Art des Auftrages:
Dienstleistung nach Dienstleistungskategorie Nr. 12
Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung):
Erarbeitung der LPH 5 bis 9 gemäß HOAI 2013 nebst Besonderen Leistungen auf Grundlage der GPL, der vorliegenden Baugenehmigung Az. 63-01985-18 inkl. Nebenbestimmungen sowie dem Prüfbericht Nr. 159/2017-01 zur Standsicherheit.
Der Leistungsumfang wird in die folgenden Teillose aufgeteilt:
— Los 1: Planungsleistungen für Objekt- und Fachplanungen nach HOAI 2013 und Besondere Leistungen (u. a. Bauüberwachung);
— Los 2: Leistungen der Umweltbaubegleitung;
— Los 3: Leistungen nach Baustellenverordnung (BaustellV).
Den detaillierten Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Angaben in den jeweiligen Losen und deren entsprechende Leistungsbeschreibungen in den beigefügten Vergabeunterlagen.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-06-16.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-05-13.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Verteilerwehr Altgarz, Ersatzneubau Teilobjekt Wehr Bültgraben und Umbau Teilobjekt Wehr Mühlenrhin
2020 - I - 23/1”
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen📦
Kurze Beschreibung:
“Art des Auftrages:
Dienstleistung nach Dienstleistungskategorie Nr. 12
Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung):
Erarbeitung der LPH 5 bis 9 gemäß HOAI 2013...”
Kurze Beschreibung
Art des Auftrages:
Dienstleistung nach Dienstleistungskategorie Nr. 12
Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung):
Erarbeitung der LPH 5 bis 9 gemäß HOAI 2013 nebst Besonderen Leistungen auf Grundlage der GPL, der vorliegenden Baugenehmigung Az. 63-01985-18 inkl. Nebenbestimmungen sowie dem Prüfbericht Nr. 159/2017-01 zur Standsicherheit.
Der Leistungsumfang wird in die folgenden Teillose aufgeteilt:
— Los 1: Planungsleistungen für Objekt- und Fachplanungen nach HOAI 2013 und Besondere Leistungen (u. a. Bauüberwachung);
— Los 2: Leistungen der Umweltbaubegleitung;
— Los 3: Leistungen nach Baustellenverordnung (BaustellV).
Den detaillierten Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Angaben in den jeweiligen Losen und deren entsprechende Leistungsbeschreibungen in den beigefügten Vergabeunterlagen.
Mehr anzeigen Informationen über Lose
Angebote können für alle Lose eingereicht werden
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Planungsleistungen und Bauüberwachung
Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Ingenieurbüros📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Baustellenüberwachung📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Umweltüberwachung im Bau📦
Ort der Leistung: Ostprignitz-Ruppin🏙️
Ort der Leistung: Havelland🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Wasser- und Bodenverband „Dosse-Jäglitz“
Gewerbegebiet Nord 27
16845 Neustadt (Dosse)
Ergänzende/Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort:
Die zu...”
Hauptstandort oder Erfüllungsort
Wasser- und Bodenverband „Dosse-Jäglitz“
Gewerbegebiet Nord 27
16845 Neustadt (Dosse)
Ergänzende/Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort:
Die zu vergebenden Leistungen beziehen sich auf das Verteilerwehr Altgarz im Rhinkanal (siehe weitere Erfüllungsorte). Das Verteilerwehr ist über 3 parall liegende Brückenabfahrten an der Bundesstraße 102, nahe der Ortslage Neugarz zu erreichen. Eine Übersichtskarte zur vereinfachten Orientierung ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
Weitere Erfüllungsorte:, Verteilerwehr Altgarz im Rhinkanal Rhin bei km 11+150 (VT-Mühlenrhin), Bültgraben bei km 03+800 (VT-Bültgraben) 14728 Landkreis Havelland, Amt Rhinow, Gemeinde Gollenberg
Mehr anzeigen
Beschreibung der Beschaffung:
“1. Leistungen nach HOAI 2013:
1.1 Grundleistungen:
1.1.1 Objektplanungen:
1.1.1.1 Leistungsbild „Ingenieurbauwerke“ gemäß § 41 ff i. V. m. Anlage 12.1, LPH...”
Beschreibung der Beschaffung
1. Leistungen nach HOAI 2013:
1.1 Grundleistungen:
1.1.1 Objektplanungen:
1.1.1.1 Leistungsbild „Ingenieurbauwerke“ gemäß § 41 ff i. V. m. Anlage 12.1, LPH 5 bis 9, Honorarzone III, anrechenbare Kosten: 1 175 836 EUR
1.1.1.2 Leistungsbild „Freianlagen“ gemäß den § 38 ff i. V. m. Anlage 11.1 für die LPH 5 bis 9, Honorarzone III, anrechenbare Kosten: 40 000,00 EUR
1.1.2 Fachplanungen:
1.1.2.1 Leistungsbild „Tragwerksplanung“ gemäß § 49 ff i. V. m. Anlage 14.1, LPH 5 und 6, Honorarzone III, anrechenbare Kosten gemäß § 50 Abs. 3: 922 041 EUR
1.1.2.2 Leistungsbild „Technische Ausrüstung“ gemäß § 53 ff i. V. m. Anlage 15.1, LPH 5 bis 9, Honorarzone II, anrechenbare Kosten: 65 770 EUR
1.2 Besondere Leistungen:
1.2.1 Leistungen der Bauoberleitung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 8 und 9 im Leistungsbild Objektplanung „Ingenieurbauwerke“ gemäß Anlage 12.1 i. V. m. § 43:
— Erstellen des Bauwerksbuchs;
— Örtliche Bauüberwachung (ÖBÜ).
