Stahlbauarbeiten

Kurze Beschreibung

Stahlbauarbeiten am Hauptdach: Stahlträger und Fluchtstegkonstruktionen, Gitterroste und Schachtabdeckungen, Stahlbauarbeiten OP-Steg Sichtschutzwandstützen.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).
Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.
Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E57343848 zur Verfügung gestellt!
„Achtung“! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!
Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen.

Beschreibung der Beschaffung

Stahlbauarbeiten am Hauptdach: Stahlträger und Fluchtstegkonstruktionen, Gitterroste und Schachtabdeckungen, Stahlbauarbeiten OP-Steg Sichtschutzwandstützen.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).
Ausführungszeit: 29.8.2020 bis innerhalb von 221 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
Einzelfristen:
— Beginn Planung: voraussichtlich am 14.9.2020;
— Erstellen Statik, Prüfstatik: innerhalb von 23 Werktagen bis voraussichtlich zum 10.10.2020;
— Erstellen vorgezogene Werkplanung Winkelrahmen/Gitterrost Ebene E-2: innerhalb von 12 Werktagen bis voraussichtlich zum 26.9.2020;
— Prüfung vorgezogene Werkplanung Winkelrahmen/Gitterrost Ebene E-2 durch AG: innerhalb von 7 Werktagen nach Fertigstellung Werkplanung AN bis voraussichtlich zum 6.10.2020;
— Beginn Montage Winkelrahmen/Gitterrost Ebene E-2: 42 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 2.11.2020;
— Fertigstellung Montage Winkelrahmen/Gitterost Ebene E-2: 53 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 14.11.2020;
— Erstellen Werkplanung verbliebene Leistung: innerhalb von 47 Werktagen ab Planungsbeginn bis voraussichtlich zum 7.11.2020;
— Prüfung Werkplanung verbliebene Leistung durch AG: innerhalb von 24 Werktagen nach Fertigstellung Werkplanung AN bis voraussichtlich zum 7.12.2020;
— Beginn Montage OP-Steg: 117 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 1.2.2021;
— Fertigstellung Montage OP-Steg: 174 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 10.4.2021;
— Beginn Montage UK-Dachaufbauten: 187 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 26.4.2021;
— Fertigstellung Montage UK-Dachaufbauten: 208 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 25.5.2021;
— Beginn Montage Dachaufbauten: 254 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 17.7.2021;
— Fertigstellung Montage UK-Dachaufbauten: 278 Werktage nach Planungsbeginn voraussichtlich am 14.8.2021;
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3,0 v. H. der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 Jahre Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B).
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
Vertragsstrafe (§ 18 HVTG).
Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt.

Zusätzliche Informationen

Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten.
ACHTUNG: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!

Abschließende Nachweisliste VOB -EU-
Das Angebot ist nach § 11 EU Abs. 4 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform einzureichen!
Von den Bietern sind folgende Unterlagen/Nachweise bei Angebotsabgabe vorzulegen:
—— 213 Angebotsschreiben ZAvS;
—— Leistungsverzeichnis;
—— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt (sofern nicht bereits in einem Präqualifikationsregister hinterlegt);
—— 05 b) Bieterangabenverzeichnis (ohne Leitfabrikat)
—— Konformitätsnachweis Zertifizierung nach DIN EN 1090-1.
In Abhängigkeit des Angebots, sind bei Angebotsabgabe vorzulegen:
—— 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS (sofern nicht präqualifiziert);
—— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet);
—— 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (sofern eingesetzt);
—— 05 a) Bieterangabenverzeichnis (mit Leitfabrikat).
Auf gesondertes Verlangen sind vorzulegen:
—— Urkalkulation;
—— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS;
—— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223;
—— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222;
—— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse;
—— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen;
—— Sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen.
Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene Nachunternehmer verlangt;
— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen;
— für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:
OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung;
— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal;
— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, -eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG oder eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe d. Lohnsummen.
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 (1) Nr 2 VOB/A gilt für jedes HA.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)
Es gelten die Regelungen des § 160 (3) GWB:
Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aus der Bekanntmachung hervorgehen, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist für die Bewerbung bzw. Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Auch Verstöße, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen gegenüber dem Auftraggeber bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung bzw. Angebotsabgabe gerügt werden.
Teilt der Auftraggeber dem Bewerber oder Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, oder bleibt er untätig, so besteht die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt zu stellen.
Bei Rügen wegen einer Information zur Nichtberücksichtigung einer Bewerbung bzw. eines Angebots (§ 134 GWB) ist wegen der Versendung der Information auf elektronischem Weg eine Frist von 10 Kalendertagen, beginnend am Tag nach der Absendung der Information, einzuhalten.