 1“ zu entnehmen.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Beschreibung der Optionen:
“Stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen (LPH): Mit Abschluss des Verhandlungsverfahrens werden vertraglich die LPH 1-3 für die...”
Beschreibung der Optionen
Stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen (LPH): Mit Abschluss des Verhandlungsverfahrens werden vertraglich die LPH 1-3 für die Planungsleistungen für Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 4 und 5 (ELT) gemäß § 53 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 vergeben. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller LPH besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster LPH. Die stufenweise Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Förderung des Bauvorhabens und unter dem Vorbehalt, dass der Auftragnehmer die Gewähr für eine sachgerechte, qualitätsvolle und termingerechte Leistungserfüllung bietet.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Teilnahmeantrag/Formblatt zur Eigenerklärung erhältlich unter dem in I.3) Kommunikation angegebenen Link.
Der vollständig ausgefüllte Teilnahmeantrag =...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Teilnahmeantrag/Formblatt zur Eigenerklärung erhältlich unter dem in I.3) Kommunikation angegebenen Link.
Der vollständig ausgefüllte Teilnahmeantrag = Formular zur Eigenerklärung ist fristgerecht elektronisch einzureichen. Per Post, per E-Mail, per Fax oder über die Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform eingereichte TA werden nicht berücksichtigt.
Mitglieder von Bewerbergemeinschaften (BG) haben grundsätzlich alle Erklärungen/Nachweise für jedes Mitglied abzugeben (Ausnahme: Referenzprojekte).
Geforderte Angaben in Teil II des Formulars:
A) Angaben zum Wirtschaftsteilnehmer:
1) Angaben zur Identität:
Firmenbezeichnung, Postanschrift, Kontaktperson(en), Kontaktdaten, Zweigstellen, Niederlassungen,
2) Allgemeine Angaben:
Handelt es sich bei dem Wirtschaftsteilnehmer um ein Kleinstunternehmen, kleines, mittleres oder großes Unternehmen (bei BG: Angaben zur Einordnung des jeweiligen Unternehmens für alle Mitglieder); Rechtsform gem. § 43 (1) VgV 2016,
3) Bestätigung d. Wirtschaftsteilnehmers gem. § 73 (3) VgV 2016, dass dessen Leistungen unabhängig von Ausführungs- u. Lieferinteressen erbracht werden,
4) Erklärung zur Zustimmung zum Verpflichtungsgesetz gem. Anl. 6 zum Vertragsmuster,
5) Art der Bewerbung:
Angabe, ob Bewerbung Einzel- oder Gemeinschaftsbewerbung ist (bei BG gem. § 43 (2) VgV 2016 ist Formular für Eigenerklärung von jedem Mitglied separat vorzulegen, unter:
a) Angabe Funktion Wirtschaftsteilnehmer in Gruppe,
b) Angabe, welche weiteren Wirtschaftsteilnehmer am Vergabeverfahren teilnehmen,
c) ggf. Bezeichnung teilnehmender Gruppe),
Außerdem bei BG: Erklärung über gesamtschuldnerische Haftung u. bevollmächtigten Vertreter als Anlage (Formblatt) beifügen.
B) Angaben zu Vertretern des Wirtschaftsteilnehmers:
Angaben zum Vertretungsberechtigten (falls zutreffend) mit vollständigem Namen, Position/beauftragt in seiner/Ihrer Eigenschaft; Postanschrift, Kontaktdaten sowie weitere Informationen zur Vertretungsberechtigung (Form, Umfang etc.),
C) Angaben, ob ein Teil des Auftrages gem. § 36 VgV 2016 an Dritte weitergegeben werden soll und Benennen dieser Unternehmen. Verpflichtungserklärung ist vorzulegen (Formblatt im Anhang der Eigenerklärung),
D) Angaben zur Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen gem. § 47 (1) VgV 2016 (Eignungsleihe): Verpflichtungserklärung ist vorzulegen (Formblatt im Anhang der Eigenerklärung).
Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unternehmens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, so ist eine gemeinsame Haftung des Bewerbers oder Bieters und des anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe zu übernehmen.
Geforderte Angaben in Teil III mit Eigenerklärung zu Ausschlussgründen:
A: im Zusammenhang mit strafrechtlicher Verurteilung gem. § 123 (1) GWB (zwingende Ausschlussgründe),
B: im Zusammenhang mit Entrichtung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen gem. § 123 (4) GWB,
C: im Zusammenhang mit Insolvenz, Interessenkonflikten o. beruflichem Fehlverhalten gem. § 124 (1) GWB (fakultative Ausschlussgründe).
Geforderte Angaben in Teil IV Eignungskriterien:
A: Befähigung zur Berufsausübung durch Eintrag in ein Berufs- oder Handelsregister gemäß § 44 (1) i. V. m. § 46 (3) Nr. 6 VgV 2016 (Ausschlusskriterium). Angabe Name des Bewerbers bzw. der verantwortlichen Führungskraft bei juristischen Personen ist eine Kopie des aktuellen Handels-/Partnerschaftsregisterauszugs beizufügen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 45 (1) Nr. 3 VgV:
1) Name des Versicherers; Deckungssumme Personenschäden; Deckungssumme Sonstige Schäden;...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 45 (1) Nr. 3 VgV:
1) Name des Versicherers; Deckungssumme Personenschäden; Deckungssumme Sonstige Schäden; Maximierung im Schadensfall; belegt durch Kopie als Anlage,
2) Werden die geforderten Deckungssummen in Höhe von mind. 2,0 Mio. EUR für Personenschäden, mind. 1 500 000 EUR für sonstige Schäden und die geforderte 3-fache Maximierung nicht erreicht, so ist eine Erklärung des Versicherers beizufügen, dass 1. die Deckungssummen/die Maximierung im Auftragsfall angepasst werden oder 2. im Auftragsfall eine objektbezogene Versicherung abgeschlossen wird (Ausschlusskriterium).
Bei Bewerbergemeinschaften ist der Nachweis von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft zu erbringen.
Der Nachweis des Versicherers darf nicht älter als 12 Monate zum Schlusstermin der Bewerbungsfrist des Teilnahmeantrages sein. Der Nachweis ist als Anlage beizufügen.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“A) Nachweis der u. g. Mindestreferenzen 1 und 2 (je LOS),
B) vorgesehener Projektleiter: Nachweis der Qualifikation durch Referenz 2 (je LOS).
A)...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
A) Nachweis der u. g. Mindestreferenzen 1 und 2 (je LOS),
B) vorgesehener Projektleiter: Nachweis der Qualifikation durch Referenz 2 (je LOS).
A) Referenzen:
Gefordert ist die Darstellung von mind. 2 Referenzen je Los im Bereich der Planung der Technischen Ausrüstung gemäß § 46 (3) Nr. 1 i. V. m. § 75 (5) VgV 2016. Es kann eine Referenzbescheinigung des öffentlichen Auftraggebers vorgelegt werden.
Andernfalls gelten die im übergebenen Formblatt getätigten Eintragungen als Eigenerklärung. Eine Mehrfachnennung von Referenzobjekten ist eingeschränkt möglich, die Ausnahme bilden Referenz 2 und 5, diese dürfen nicht identisch sein.
Los 1:
Referenz 1 (Mindestreferenz): Mindestkriterien (bei Nichterfüllung Ausschluss): Planung der Technischen Ausrüstung, mindestens Planung für die Anlagengruppen 1-3 gem. § 53 HOAI, für den Neubau eines Gebäudes, mind. Honorarzone II (gem. Anlage 15.2 HOAI), mind. LPH 2-3 und 5-8 gem. § 55 HOAI erbracht, Fertigstellung (Übergabe Nutzer ist erfolgt) im Zeitraum nach dem 1.1.2014 bis zur Abgabe des Teilnahmeantrages, Herstellungskosten (KG 410-430) mind. 200 000 EUR brutto.