1.2.2 Leistungen der Objektbetreuung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 9 im Leistungsbild Objektplanung „Ingenieurbauwerke“ gemäß Anlage 12.1 i. V. m. § 43:
— Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.
1.2.3 Leistungen der Objektbetreuung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 9 im Leistungsbild Objektplanung „Freianlagen“ gemäß Anlage 11.1 i. V. m. § 39:
— Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.
1.2.4 Leistungen der Objektbetreuung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 9 im Leistungsbild Fachplanung „Technische Ausrüstung“ gemäß Anlage 15.1 i. V. m. § 55:
— Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.
2. Weitere Besondere Leistungen:
2.1 Beantragung wasserrechtliche Zulassung.
Den detaillierten Leistungsumfang entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung in den Vergabeunterlagen.
Unter Berücksichtigung des Urteils vom Europäischen Gerichtshof (EuGH), Az. C-377/17 vom 4.7.2019, bzgl. der Unvereinbarkeit von Mindest- und Höchstsätzen der HOAI und der entsprechenden Regelung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) möchte die Vergabestelle (VST) anmerken, dass bei Unterschreitung der Mindestsätze für die Grundleistungen der Leistungsbilder nach HOAI eine Prüfung der Auskömmlichkeit zur Einhaltung des Brandenburgischen Vergabegesetzes und den darin festgelegten Mindestlöhnen erfolgt. Dazu ist die Abweichung von den Mindestsätzen der HOAI in den Grundleistungen je Leistungsbild und Leistungsphase in Prozenten anzugeben und zu begründen.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Arbeitskonzept (max. 20 Seiten)
Qualitätskriterium (Gewichtung): 20
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Zeitplan (tabellarisch)
Qualitätskriterium (Gewichtung): 10
Preis (Gewichtung): 70
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Beschreibung
Dauer: 72
Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:
“Zu 2. Weitere Besondere Leistungen:
2.2 Durchführung einer Einfachen Prüfung des Bauzustandes an wasserwirtschaftlichen Anlagen inkl. Prüfbericht” Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Zwischenfristen
1. Grundleistungen LPH 5 (Erarbeitung der Ausführungsplanung), Besondere Leistung (Beantragung wasserrechtliche Zulassung): Fertigstellung...”
Zusätzliche Informationen
Zwischenfristen
1. Grundleistungen LPH 5 (Erarbeitung der Ausführungsplanung), Besondere Leistung (Beantragung wasserrechtliche Zulassung): Fertigstellung spätestens 3 Monate nach Auftragserteilung,
2. Grundleistungen LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe): Fertigstellung spätestens 4 Monate nach Auftragserteilung,
3. Grundleistungen LPH 7 (Mitwirken bei der Vergabe): Fertigstellung spätestens 6 Monate nach Auftragserteilung,
4. Grundleistungen LPH 8 (Bauoberleitung/Objektüberwachung), Besondere Leistung zur LPH 8: Eingeschätzt wird derzeit eine effektive Bauzeit von ca. 18 Monaten,
5. Grundleistungen LPH 9 (Objektbetreuung), Besondere Leistungen zur LPH 9: Fertigstellung spätestens nach Ablauf der
a) Entwicklungspflege (ca. 3 Jahre nach baulicher Umsetzung und Abnahme). Die Fertigstellungspflege (ca. 1 Jahr) zur Vorbereitung der VOB-Abnahme ist im Rahmen der Bauausführung zu betreuen und zu überwachen,
b) Gewährleistungsfristen (4 Jahre für Wasser- und Massivbau, 2 Jahre für Stahlwasserbau und E-Technik).
Die effektive Bauzeit wird auf Grundlage der Ausführungsplanung derzeit auf ca. 18 Monaten geschätzt. Demnach ist, unter Berücksichtigung der zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen, von einer Gesamtvertragsdauer von ca. 72 Monaten auszugehen.
Eine Abweichung der unter Punkt „Beginn und Ende der Auftragsausführung“ aufgeführten Ausführungsfristen darf nur bei Vorliegen eines begründeten Erfordernisses, unter Abstimmung und gesonderter Freigabe durch den AG, erfolgen.
Gemäß Baugenehmigung haben die Baustellenvorbereitung und die Entfernung der Vegetation im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu erfolgen. Darüber hinaus befindet sich das Vorhaben im hochwassergefährdeten Gebiet. In Abhängigkeit von Witterung und Wasserständen können sich die Bauzeitenfenster einschränken oder verschieben.
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Leistungen der Umweltbaubegleitung
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Umwelttechnische Beratung📦
Beschreibung der Beschaffung:
“Für die Beachtung von Auflagen, Kontroll- und Prüfregeln des Umwelt- und Naturschutzes, die bei der Umsetzung des Vorhabens geboten sind, wird eine...”
