2. SBSS München, VE 30.4c, Rückbau MAN-Dach und Abbruch bis Querbahnsteig für die westliche Erweiterung

Kurze Beschreibung

Abbrucharbeiten:

- Abbruch umbauter Raum ca. 120.000 m²

Erdbau:

- Aushubarbeiten ca. 5.000 m³

Hochbauarbeiten:

- Beton- und Stahlbetonarbeiten ca. 480 m³

- Betonstahl ca. 70 t

- Mauerwerk ca. 2.000 m²

Spezialtiefbauarbeiten:

- Verpressanker als Daueranker ca. 600 m

- Abschnittsweise Unterfangung ca. 125 m

- Verpresspfähle ca. 1.150 m

Baubehelfe:

- Gerüstbühne ca. 1.900 m²

- Montagetürme (Stahlverbundkonstruktion) ca. 80 to

Zusätzliche Informationen

Für die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt noch kein Planfeststellungsbeschluss vor. Für den Fall, dass bis zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen durch den Auftragnehmer das Vorliegen des bestandskräftigen Planrechts noch nicht gegeben ist, wird der Auftraggeber entsprechende Regelungen in das Vergabeverfahren einbringen.

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.

Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1 bis III.1.4 und III.2.2 genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich.

Erklärung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.

Beauftragte Ingenieurbüros:

1. SSF Ingenieure AG, München

2. Vössing Ingenieurgesellschaft mbH, Düsseldorf

3. BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG, München

4. dp Planungsbüro GmbH & Co.KG, Schweinfurt

5. ILF Group Holding GmbH, Rum bei Innsbruck (Österreich)

6. Sweco GmbH, Bremen

7. Atelier-4D, Köln

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten.

Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.

Hinweise des Auftraggebers zu Corona:

1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.

2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.

-----

Wichtiger Hinweis zur Verfahrensart gemäß Abschnitt IV.1.1 dieser Bekanntmachung:

Bei gegenständlichen Verfahren handelt es sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierte Unternehmen sind aufgefordert sich unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Angebotsphase beginnt nachgeschaltet mit beschränkten Bieterkreis aus den Bewerbern, die im Teilnahmewettbewerb die geforderten Eignungskriterien erfolgreich nachgewiesen haben und zur Angebotsabgabe schriftlich aufgefordert wurden.

Für Ihre Bewerbung bzw. für alle im Rahmen der Bewerbung im Teilnahmewettbewerb erforderlichen Erklärungen gemäß dieser Bekanntmachung sind die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu verwenden (siehe Link zum Download gemäß Abschnitt I.3 dieser Bekanntmachung).

Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Kurze Beschreibung

Abbrucharbeiten:
- Abbruch umbauter Raum ca. 120.000 m²

Erdbau:
- Aushubarbeiten ca. 5.000 m³

Hochbauarbeiten:
- Beton- und Stahlbetonarbeiten ca. 480 m³
- Betonstahl ca. 70 t
- Mauerwerk ca. 2.000 m²

Spezialtiefbauarbeiten:
- Verpressanker als Daueranker ca. 600 m
- Abschnittsweise Unterfangung ca. 125 m
- Verpresspfähle ca. 1.150 m

Baubehelfe:
- Gerüstbühne ca. 1.900 m²
- Montagetürme (Stahlverbundkonstruktion) ca. 80 to

Zusätzliche Informationen

Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht:


Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:
1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.
Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s):
1.
2.
3.
Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Text

41 - Der AN ist bereits mit den Arbeiten an der Lärmschutzwand sowie mit dem Abbruch beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte
zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die
örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.

Andere zusätzliche Informationen

2 - Der AN ist mit der Hauptbauleistung beauftragt. entsprechende Logistik und Fachwissen sind für die gegenständlichen Arbeiten bereits vorhanden. Weiterhin sind die zusätzlichen Leistungen technisch eng miteinander verzahnt, da alle notwendigen Maßnahmen zeitgleich auf einem Gehsteig im Umgriff des Hbf München ausgeführt werden müssen. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen und aufwendig mobilisieren müsste, und durch die örtlichen Gegenbenheiten und des begrenzten Baufeldes ein weiterer Auftragnehmer Behinderungen in der Ausführung zur Folge hätte.