Referenz 2 (Mindestreferenz), persönliche Referenz des Projektleiters: Mindestkriterien (bei Nichterfüllung Ausschluss): Planung der Technischen Ausrüstung, mindestens Planung für die Anlagengruppen 1-3 gem. § 53. HOAI für den Neubau eines Gebäudes, mind. Honorarzone II (gem. Anlage 15.2 HOAI), mind. LPH 2-3 und 5-8 gem. § 55 HOAI erbracht, Fertigstellung (Übergabe Nutzer ist erfolgt) im Zeitraum nach dem 1.1.2014 bis zur Abgabe des Teilnahmeantrages, Herstellungskosten (KG 410-430) mind. 200 000 EUR brutto.
Referenz 3 (optionale Referenz) weitere Referenz des Bewerbers, die nicht identisch mit Referenz 1 sein darf: Mindestkriterien (bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung): Planung der Technischen Ausrüstung, mindestens Planung für die Anlagengruppen 1-3 gem. § 53 HOAI, für den Neubau eines Gebäudes, mind. Honorarzone II (gem. Anlage 15.2 HOAI), mind. LPH 2-3 und 5-8 gem. § 55 HOAI erbracht, Fertigstellung (Übergabe Nutzer ist erfolgt) im Zeitraum nach dem 1.1.2014 bis zur Abgabe des Teilnahmeantrages, Herstellungskosten (KG 410-430) mind. 200 000 EUR brutto.
Los 2:
Referenz 1 (Mindestreferenz): Mindestkriterien (bei Nichterfüllung Ausschluss): Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung, mindestens Planung für die Anlagengruppen 4 und 5 gem. § 53 HOAI, für den Neubau eines Gebäudes, mind. Honorarzone II (gem. Anlage 15.2 HOAI), mind. LPH 2-3 und 5-8 gem. § 55 HOAI erbracht, Fertigstellung (Übergabe Nutzer ist erfolgt) im Zeitraum nach dem 1.1.2014 bis zur Abgabe des Teilnahmeantrages, Herstellungskosten (KG 440 und 450) mind. 100 000 EUR brutto.
Referenz 2 (Mindestreferenz), persönliche Referenz des Projektleiters: Mindestkriterien (bei Nichterfüllung Ausschluss): Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung, mindestens Planung für die Anlagengruppen 4-5 gem. § 53 HOAI, für den Neubau eines Gebäudes, mind. Honorarzone II (gem. Anlage 15.2 HOAI), mind. LPH 2-3 und 5-8 gem. § 55 HOAI erbracht, Fertigstellung (Übergabe Nutzer ist erfolgt) im Zeitraum nach dem 1.1.2014 bis zur Abgabe des Teilnahmeantrages, Herstellungskosten (KG 440-450) mind. 100 000 EUR brutto.
Referenz 3 (optionale Referenz) weitere Referenz des Bewerbers, die nicht identisch mit Referenz 1 sein darf: Mindestkriterien (bei Nichterfüllung keine Wertung der Referenz) Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung, mindestens Planung für die Anlagengruppen 4 und 5 gem. § 53 HOAI, für den Neubau eines Gebäudes, mind. Honorarzone II (gem. Anlage 15.2 HOAI), mind. LPH 2-3 und 5-8 gem. § 55 HOAI erbracht, Fertigstellung (Übergabe Nutzer ist erfolgt) im Zeitraum nach dem 1.1.2014 bis zur Abgabe des Teilnahmeantrages, Herstellungskosten (KG 440 und 450) mind. 100 000 EUR brutto.