Beschreibung der Beschaffung
Für die Beachtung von Auflagen, Kontroll- und Prüfregeln des Umwelt- und Naturschutzes, die bei der Umsetzung des Vorhabens geboten sind, wird eine Umweltbaubegleitung benötigt. Mit der Umweltbaubegleitung sind Leistungen gemeint, die Sorge tragen und dies entsprechend dokumentieren, dass die Belange des Natur- und Umweltschutzes und der Umweltvorsorge im Zuge der Durchführung des Vorhabens beachtet werden und Vorkehrungen getroffen sind, die einer Missachtung vorbeugen. Die Leistungen dienen somit grundsätzlich der Umsetzung des Vorhabens. Sie dienen zudem der Prävention und der Vermeidung von politischen wie ökonomischen Schäden:
— Wahrung der gebotenen Sorgfalt bei der Beachtung von natur- und artenschutzrechtlichen sowie umwelttechnischen Auflagen, die sich aus einschlägigen Gesetzen und Richtlinien ergeben und/oder ergänzend im Rahmen der Baugenehmigung festgelegt wurden;
— Vermeidung von Störungen im Bauablauf durch Hinweise zum Ablauf der Umsetzung;
— Beweissicherung und Dokumentation einer auflagenkonformen Baudurchführung;
— Verpflichtung der ausführenden Bauunternehmen zu plan- und auflagenkonformen Umsetzungen und Abläufen.
Den detaillierten Leistungsumfang entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung in den Vergabeunterlagen.
Mehr anzeigen
Dauer: 60
Zusätzliche Informationen:
“Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Begleitung im Planungsprozess (parallel zur Ausführungsplanung LPH 5 HOAI...”
Zusätzliche Informationen
Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Begleitung im Planungsprozess (parallel zur Ausführungsplanung LPH 5 HOAI 2013): Fertigstellung spätestens 3 Monate nach Auftragserteilung,
3. Begleitung im Planungsprozess (parallel zur Erstellung der Vergabeunterlagen (LPH 6) und Begleitung der Vergabe der Bauleistungen (LPH 7): spätestens 6 Monate nach Auftragserteilung,
4. Begleitung der Realisierung des Vorhabens (bauliche Umsetzung LPH 8): Eingeschätzt wird derzeit eine effektive Bauzeit von ca. 18 Monaten,
Fertigstellung spätestens nach Ablauf der Entwicklungspflege (ca. 3 Jahre nach baulicher Umsetzung und Abnahme). Die Fertigstellungspflege (ca. 1 Jahr) zur Vorbereitung der VOB- Abnahme ist im Rahmen der Bauausführung zu begleiten.
Unter Berücksichtigung der zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen, ist von einer Gesamtvertragsdauer von ca. 60 Monaten auszugehen.
Eine Abweichung der unter Punkt „Beginn und Ende der Auftragsausführung“ aufgeführten Ausführungsfristen darf nur bei Vorliegen eines begründeten Erfordernisses, unter Abstimmung und gesonderter Freigabe durch den AG, erfolgen.
Gemäß Baugenehmigung haben die Baustellenvorbereitung und die Entfernung der Vegetation im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu erfolgen. Darüber hinaus befindet sich das Vorhaben im hochwassergefährdeten Gebiet. In Abhängigkeit von Witterung und Wasserständen können sich die Bauzeitenfenster einschränken oder verschieben.
3️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Leistungen nach Baustellenverordnung (BaustellV)
Titel
Los-Identifikationsnummer: 3
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit📦
Beschreibung der Beschaffung:
“Die Vergabestelle/der AG/Vertreter des Bauherrn beabsichtigt die ihr/ihm auferlegte Pflicht zur Planung und Koordination von Sicherheit und...”
Beschreibung der Beschaffung
Die Vergabestelle/der AG/Vertreter des Bauherrn beabsichtigt die ihr/ihm auferlegte Pflicht zur Planung und Koordination von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Planung und Ausführung von Bauvorhaben gemäß den allgemeinen Grundsätzen des § 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) an einen geeigneten Auftragnehmer zu vergeben.
Den detaillierten Leistungsumfang entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung in den Vergabeunterlagen.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Beschreibung
Dauer: 24
Zusätzliche Informationen:
“Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Leistungen während der Planung der Ausführung (parallel zur...”
Zusätzliche Informationen
Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Leistungen während der Planung der Ausführung (parallel zur Ausführungsplanung LPH 5 HOAI 2013): Fertigstellung spätestens 3 Monate nach Auftragserteilungn
3. Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens (bauliche Umsetzung LPH 8 HOAI 2013): Eingeschätzt wird derzeit eine effektive Bauzeit von ca. 18 Monaten.
Die effektive Bauzeit wird auf Grundlage der Genehmigungsplanung derzeit auf ca. 18 Monaten geschätzt. Demnach ist, unter Berücksichtigung der zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen, von einer Gesamtvertragsdauer von ca. 24 Monaten auszugehen.
Eine Abweichung der unter Punkt „Beginn und Ende der Auftragsausführung“ aufgeführten Ausführungsfristen darf nur bei Vorliegen eines begründeten Erfordernisses, unter Abstimmung und gesonderter Freigabe durch den AG, erfolgen.
Gemäß Baugenehmigung haben die Baustellenvorbereitung und die Entfernung der Vegetation im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu erfolgen. Darüber hinaus befindet sich das Vorhaben im hochwassergefährdeten Gebiet. In Abhängigkeit von Witterung und Wasserständen können sich die Bauzeitenfenster einschränken oder verschieben.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Folgende Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen (siehe auch Formular 3.4 EU):
— Nachweis der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister oder...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen (siehe auch Formular 3.4 EU):
— Nachweis der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister oder Nachweis auf andere Weise über die erlaubte Berufsausübung (§ 44 VgV).
Bieter müssen, je nach den Rechtsvorschriften des Staates in dem er niedergelassen ist, entweder die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister dieses Staates oder auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen.