Andere zusätzliche Informationen

7006 - Der AN ist bereits mit der technsichen Bearbeitung des Hauptauftrags beauftragt und vertraut. Ein Wechsel des AN hätte
zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die
örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.

Andere zusätzliche Informationen

48 - Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die
Abbrucharbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits
an den AN übergeben wurden.

Zusätzliche Informationen

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Zusätzliche Informationen

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:
1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.
Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s):
1.
2.
3.
Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht:


Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Andere zusätzliche Informationen

LÄ7054 Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die
Abbrucharbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits
an den AN übergeben wurden.

Text

LÄ132 Der AN ist bereits mit den Arbeiten an der Lärmschutzwand sowie mit dem Abbruch beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte
zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die
örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste. Weiterhin wird in die bereits bestehde LSW eingriffen, so das ein Einsatz eines
weiteren AN aus Gewährleistungsgründen ausgeschlossen ist.

Andere zusätzliche Informationen

139, Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen in diesem Bereich zur Vorbereitung des Abbruchs sowie den Abbrucharbeiten selbst beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde.
141 Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen in diesem Bereich zur Vorbereitung des Abbruchs sowie den Abbrucharbeiten selbst beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde.
110 Zusätzliche horizontale Zugelemente zwischen den Stützenfüßen wurden erforderlich, um Horizontalkräfte aufzunehmen, welche von der Bodenplatte nicht aufgenommen werden können
Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen Bau AN.
103, Es ist nicht möglich geänderte Details an aus dem Bauvertrag beauftragen Stahlbauelementen getrennt zu vergeben, da es sich um einheitliche Bauelemente handelt.
Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen Bau AN.
104, Es ist nicht möglich geänderte Details an aus dem Bauvertrag beauftragen Stahlbauelementen getrennt zu vergeben, da es sich um einheitliche Bauelemente handelt.
Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen Bau AN.
129 Der AN ist bereits mit den Arbeiten an der Stützwand sowie mit dem Abbruch beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
121 Die Belagsergänzung am dem Querbahnsteig stellt einen integralen Anteil der Fundamentierungs- und Stahlarbeitern auf dem Querbahnsteig dar, der Wechsel des AN's ist aus Gewährleistungsgründen nicht möglich. Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und nicht vorhandenen zusätzlichen Flächen für Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen Bau AN.
128 Der AN ist bereits mit den Arbeiten an der Lärmschutzwand sowie mit dem Abbruch beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste. Weiterhin wird in die bereits berstende LSW eingriffen, so das ein Einsatz eines weiteren AN aus Gewährleistungsgründen ausgeschlossen ist.
137 Der AN ist bereits mit der Errichtung der Lärmschutzwand in der Arnulfstraße im Zuge des Abbruchs des Ostgebäudes Nord beauftragt und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort. Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese vertraglich bereits an den AN übergeben wurden.
125 Der AN ist bereits mit den Arbeiten an der Lärmschutzwand sowie mit dem Abbruch beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste. Weiterhin wird in die bereits berstende LSW eingriffen, so das ein Einsatz eines weiteren AN aus Gewährleistungsgründen ausgeschlossen ist.
123 Der AN ist bereits mit den Arbeiten an der Lärmschutzwand sowie mit dem Abbruch beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.