Geforderte Angaben zu den Referenzen 1-3: Objektbezeichnung und Objektbeschreibung, Auftraggeber/- in mit Bezeichnung, Ansprechpartner und Telefonnummer, Angabe zur Art des Auftraggebers (öffentlich/Nichtöffentlich), Leistungszeitraum mit Leistungsbeginn und Übergabe an den Nutzer (Monat/Jahr), erbrachte Leistungsphasen gemäß § 55 HOAI 2013, Honorarzone gemäß § 54 HOAI, Herstellungskosten (Los 1: KG 410 – 430, Los 2: KG 440 und 450 in EUR brutto), Darstellung einer Referenz jeweils auf max. 3 Blatt DIN A4.
Zusätzlich: zu Referenz 2: Angabe, Funktion des vorgesehenen PLs, ob vorgesehener PL in eingereichter Referenz als PL gearbeitet hat.
B) Qualifikation Projektleiter:
Angaben zum vorgesehenen Projektleiter: Name, berufliche Qualifikation des vorgesehenen Projektleiters, Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung gem. § 46 (3) Nr. 2 u. 6 VgV 2016.
Mehr anzeigen Informationen über einen bestimmten Beruf
Reserviert für einen bestimmten Beruf
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
“Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: § 75 (1) und...”
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: § 75 (1) und (3) VgV 2016 Teilnahmeberechtigt sind Personen, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ zu tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland als „Ingenieur“ tätig zu werden. Teilnahmeberechtigt sind ferner Arbeitsgemeinschaften solcher natürlicher Personen sowie juristische Personen, sofern in deren Satzungsregelungen der Geschäftszweck auf das Erbringen von Planungsleistungen „Technische Ausrüstung" ausgerichtet ist und sie für die Durchführung der Aufgabe einen verantwortlichen Berufsangehörigen gemäß der genannten Bedingungen benennen können sowie Arbeitsgemeinschaften solcher juristischer Personen.
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. Abgabe einer Erklärung, dass die Mitglieder der BG (ARGE) gesamtschuldnerisch haften, auch über...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. Abgabe einer Erklärung, dass die Mitglieder der BG (ARGE) gesamtschuldnerisch haften, auch über die Auflösung der BG hinaus. Die BG muss einen bevollmächtigten Vertreter benennen. Für die Erklärung kann das vorgegebene Formblatt verwendet werden (Anlage zum Formular der Eigenerklärung). Der Nachweis muss mit Abgabe der Bewerbung erfolgen. Der AG behält sich vor, weitere Unterlagen abzufordern, welche die Zulässigkeit der Kooperation in Form einer BG (§ 1 GWB) belegen. Sollte sich im Laufe des Verfahrens eine bestehende BG in ihrer Zusammensetzung verändern oder ein Einzelbewerber das Verfahren in BG fortsetzen wollen, ist dies nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des AG zulässig. Diese wird jedenfalls nicht erteilt, wenn durch die Veränderung der Wettbewerb wesentlich beeinträchtigt wird oder die Veränderung Auswirkungen auf Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit hat.
Verfahren Art des Verfahrens
Wettbewerbliches Verfahren mit Verhandlung
Informationen zur Verhandlung
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ersten Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen zu führen
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-08-06
13:00 📅
Voraussichtliches Datum der Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber: 2020-08-26 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2020-10-31 📅
“Die Einreichung der Teilnahmeanträge und Angebote per Post, per Telefax, per E-Mail und über die Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform ist nicht zulässig...”
Die Einreichung der Teilnahmeanträge und Angebote per Post, per Telefax, per E-Mail und über die Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss aus dem Verfahren.
Jegliche Kommunikation (Änderung von Vergabeunterlagen, Informationsschreiben, etc.) wird über die Plattform www.evergabe.de bereitgestellt. Auch Anfragen zu den Vergabeunterlagen müssen elektronisch über die Plattform gestellt werden.
Sobald dort neue Informationen zu einem Vergabeverfahren veröffentlicht werden, erhalten Sie als registrierter Teilnehmer von www.evergabe.de eine E-Mail-Benachrichtigung.