Allgemein gilt:
Der Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen (§ 48 VgV) kann durch Eigenerklärung oder der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE, § 50 i.V.m. § 48 Abs. 3 VgV) erbracht werden. Ebenfalls zugelassen ist eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Stelle/Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bieters. Bei Verwendung einer Eigenerklärung ist, sofern vorhanden, das den Vergabeunterlagen beigefügte entsprechende Formular zu verwenden (siehe auch die Anlagen zum Formular 3.1 EU und Formular 3.4 EU). Erfolgt der Nachweis über eine Eigenerklärung oder EEE ist auf Verlangen der VST die Eigenerklärung durch eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Stelle/Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bieters zu bestätigen. Die Eintragung in ein amtliches Präqualifizierungsverzeichnis wie z. B. dem Amtlichen Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder dem Amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbereich der IHK (AVPQ) wird unter Angabe der Mitgliedsnummer (§ 48 Abs. 8 VgV) gleichfalls anerkannt.
Bei Bietergemeinschaften (§ 43 VgV) gilt zusätzlich:
Der o. g. Nachweis ist von allen Teilen einer Bietergemeinschaft vorzulegen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Folgende Erklärungen oder Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen (siehe auch Formular 3.4 EU):
1. Erklärung über den Gesamtumsatz aus den letzten 3...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Folgende Erklärungen oder Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen (siehe auch Formular 3.4 EU):
1. Erklärung über den Gesamtumsatz aus den letzten 3 Geschäftsjahren, einschließlich des Umsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (§ 45 Abs. 4 Nr. 4 VgV),
2. Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung (45 Abs. 4 Nr. 2 VgV),
3. Erklärung, dass die Leistungserbringung unanhängig von Ausführungs- und Lieferinteressen erfolgt (§ 73 Abs. 3 VgV).
Allgemein gilt:
Der Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen (§ 48 VgV) kann durch Eigenerklärung oder der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE, § 50 i. V. m. § 48 Abs. 3 VgV) erbracht werden. Ebenfalls zugelassen ist eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Stelle/Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bieters. Bei Verwendung einer Eigenerklärung ist, sofern vorhanden, das den Vergabeunterlagen beigefügte entsprechende Formular zu verwenden (siehe auch die Anlagen zum Formular 3.1 EU und Formular 3.4 EU). Erfolgt der Nachweis über eine Eigenerklärung oder EEE ist auf Verlangen der VST die Eigenerklärung durch eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Stelle/Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bieters zu bestätigen. Die Eintragung in ein amtliches Präqualifizierungsverzeichnis wie z. B. dem Amtlichen Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder dem Amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbereich der IHK (AVPQ) wird unter Angabe der Mitgliedsnummer (§ 48 Abs. 8 VgV) gleichfalls anerkannt.
Bei Bietergemeinschaften (§ 43 VgV) gilt zusätzlich:
Die o. g. Erklärungen oder Nachweise sind von nur einem Mitglied einer Bietergemeinschaft vorzulegen. Zu dem müssen sich Bietergemeinschaften gesamtschuldenerisch haftend erklären und einen bevollmächtigten Vertreter benennen (siehe Formular 4.2 EU).
Bei Eignungsleihe (§ 47 VgV) gilt zusätzlich:
Werden im Hinblick auf die Eignung die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch genommen (Eignungsleihe), so sind die o. g. Erklärungen oder Nachweise vom Eignungsgeber vorzulegen sowie eine Verpflichtungserklärung nach § 47 Abs. 1 VgV zu erbringen, dass die für den Auftrag erforderlichen Mittel auch tatsächlich zur Verfügung stehen (siehe auch Formular 4.3 EU und Formular 4.4 EU).
“Zu 1.
Als Mindestjahresumsatz wird das Zweifache des geschätzten Auftragwertes gefordert (§ 45 Abs. 2 VgV):
Los 1 (Planungsleistungen und Bauüberwachung):
—...”
Zu 1.
Als Mindestjahresumsatz wird das Zweifache des geschätzten Auftragwertes gefordert (§ 45 Abs. 2 VgV):
Los 1 (Planungsleistungen und Bauüberwachung):
— geschätzter Auftragswert: 137 000,00 EUR.
Los 2 (Leistungen der Umweltbaubegleitung):
— geschätzter Auftragswert: 28 000,00 EUR.
Los 3 (Leistungen nach Baustellenverordnung):
— geschätzter Auftragswert: 9 500,00 EUR.
Da der öffentliche Auftrag in Lose unterteilt ist, ist der zuvor genannte Mindestjahresumsatz grundsätzlich auf alle Lose anzuwenden. Für den Fall, dass ein Bieter ein Angebot für mehrere Lose einreicht und somit ggf. den Zuschlag für mehrere gleichzeitig auszuführende Lose erhält, wird als Mindesjahresumsatz das Zweifache der Summe der geschätzten Auftragswerte der entsprechenden Lose verlangt (§ 45 Abs. 3 VgV). Aufgrund von geschätzten Auftragswerten ist eine Abweichung vom Mindestjahresumsatz bis zu 5 Prozent zugelassen.
Zu 2.
Nachweis der Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in folgender Höhe:
— für Los 1 gilt: mind. 1,5 Mio. EUR für Personen- und 1,5 Mio. EUR für sonstige Schäden (2-fach maximiert);
— für alle anderen Lose gilt: mind. 500 T EUR für Personen- und 500 T EUR für sonstige Schäden (2-fach maximiert).