Text

139, 141, 110, 103, 104, 129, 121, 128, 137, 125, 123,
Während dem Abbruch des Verbindungsbaus Nord sind die Anlagen Dritter im Abbruchbereich zu schützen. Dazu gehören der nördliche Teilbereich der Betonversorgungsleitung, der verbleibende Unterbau und der Gerüstturm der Betonleitung und die Fluchttüre im Nord Bau.
141, Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen in diesem Bereich zur Vorbereitung des Abbruchs sowie den Abbrucharbeiten selbst beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde.
110 Geänderte Fußpunkte der Montagebrücke
103 Schutzwandpaneele im Randbereich Ausführung in F90
104 Rinnenablauf zwischen Montagebühne und Gerüstbühne
129 Im Bereich des Transittunnels an der neu hergestellten Stützwand ist aufgrund des anliegenden gemauertem Schmutzwasserkanals im Bestand eine Wiederverfüllung mit zu verdichten Material zu riskant, da die Vibrationen aus der Verdichtung Schäden im Kanal hervorrufen könnten.
In Abstimmung mit dem Planungsbüro ist für die Verfüllung Roll kies zu verwenden, welcher bis zur Unterkannte der bestehenden Bodenplatte einzubauen ist
121 Für die Ergänzung des Belags auf dem Querbahnsteig im Bereich der neu hergestellten Gründungen für das Stahlgerüst ist die neue Oberfläche mit Beton der Güte C30/37 sowie einer konstruktiven Mattenbewehrung Q188 zu ergänzen. Am Übergang zum Bestand sind die Kanten mittels Fugenschneider glatt zu schneiden und eine elastische Fuge herzustellen.
128
Provisorisches Einfahrtstor in der Lärmschutzwand Nordost, um die Zugänglichkeit und den Schutz des Baufelds gewährleisten zu können.
137 Umbau der bestehenden Lärmschutzwand im Nordosten (Arnulfstraße) des Hauptbahnhofs.
125
Zum Schutz der Lärmschutzwandpaneele soll temporär die Ausfachung mittels Holzdielen und Schaltafeln erfolgen und zur Gewährleistung des naheliegenden Fluchtwegs soll eine Tür in der Lärmschutzwand eingebaut werden
123 Während des Abbruchs sind diversere Schutzmaßnahme für Anlagenteile Dritter zu errichten. Im Einzelnen handelt es sich um den Schutz der Löschwasserversorgung inkl. Leitungen, Löschwasserübergabestation und Druckerhöhungsanlage im nördlichen Lade Hof, den Kran 1 der ATH, die Trafostation der ATH sowie den Treppenabgang in das Sperren Geschoß der 1. SBSS an der Ecke Arnulfstraße und Bahnhofsplatz. Weiterhin ist der verfüllte Schacht S1b so zu schützen, dass eine Beschädigung der aufgehenden Stahlkonstruktion für den späteren Aushub vermieden wird.

Andere zusätzliche Informationen

MKA105: Es ist nicht möglich geänderte Details an aus dem Bauvertrag beauftragen Stahlbauelementen getrennt zu vergeben, da es sich um einheitliche Bauelemente handelt.
Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen BauAN.
MKA112: Die Herstellung der Sonderbauteile in Form von zwei Streifenfundamenten und ein abgestuften Plattenfundament sowie die Erschwernisse aufgrund von vorhandener Grundwasserleitung ATH innerhalb des Transittunnels wurden erst im Bauablauf bekannt und erforderlich. Diese Leistung ist nicht Vertragsbestandteil weshalb diese Leistung zusätzlich vergütet werden muss
MKA135: Es ist nicht möglich diese Arbeiten an aus dem Bauvertrag ausgelöste Unternehmen getrennt zu vergeben, da es sich um Arbeiten im engen Zusammenhang mit der Herstellung der Montagebrücke und dem Rückbau des MAN-Dachs handelt. Die Zusammenhänge sind zeitlicher, logistischer und tragwerkstechnischer Natur. Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen BauAN.

Text

MKA105: Zusätzliche Stahl-Anbauteile an dem Stahlbau der Montagebrücke, die zur Befestigung von verschiedenen Anbauteilen (z.B. Kabelführung, Beleuchtung)
MKA112: Herstellen der Gründung der Sonderbauteile in Form von zwei Streifenfundamenten
MKA135: Schaffung der Zugänglichkeit zu 16 unter den Bahnhofsdächern befindlichen Rollenlagern mit anschließender Ausrichtung und Montage eines Monitoringsystems.

Andere zusätzliche Informationen

67: Der AN ist mit der Herstellung der Mikropfähle beauftragt. Das Rückflussmaterial aus der Herstellung wird auf der BE-Fläche gesammelt. Für einen weiteren AN stehen auf dem Baufeld keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung. Das Rückflussmaterial aus der Herstellung ist dem Herstellprozess zuzuordnen und kann nicht von diesem getrennt werden. Zudem entständen hohe Zusatzkosten, da eine weitere Baufirma aufgrund des beengten Baufelds den AN der Hauptmaßnahme stark behindern würde, was sich direkt auf die Leistungserbringung der Hauptmaßnahme auswirken würde
71: Der AN ist bereits mit den Abbrucharbeiten beauftragt und die Abbruchbereiche wurden an den AN übergeben. Ein wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
88: Der AN ist mit der Leistung beauftragt und hat die Leistung entsprechend der freigegebenen Ausführungsplanung umzusetzen. Zudem entständen hohe Zusatzkosten, da eine weitere Baufirma aufgrund des beengten Baufelds die Leistungen nur zeitlich versetzt abwickeln könnte. Dies würde den AN in der Erbringung der Hauptmaßnahme stark behindern. Damit wäre eine direkte schädliche Auswirkung auf die Leistungserbringung der Hauptmaßnahme unvermeidbar
131: Es ist nicht möglich diese zusätzliche Leistung getrennt zu vergeben, da es sich um Bauteile handelt, die eng mit der Herstellung und Errichtung der darüber befindlichen Stahlkonstuktion, insbesondere der Stützen der Querschutzwände, verbunden ist.
Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen BauAN
158: Der AN ist bereits mit der Verkehrssicherung und sämtlichen Maßnahmen für den Abbruch des Ostgebäudes Nord beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde.