Die Teilnahme am Bewerbungsverfahren erfolgt über das vollständig auszufüllende Formular zur Eigenerklärung, das um die in den Ziffern III.1) und III.2) dieser Bekanntmachung geforderten Angaben und Nachweise zu ergänzen und elektronisch über www.evergabe.de einzureichen ist. Das Formular zur Eigenerklärung kann unter der im Punkt I.3) dieser Bekanntmachung angegebenen Internetadresse abgerufen werden. Nicht fristgerecht elektronisch eingereichte Unterlagen werden nicht berücksichtigt.
Die Bewerber erklären förmlich mit Abgabe des TA, dass die von ihnen angegebenen Informationen genau und korrekt sind und sie sich der Konsequenzen schwerwiegender Täuschung bewusst sind. Die Bewerber erklären förmlich, dass sie in der Lage sind, die Bescheinigungen u. andere genannte dokumentarische Nachweise unverzüglich auf Anfrage beizubringen.
Kopien von Nachweisen werden anerkannt, sofern sie keinen Anlass zu Zweifeln an der Übereinstimmung mit dem Original geben. Nicht deutschsprachige Nachweise müssen als beglaubigte Übersetzung in Deutsch vorgelegt werden (Mindestanforderung). Für die Ausarbeitung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen werden keine Kosten erstattet (§ 77 (1) VgV).
Der AG behält sich nach § 56 (2) bis (4) VgV vor, fehlende Nachweise und Erklärungen nachzufordern. Bewerbungen, die nicht alle geforderten Angaben, Nachweise und Referenzen enthalten, werden ausgeschlossen, sofern diese auf Anforderung nicht innerhalb einer gesetzten Frist nachgeliefert werden.
Mindestreferenzen: Das Erfüllen der genannten Mindeststandards der jeweiligen Referenz ist für die Wertung zwingend erforderlich. Das Nichteinreichen einer Mindestreferenz bzw. das Nichterfüllen der Mindestanforderungen einer Mindestreferenz führt zum Ausschluss aus dem weiteren Verfahren.
Sofern eine optionale Referenz eingereicht wird, kann diese nur gewertet werden, wenn die dafür genannten Mindeststandards erfüllt werden. Das Nichteinreichen oder Nichtbewerten einer optionalen Referenz führt nicht zum Ausschluss aus dem Verfahren.
Nicht erwünscht sind allg. Werbebroschüren u. Unterlagen zur Vorstellung des Bewerbers sowie zusätzliche Angaben, die über die geforderten hinausgehen. Diese werden im Verfahren nicht berücksichtigt.
Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig. Eine Mehrfachbewerbung ist auch eine Bewerbung unterschiedlicher Niederlassungen eines Büros. Mehrfachbewerbungen von Mitgliedern einer Bewerbergemeinschaft (BG) bzw. unterschiedlicher Niederlassungen eines Büros haben das Ausscheiden aller Mitglieder der BG zur Folge.
Hinweis: Vorlage der Verpflichtungserklärungen gem. § 47 VgV der Nachunternehmer und ggf. deren Nachunternehmern, soweit sich der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll o. ein Mitglied einer BG, die den Zuschlag erhalten soll, auf die Fachkunde o. Leistungsfähigkeit von Nachunternehmern beruft. Sollten Verpflichtungserklärungen der Nachunternehmer bis zum Zeitpunkt der beabsichtigten Zuschlagserteilung nicht vorgelegt werden können, erfolgt ein nachträglicher Ausschluss wegen mangelnder Eignung. (Ausschlusskriterium).
Enthalten die Bekanntmachung od. die Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb Unklarheiten, Widersprüche od. verstoßen diese nach Auffassung des Bewerbers gegen geltendes Recht, so hat der Bewerber den Auftraggeber unverzüglich schriftlich darauf hinzuweisen. Erfolgt dies nicht, ist der Bewerber mit diesen Einwendungen präkludiert.
Mit Abgabe des Teilnahmeantrages erklären die Bewerber, dass sie einer Verkürzung der Frist zur Angebotsabgabe in der 2. Stufe des Verfahrens gem. § 17(7) VgV von 30 auf 20 Kalendertage zustimmen.