Das Versicherungsunternehmen muss in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sein. Die Deckung muss über den gesamten Leistungszeitraum uneingeschränkt erhalten bleiben. Bei Versicherungsverträgen mit Pauschaldeckungen (ohne Unterscheidung nach Sach- und Personenschäden) ist eine Erklärung des Versicherungsunternehmens erforderlich, aus der hervorgeht, dass beide Schadenskategorien im Auftragsfall parallel zueinander mit den jeweils geforderten Deckungssummen abgesichert sind. Zudem ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung für den Fall, dass bei dem Auftragnehmer mehrere Versicherungsfälle in einem Jahr eintreten, mindestens das 2-fache der Versicherungssumme beträgt.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Folgende Erklärungen oder Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen (siehe auch Formular 3.4 EU):
1. Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Folgende Erklärungen oder Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen (siehe auch Formular 3.4 EU):
1. Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des Auftragswertes, des Zeitraums der Leistungserbringung und des Auftraggebers (§ 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV i. V. m. § 75 Abs. 5),
2. Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen (§ 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV),
3. Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur Berufsausübung für die Inhaberin, für den Inhaber oder die Führungskräfte des Unternehmens (§ 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV),
4. Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV) (siehe auch Formular 4.3 EU).
Allgemein gilt:
Der Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen (§ 48 VgV) kann durch Eigenerklärung oder der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE, § 50 i. V. m. § 48 Abs. 3 VgV) erbracht werden. Ebenfalls zugelassen ist eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Stelle/Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bieters. Bei Verwendung einer Eigenerklärungist, sofern vorhanden, das den Vergabeunterlagen beigefügte entsprechende Formular zu verwenden (siehe auch Anlagen zum Formular 3.1 EU und Formular 3.4 EU). Erfolgt der Nachweis über eine Eigenerklärung oder EEE ist auf Verlangen der VST die Eigenerklärung durch eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Stelle/Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bieters zu bestätigen. Die Eintragung in ein amtliches Präqualifizierungsverzeichnis wie z. B. dem Amtlichen Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder dem Amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbereich der IHK (AVPQ) wird unter Angabe der Mitgliedsnummer (§ 48 Abs. 8 VgV) gleichfalls anerkannt.
Bei Bietergemeinschaften (§ 43 VgV) gilt zusätzlich:
Die o. g. Erklärungen oder Nachweise sind von nur einem Mitglied einer Bietergemeinschaft vorzulegen.
Bei Eignungsleihe (§ 47 VgV) gilt zusätzlich:
Werden im Hinblick auf die Eignung die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch genommen (Eignungsleihe), so sind die o. g. Erklärungen oder Nachweise vom Eignungsgeber vorzulegen sowie eine Verpflichtungserklärung nach § 47 Abs. 1 VgV zu erbringen, dass die für den Auftrag erforderlichen Mittel auch tatsächlich zur Verfügung stehen (siehe auch Formular 4.3 EU und Formular 4.4 EU).
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“Zu 1.
Der Bieter muss mind. 1 geeignete/vergleichbare Referenz über Dienstleistungsaufträge der in den letzten 3 Jahren erbrachten wesentlichen...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
Zu 1.
Der Bieter muss mind. 1 geeignete/vergleichbare Referenz über Dienstleistungsaufträge der in den letzten 3 Jahren erbrachten wesentlichen Dienstleistungen unter Angabe der unter 1.) geforderten Merkmale nachweisen. Geeignete Referenzen sind Referenzprojekte, deren Planungs- und Beratungsanforderungen mit denen der zu vergebenden Planungs- oder Beratungsleistung vergleichbar sind.
Zu 3.
Folgende Berufsqualifikationen werden gefordert:
Los 1 (Planungsleistungen und Bauüberwachung):
— beratender Ingenieur (Dipl.-Ing./Dipl.-Ing. (FH)) und oder vergleichbar.
Los 2 (Leistungen der Umweltbaubegleitung) und Los 3 (Leistungen nach Baustellenverordnung):
— Ingenieur (Dipl.-Ing. oder Dipl.-Ing. (FH)) oder vergleichbar.
Zugelassen wird, wer nach dem für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnungen zu tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland entsprechend tätig zu werden (§ 75 Abs. 2 VgV).
Für das Los 3 (Leistungen nach Baustellenverordnung) müssen zusätzlich die folgende Kenntnisse als Nachweis der Fachkunde und Leistungsfähigkeit belegt werden:
— Sinn und Zweck der Baustellenverordnung (BaustellV), ihre Stellung im Arbeitsschutzsysterm sowie ihr Anwendungsbereich;
— ggf. inhaltliche Anforderungen der Baustellenverordnung;
— rechtliche Stellung und Aufgaben/Pflichten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SI-Ge-Ko);
— Zweck und Inhalte der Vorankündigung (§ 4 ArbSchG) und des Sicherheits- und Gesundheitsplan (Si-Ge-Plan);
— ggf. Instrumente der Koordination bzw. des Koordinators, Umgang mit Konfliksituationen.
Die o. g. speziellen (Koordinatoren-) Kenntnisse können durch Vorlage einer Bescheinigung oder Zertifikats über die Teilnahme an einem Gesamtlehrgang (alle o. g. genannten Inhalte sind im Rahmen eines Lehrgangs vermittelt worden) oder durch Teilnahme an Teillehrgängen (alle o. g. genannten Inhalte sind im Rahmen von Teillehrgängen vermittelt worden) belegt werden.