Text

67: Rückflussmaterial Mikropfähle
71: Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Abbruchgeräte sind Hohlräume im Bereich der Bodenplatte im Untergeschoss der Abbruchbereiche zu verfüllen
88: Die freigegebene Ausführungsplanung weist im Vergleich zur Entwurfsplanung vergrößerte Fundamentabmessungen auf. Die Bauausführung muss nach freigegebener Ausführungsplanung erfolgen.
131: Die zusätzlichen Stahlbetonstützen, mit entsprechenden Streifenfundamenten sowie die zwischen den Stützen befindliche Ausmauerung, wurden erforderlich, um die hohen Lasten aus den s.g. Querschutzwänden in den Achsen 19 und 43 abzutragen. Durch Bauwerksuntersuchungen an der EG-Geschoßdecke am Querbahnsteig, wurde ferstgestellt, dass diese Geschoßdecke nicht zur Abtragung der o.g. Lasten aus der Querschutzwand geeignet ist. Somit wurde im Nachhinein diese zusätzliche Gründung zur Abtragung der Lasten erforderlich.
158: Im Zuge der Münchener Sicherheitkonferenz 2025 muss die Verkehrssicherung im Bereich des Ostgebäudes Nord nach Abstimmung mit der Polizei zusätzlich gesichert werden.

Text

7170 - Im Zuge der Ausführungsplanung wurden, insbesondere nach weiterführenden Bauwerksuntersuchungen und Anpassungen der Brandschutzanforderungen, eine Anpassung der ursprünglichen Planung erforderlich. Die zusätzlichen Leistungen an der Ausführung der Querschutzwände wurden aus nicht vorhersehbaren Einflüssen aus den o.g. Gründen erforderlich. Es wurden zusätzliche Befestigungspunkte an den oberen Paneelreihen erforderlich sowie Abdeckbleche.

Andere zusätzliche Informationen

7142 Es ist nicht möglich geänderte Details an aus dem Bauvertrag beauftragen Stahlbauelementen getrennt zu vergeben, da es sich um

einheitliche Bauelemente handelt.

Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem

Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen BauAN.

Andere zusätzliche Informationen

Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Abbrucharbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertraglich bereits an den AN übergeben wurden.