Die örtliche Präsenz des Bewerbers ist während der Planungszeit in engen Intervallen gem.
Projekterfordernis sicherzustellen. Für die gesamte Projektlaufzeit ist personelle Kontinuität hinsichtlich der Präsenz vor Ort zu gewährleisten.
Die Verhandlungsgespräche finden voraussichtlich in der 39.KW 2020 statt.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postanschrift: Braustraße 2
Postort: Leipzig
Postleitzahl: 04107
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3419771040📞
E-Mail: vergabekammer@ldl.sachsen.de📧
Fax: +49 3419771049 📠
URL: www.ldl.sachsen🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Der Auftraggeber weist darauf hin, dass ein Nachprüfungsantrag nach § 160 (3) GWB unzulässig ist, soweit:
1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Der Auftraggeber weist darauf hin, dass ein Nachprüfungsantrag nach § 160 (3) GWB unzulässig ist, soweit:
1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2020/S 130-319485 (2020-07-06)
Ergänzende Angaben (2020-07-21) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Neuordnung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Glaubitz – Technische Ausrüstung
2020-37-11.1.3.05”
Kurze Beschreibung:
“Verfahren für die Vergabe von Planungsleistungen für Technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 04. Juli 2019 für die...”
Kurze Beschreibung
Verfahren für die Vergabe von Planungsleistungen für Technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 04. Juli 2019 für die Neuordnung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Glaubitz.
Ergänzende Informationen Referenz der ursprünglichen Mitteilung
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2020/S 130-319485
Änderungen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: II.2.7)
Los-Identifikationsnummer: 1
Ort des zu ändernden Textes:
“Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems” Alter Wert
Text: Beginn: 01/10/2020
Neuer Wert
Text: Beginn: 12/10/2020
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: II.2.7)
Los-Identifikationsnummer: 2
Ort des zu ändernden Textes:
“Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems” Alter Wert
Text: Beginn: 01/10/2020
Neuer Wert
Text: Beginn: 12/10/2020
Quelle: OJS 2020/S 141-347703 (2020-07-21)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-10-27) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Neuordnung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Glaubitz— Technische Ausrüstung
2020-37-11.1.3.05”
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 198553.54 💰
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅ Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des...”
Beschreibung der Beschaffung
Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des Zentrums. Für die zukünftige Unterbringung von mehreren neuen Rettungseinsatzzügen ist eine Erweiterung der Garagen notwendig. Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung wurde entschieden, den Gebäudebestand abzureißen und durch Neubauten zu ersetzten. Als Ersatzneubauten sind die Errichtung einer Halle für Katastrophenschutz, einer Werkstatthalle sowie der Bau von Garagen vorgesehen. Außenlagerflächen und Verkehrsflächen sind neu zu errichten.
Die Realisierung erfolgt in 2 Bauabschnitten, wobei die Funktionsbereiche Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Reinigung von Feuerwehreinsatzkleidung teilweise als Interimslösung in dem neuen Gebäudetrakt des 1. BA unterzubringen sind und im Anschluss in den 2. BA eingeordnet werden müssen. Der ununterbrochene Betrieb der Funktionsbereiche ist über den gesamten Zeitraum der Baumaßnahme abzusichern. Die Grundstücksfläche wird um 2 600 m erweitert. Die Bestandsgebäude haben eine Grundfläche von 2 850 m. Die Aufenthaltsräume und der Sozialtrakt sind im 1. Obergeschoss über den Funktionsbereichen angeordnet. Baubeginn: 2.1.2022, Fertigstellungstermin: Oktober 2023.
Das Vorhaben ist förderfähig.
Es ist vorgesehen, die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 1-3 gem. § 53 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 sowie folgende besondere Leistungen zu vergeben:
— Überwachen von Mängelbeseitigungen innerhalb der Mängelbeseitigungsfrist nach § 13 VOB/B bei den Gewerken, bei denen der AN die Ausführung überwacht hat.