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“1. Angebotseingang form- und fristgerecht (siehe auch Formular 3.1 EU und 3.4 EU):
Fristgerecht:
Angebotseingang vor dem 16.6.2020, 10.00 Uhr Ortszeit, über...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
1. Angebotseingang form- und fristgerecht (siehe auch Formular 3.1 EU und 3.4 EU):
Fristgerecht:
Angebotseingang vor dem 16.6.2020, 10.00 Uhr Ortszeit, über den Kommunikationsbereich des Vergabemarktplatzes Brandenburg.
Formgerecht:
Vom Bieter unterzeichnete(s) und vollständig ausgefüllte(s):
— Angebotsschreiben (Formular 3.3 EU);
— Eigenerklärung zu Ausschlussgründen (Formular 4.1 EU);
— Vereinbarung zum Brandenburgischen Vergabegesetz (Formular 5.3 EU).
Zusätzlich bei Bietergemeinschaften (§43 VgV):
— Eigenerklärung zu Ausschlussgründen von allen Teilen der Bietergemeinschaft (Formular 4.1 EU);
— Bietergemeinschaftserklärung (Formular 4.2 EU).
Zusätzlich bei Unteraufträgen (§ 26 VgV):
— Erklärung Unteraufträge/Eignungsleihe (Formular 4.3 EU).
Nur auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle:
— Eigenerklärung zu Ausschlussgründen (Formular 4.1 EU);
— Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Formular 4.4 EU);
— Vereinbarung zum Brandenburgischen Vergabegesetz für NAN/Verleiher (Formular 5.4 EU).
Zusätzlich bei Eignungsleihe (§ 47 VgV):
— Erklärung Unteraufträge/Eignungsleihe (Formular 4.3 EU);
— Eigenerklärung zu Ausschlussgründen (Formular 4.1 EU);
— Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Formular 4.4 EU);
— Vereinbarung zum Brandenburgischen Vergabegesetz für NAN/Verleiher (Formular 5.4 EU).
2. Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen (§ 48 VgV):
a) Beleg der Eignung (siehe auch die o. g. Eignungskriterien und Formular 3.4 EU),
b) Beleg der Zuverlässigkeit/des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen (siehe auch Formular 4.1 EU).
Als ausreichenden Beleg dafür, dass die in den §§ 123 und 124 GWB genannten Ausschlussgründe auf den Bieter nicht zutreffen, erkennt die Vergabestelle als öffentliche Auftraggeber einen Auszug aus einem einschlägigen Register, insbesondere ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister oder, in Ermangelung eines solchen, eine gleichwertige Bescheinigung einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslands oder des Niederlassungsstaats des Bieters an (§ 48 Abs. 4 und 5 VgV). Der Beleg wird von allen Bietern, die nach Auswertung der Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot eingereicht und den Beleg nicht mit dem Angebot eingereicht haben, durch die Vergabestelle eingeholt. Bei Bietergemeinschaften (§ 43 VgV) muss der Beleg von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorgelegt oder ggf. durch die Vergabestelle eingeholt werden.
3. Wirtschaftlichstes Angebot gemäß der bekanntgemachten Zuschlagskriterien (siehe auch die Zuschlagskriterien in der Bekanntmachung und unter Abschnitt III der Leistungsbeschreibung je Los).
4. Verpflichtung von Auftragnehmer (alle Lose):
Nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 VerpflG werden alle Auftragnehmer, die für den öffentlichen Auftraggeber Aufgaben zu Vergaben, Bauüberwachung oder Bauoberleitung ausführen oder für sie tätig ist, auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet werden. Die Verpflichtung wird mündlich vorgenommen. Dabei wird auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hingewiesen. Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift vorgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnen muss (siehe beigefügte Verpflichtungserklärung in den Vergabeunterlagen). Er erhält grundsätzlich eine Abschrift der Niederschrift (§ 1 Abs. 2, 3 VerpflG).
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-06-16
10:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2020-07-27 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2020-06-16
10:00 📅
Ergänzende Informationen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Elektronische Zahlung wird verwendet
Zusätzliche Informationen
“1. In den Vergabeunterlagen ist eine Zusammenstellung für Unternehmen zum Umgang mit dem Vergabemarktplatz Brandenburg (VMP Bbg.) gemäß den „Hilfe“-Seiten...”
1. In den Vergabeunterlagen ist eine Zusammenstellung für Unternehmen zum Umgang mit dem Vergabemarktplatz Brandenburg (VMP Bbg.) gemäß den „Hilfe“-Seiten des Betreiber Fa. Cosinex als pdf-Dokument beigefügt. Für die Richtigkeit des Inhalts übernimmt die Vergabestelle keine Haftung,
2. Angebote, die nicht elektronisch über den VMP Bbg. eingereicht werden, sind nicht zugelassen und werden von der Wertung ausgeschlossen,
3. Soweit die geforderten Unterlagen, Erklärungen oder Nachweise dem Angebot nicht beiliegen, sind diese auf Anforderung innerhalb der von der Vergabestelle hierfür benannten Frist über den Kommunikationsbereich des Vergabemarktplatzes Brandenburg nachzureichen. Werden die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, führt dies automatisch zum Ausschluss vom Verfahren,
4. Folgende Regelungen finden zur Vergabe der o. g. Leistungen Anwendung:
— Gesetzt gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 4. Teil;
— Vergabverordnung (VgV);
— § 19 des Mindestlohngesetzes (MiLoG), § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-gesetzes (SchwarzArbG);
— Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Brandenburgisches Vergabegesetz – BbgVergG);
— Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg (Brandenburgisches Mittelstandsförderungsgesetz – BbgMFG);
— Vergabehandbuch des Landes Brandenburg für die Vergabe von Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – (VHB-VOL Bbg);
— EG-/EU-Richtlinien, soweit sie nicht in nationale Vergabevorschriften umgesetzt worden sind.
Bekanntmachungs-ID: CXP9Y0BD7GH
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name:
“Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie”
Postanschrift: Heinrich-Mann-Allee 107
Postort: Potsdam
Postleitzahl: 14473
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 331 / 866-1719📞
Fax: +49 331 / 866-1652 📠
URL: www.mwe.brandenburg.de🌏 Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz
Postanschrift: Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
Postort: Potsdam
Postleitzahl: 14476
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 331 / 866-7232📞
Fax: +49 331 / 866-7248 📠
URL: www.mluk.brandenburg.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer müssen die Vorgaben des § 160 GWB beachtet werden. Die Vergabestelle weist...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer müssen die Vorgaben des § 160 GWB beachtet werden. Die Vergabestelle weist ausdrücklich aus die Rügeobliegenheit sowie die Präklusionsregeln des § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1-4 GWB hin. Nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB ist:
Der Antrag (auf Nachprüfung) ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages (§ 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB). Der § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz
Postanschrift: Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
Postort: Potsdam
Postleitzahl: 14476
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 331 / 866-7232📞
Fax: +49 331 / 866-7248 📠
URL: www.mluk.brandenburg.de🌏
Quelle: OJS 2020/S 095-227235 (2020-05-13)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-07-13) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 172784.63 💰
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅ Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“1. Leistungen nach HOAI 2013:
1.1 Grundleistungen:
1.1.1 Objektplanungen:
1.1.1.1 Leistungsbild „Ingenieurbauwerke“ gemäß § 41 ff i. V. m. Anlage 12.1, LPH...”
Beschreibung der Beschaffung
1. Leistungen nach HOAI 2013:
1.1 Grundleistungen:
1.1.1 Objektplanungen:
1.1.1.1 Leistungsbild „Ingenieurbauwerke“ gemäß § 41 ff i. V. m. Anlage 12.1, LPH 5 bis 9, Honorarzone III, anrechenbare Kosten: 1 175 836 EUR,
1.1.1.2 Leistungsbild „Freianlagen“ gemäß den § 38 ff i. V. m. Anlage 11.1 für die LPH 5 bis 9, Honorarzone III, anrechenbare Kosten: 40 000,00 EUR.
1.1.2 Fachplanungen:
1.1.2.1 Leistungsbild „Tragwerksplanung“ gemäß § 49 ff i. V. m. Anlage 14.1, LPH 5 und 6, Honorarzone III, anrechenbare Kosten gemäß § 50 Abs. 3: 922.041 EUR
1.1.2.2 Leistungsbild „Technische Ausrüstung“ gemäß § 53 ff i. V. m. Anlage 15.1, LPH 5 bis 9, Honorarzone II, anrechenbare Kosten: 65.770 EUR
1.2 Besondere Leistungen:
1.2.1 Leistungen der Bauoberleitung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 8 und 9 im Leistungsbild Objektplanung „Ingenieurbauwerke“ gemäß Anlage 12.1 i. V. m. § 43:
— Erstellen des Bauwerksbuchs;
— Örtliche Bauüberwachung (ÖBÜ).
1.2.2 Leistungen der Objektbetreuung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 9 im Leistungsbild Objektplanung „Ingenieurbauwerke“ gemäß Anlage 12.1 i.V.m. § 43:
— Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
1.2.3 Leistungen der Objektbetreuung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 9 im Leistungsbild Objektplanung „Freianlagen“ gemäß Anlage 11.1 i.V.m. § 39:
— Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
1.2.4 Leistungen der Objektbetreuung in Ergänzung der Grundleistungen zu den LPH 9 im Leistungsbild Fachplanung „Technische Ausrüstung“ gemäß Anlage 15.1 i. V. m. § 55:
— Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.
2. Weitere Besondere Leistungen:
2.1 Beantragung wasserrechtliche Zulassung.
Den detaillierten Leistungsumfang entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung in den Vergabeunterlagen.
Unter Berücksichtigung des Urteils vom Europäischen Gerichtshof (EuGH), Az. C-377/17 vom 4.7.2019, bzgl. der Unvereinbarkeit von Mindest- und Höchstsätzen der HOAI und der entsprechenden Regelung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) möchte die Vergabestelle (VST) anmerken, dass bei Unterschreitung der Mindestsätze für die Grundleistungen der Leistungsbilder nach HOAI eine Prüfung der Auskömmlichkeit zur Einhaltung des Brandenburgischen Vergabegesetzes und den darin festgelegten Mindestlöhnen erfolgt. Dazu ist die Abweichung von den Mindestsätzen der HOAI in den Grundleistungen je Leistungsbild und Leistungsphase in Prozenten anzugeben und zu begründen.
Mehr anzeigen
Zusätzliche Informationen:
“Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Begleitung im Planungsprozess (parallel zur Ausführungsplanung LPH 5 HOAI...”