Die Beauftragung erfolgt stufenweise unterteilt nach einzelnen Leistungsphasen. Vorgesehen ist zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1-3. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller vorgesehenen Leistungsphasen besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Leistungsphasen. Die stufenweise Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Förderung des Bauvorhabens und unter dem Vorbehalt, dass der Auftragnehmer die Gewähr für eine sachgerechte, qualitätsvolle und termingerechte Leistungserfüllung bietet.
Mehr anzeigen
Beschreibung der Beschaffung:
“Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des...”
Beschreibung der Beschaffung
Der Landkreis Meißen beabsichtigt auf dem Grundstück des bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrums Glaubitz die Neuordnung und Umstrukturierung des Zentrums. Für die zukünftige Unterbringung von mehreren neuen Rettungseinsatzzügen ist eine Erweiterung der Garagen notwendig. Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung wurde entschieden, den Gebäudebestand abzureißen und durch Neubauten zu ersetzten. Als Ersatzneubauten sind die Errichtung einer Halle für Katastrophenschutz, einer Werkstatthalle sowie der Bau von Garagen vorgesehen. Außenlagerflächen und Verkehrsflächen sind neu zu errichten.
Die Realisierung erfolgt in 2 Bauabschnitten, wobei die Funktionsbereiche Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Reinigung von Feuerwehreinsatzkleidung teilweise als Interimslösung in dem neuen Gebäudetrakt des 1. BA unterzubringen sind und im Anschluss in den 2. BA eingeordnet werden müssen. Der ununterbrochene Betrieb der Funktionsbereiche ist über den gesamten Zeitraum der Baumaßnahme abzusichern. Die Grundstücksfläche wird um 2 600 m erweitert. Die Bestandsgebäude haben eine BGF von ca. 1 450 m. Die Ersatzneubauten haben lt. Studie eine Grundfläche von 2 850 m. Die Aufenthaltsräume und der Sozialtrakt sind im 1. Obergeschoss über den Funktionsbereichen angeordnet. Baubeginn: 2.1.2022, Fertigstellungstermin: Oktober 2023.
Das Vorhaben ist förderfähig.
Es ist vorgesehen, die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4 und 5 (ELT) gem. § 53 HOAI unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils vom 4. Juli 2019 sowie folgende besondere Leistungen zu vergeben:
— Überwachen von Mängelbeseitigungen innerhalb der Mängelbeseitigungsfrist nach § 13 VOB/B bei den Gewerken, bei denen der AN die Ausführung überwacht hat.
Die Beauftragung erfolgt stufenweise unterteilt nach einzelnen Leistungsphasen. Vorgesehen ist zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1-3. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller vorgesehenen Leistungsphasen besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Leistungsphasen. Die stufenweise Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Förderung des Bauvorhabens und unter dem Vorbehalt, dass der Auftragnehmer die Gewähr für eine sachgerechte, qualitätsvolle und termingerechte Leistungserfüllung bietet.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 130-319485
Auftragsvergabe
1️⃣
Los-Identifikationsnummer: 1
Titel: Planung der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 1-3 (HLS) gemäß § 53 HOAI
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-10-15 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 2
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Günther Ingenieure GmbH
Postanschrift: Enderstraße 94
Postort: Dresden
Postleitzahl: 01277
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: akquise@g-ingenieure.de📧
Region: Dresden, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 118243.22 💰
2️⃣
Los-Identifikationsnummer: 2
Titel: Planung der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 4 und 5 (ELT) gemäß § 53 HOAI
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: D.I.E. Projekt GmbH
Postanschrift: Buchenstraße 12
Postleitzahl: 01097
E-Mail: info@diep-ingenieure.de📧 Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 80310.32 💰
Ergänzende Informationen Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Die Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus §§ 134, 135 und 160 GWB. Soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Die Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus §§ 134, 135 und 160 GWB. Soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2020/S 212-519162 (2020-10-27)