Zusätzliche Informationen
Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Begleitung im Planungsprozess (parallel zur Ausführungsplanung LPH 5 HOAI 2013): Fertigstellung spätestens 3 Monate nach Auftragserteilung,
3. Begleitung im Planungsprozess (parallel zur Erstellung der Vergabeunterlagen (LPH 6) und Begleitung der Vergabe der Bauleistungen (LPH 7): spätestens 6 Monate nach Auftragserteilung,
4. Begleitung der Realisierung des Vorhabens (bauliche Umsetzung LPH 8): Eingeschätzt wird derzeit eine effektive Bauzeit von ca. 18 Monaten.
Fertigstellung spätestens nach Ablauf der Entwicklungspflege (ca. 3 Jahre nach baulicher Umsetzung und Abnahme). Die Fertigstellungspflege (ca. 1 Jahr) zur Vorbereitung der VOB- Abnahme ist im Rahmen der Bauausführung zu begleiten.
Unter Berücksichtigung der zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen, ist von einer Gesamtvertragsdauer von ca. 60 Monaten auszugehen.
Eine Abweichung der unter Punkt „Beginn und Ende der Auftragsausführung“ aufgeführten Ausführungsfristen darf nur bei Vorliegen eines begründeten Erfordernisses, unter Abstimmung und gesonderter Freigabe durch den AG, erfolgen.
Gemäß Baugenehmigung haben die Baustellenvorbereitung und die Entfernung der Vegetation im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu erfolgen. Darüber hinaus befindet sich das Vorhaben im hochwassergefährdeten Gebiet. In Abhängigkeit von Witterung und Wasserständen können sich die Bauzeitenfenster einschränken oder verschieben.
Mehr anzeigen
Zusätzliche Informationen:
“Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Leistungen während der Planung der Ausführung (parallel zur...”
Zusätzliche Informationen
Zwischenfristen:
1. Erfassen der Grundlagen: umgehend nach Auftragserteilung,
2. Leistungen während der Planung der Ausführung (parallel zur Ausführungsplanung LPH 5 HOAI 2013): Fertigstellung spätestens 3 Monate nach Auftragserteilung,
3. Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens (bauliche Umsetzung LPH 8 HOAI 2013): Eingeschätzt wird derzeit eine effektive Bauzeit von ca. 18 Monaten.
Die effektive Bauzeit wird auf Grundlage der Genehmigungsplanung derzeit auf ca. 18 Monaten geschätzt. Demnach ist, unter Berücksichtigung der zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen, von einer Gesamtvertragsdauer von ca. 24 Monaten auszugehen.
Eine Abweichung der unter Punkt „Beginn und Ende der Auftragsausführung“ aufgeführten Ausführungsfristen darf nur bei Vorliegen eines begründeten Erfordernisses, unter Abstimmung und gesonderter Freigabe durch den AG, erfolgen.
Gemäß Baugenehmigung haben die Baustellenvorbereitung und die Entfernung der Vegetation im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu erfolgen. Darüber hinaus befindet sich das Vorhaben im hochwassergefährdeten Gebiet. In Abhängigkeit von Witterung und Wasserständen können sich die Bauzeitenfenster einschränken oder verschieben.
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 095-227235
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 2020 - I - 23/1
Los-Identifikationsnummer: 1
Titel: Planungsleistungen und Bauüberwachung
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-07-06 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Ingenieurbüro Wasser – Boden – Landschaft, Dipl.-Ing. Helge Brüggemann
Postort: Potsdam
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Potsdam, Kreisfreie Stadt🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 137 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 136669.88 💰
2️⃣
Los-Identifikationsnummer: 2
Titel: Leistungen der Umweltbaubegleitung
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 28 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 28953.75 💰
3️⃣
Los-Identifikationsnummer: 3
Titel: Leistungen nach Baustellenverordnung (BaustellV)
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 9 500 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 7 161 💰
“1. In den Vergabeunterlagen ist eine Zusammenstellung für Unternehmen zum Umgang mit dem Vergabemarktplatz Brandenburg (VMP Bbg.) gemäß den „Hilfe“-Seiten...”
1. In den Vergabeunterlagen ist eine Zusammenstellung für Unternehmen zum Umgang mit dem Vergabemarktplatz Brandenburg (VMP Bbg.) gemäß den „Hilfe“-Seiten des Betreiber Fa. Cosinex als pdf-Dokument beigefügt. Für die Richtigkeit des Inhalts übernimmt die Vergabestelle keine Haftung.
2. Angebote, die nicht elektronisch über den VMP Bbg. eingereicht werden, sind nicht zugelassen und werden von der Wertung ausgeschlossen.
3. Soweit die geforderten Unterlagen, Erklärungen oder Nachweise dem Angebot nicht beiliegen, sind diese auf Anforderung innerhalb der von der Vergabestelle hierfür benannten Frist über den Kommunikationsbereich des Vergabemarktplatzes Brandenburg nachzureichen. Werden die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, führt dies automatisch zum Ausschluss vom Verfahren.
4. Folgende Regelungen finden zur Vergabe der o. g. Leistungen Anwendung:
— Gesetzt gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 4. Teil;
— Vergabverordnung (VgV);
— § 19 des Mindestlohngesetzes (MiLoG), § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-gesetzes (SchwarzArbG);
— Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Brandenburgisches Vergabegesetz – BbgVergG);
— Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg (Brandenburgisches Mittelstandsförderungsgesetz – BbgMFG);
— Vergabehandbuch des Landes Brandenburg für die Vergabe von Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – (VHB-VOL Bbg);
— EG-/EU-Richtlinien, soweit sie nicht in nationale Vergabevorschriften umgesetzt worden sind.
Bekanntmachungs-ID: CXP9Y0BD167
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2020/S 135-332897 (2020-07-13)