Andere zusätzliche Informationen

MKA 146
Während der statischen Berechnungen im Rahmen der AP traten an verschiedenen Stellen höhere Kräfte auf, als ursprünglich angenommen war und/oder seitens des Prüfsachverständigen wurden zusätzliche stabilisierende Maßnahmen gefordert. Die Hieraus resultierenden Änderungen und Anpassungen der W&M-Planung sowie die zusätzlich erforderlichen Bauteile sind nicht Umfang des ursprünglichen Leistungssolls des AN-Bau gewesen. Der AN hat bereits die W&M-Planung und Ausführung der gesamten Stahlkonstruktion in seinem Leistungsumfang. Die zusätzlichen Bauteile sind Teil der Stahlkonstruktion. Ein Wechsel des AN lässt sich an dieser Stelle nicht realisieren, weil die zusätzliche Leistung nicht von der Gesamtleistung zu trennen ist.
MKA 148
Das Leistungssoll des AN sah vor, dass die Stahlstützen der Schutzwand, die den Querbahnsteig von der Baugrube der westlichen Erweiterung abtrennt, auf den Bodenbelag des Bahnsteigs gegründet werden. Erst während der Bauzeit wurde festgestellt, dass der Geschoßdeckenaufbau des Querbahnsteigs nicht homogen ist und eine Gründung der Stützen auf dem Bodenbelag nicht ausreichende Tragfähigkeit aufweist.
MKA 149
Es ist nicht möglich diese Arbeiten an aus dem Bauvertrag ausgelöste Unternehmen getrennt zu vergeben, da es sich um Arbeiten im engen Zusammenhang mit der Herstellung der Montagebrücke und dem Rückbau des MAN-Dachs handelt. Die Zusammenhänge sind zeitlicher, logistischer und tragwerkstechnischer Natur.
Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen BauAN.
MKA 187
Die Bestandspläne gaben teilweise falsche Angaben zum Aufbau der Decke am Querbahnsteig wieder. Wie sich nach BWUs an verschiedenen Stellen der Querbahnsteigdecke herausstellte, ist der Deckenaufbau nicht homogen und ändert sich über die gesamte Fläche mehrfach stellenweise. Aufgrund der neuen Erkenntnisse lässt es sich nicht vermeiden, den Trennschnitt auch durch Stahlträger im Beton zu führen, was ursprünglich nicht im beauftragten Leistungsumfang war.
MKA 189
Diese erforderlichen zusätzlichen Leistungen sind für den statischen Nachweis der verbleibenden Bestandgebäude erforderlich, um nach dem Abbruch der daran anschließenden Gebäude, die Standsicherheit der verbleibenden Gebäude gewährleisten zu können. Die Bestandsunterlagen gaben hierzu nicht ausreichend detaillierte und verlässliche Angaben zum substanziellen Bauteilaufbau an, oder waren stellenweise widersprüchlich.
MKA 190
Zur Erfüllung der statischen Anforderungen und der Forderungen des PSVs sind die zusätzlichen Leistungen erforderlich.

Text

MKA 146
Während der statischen Berechnungen im Rahmen der AP traten an verschiedenen Stellen höhere Kräfte auf, als ursprünglich angenommen war und/oder seitens des Prüfsachverständigen wurden zusätzliche stabilisierende Maßnahmen gefordert.
MKA 148
Während der Bauzeit wurde festgestellt, dass der Geschoßdeckenaufbau des Querbahnsteigs nicht homogen ist und eine Gründung der Stützen, wie in der Ausschreibung angedacht, auf dem Bodenbelag nicht ausreichende Tragfähigkeit aufweist. Aus diesem Grunde wurde es erforderlich die Stützen, unter Zuhilfenahme eines zusätzlichen Einbauteils auf der Rohdecke zu befestigen und zusätzliche vorbereitenden Maßnahmen zu ergreifen.
MKA 149
Unter erschwerten Bedingungen (Zugänglichkeit, laufender Bahnbetrieb) müssen 16 Rollenlagern eingemessen, ausgerichtet und mit einem Monitoringsystem versehen werden. Zusätzlich werden für alle 16 Rollenlager Schubknaggen aus Stahl gefertigt und eingebaut sowie eine temporäre Stahltraverse gefertigt und temporär eingebaut, um die Lager auszurichten.
MKA 187
Die gegenständlich ANO enthält zusätzliche Leistungen die für die Ausführung der freigegebenen AP erforderlich sind. Zusätzlich zum ausgeschriebenen Leistungssoll, muss nun der Trennschnitt an der Abrisskante der WE auch durch im Beton befindliche Stahlträger erfolgen, welche erst nach BWUs an verschiedenen Stellen der Querbahnsteigdecke erkennbar wurden
MKA 189
Die gegenständlich ANO enthält zusätzliche Leistungen die für die Ausführung der freigegebenen AP erforderlich sind. Zusätzlich zum ausgeschriebenen Leistungssoll, müssen an kritischen Bauwerksstellen Bauwerksuntersuchungen durchgeführt werden, um die tatsächliche Beschaffenheit und Ausführung des Baubestands substanziell bestimmen zu können.
MKA 190
Die gegenständlich ANO enthält zusätzliche Leistungen die für die Ausführung der freigegebenen AP erforderlich sind. Zusätzlich zum ausgeschriebenen Leistungssoll, muss der Längsträger des MAN-Dachs in Reihe 2, aufgrund statischer Erfordernissen und den Forderungen des PSVs, in eine spannungsfreie Lage gebracht werden. Hierfür ist der Einsatz von 16 Hydraulikpressen an den 8 Stützen der oberen Schutzwand erforderlich, da die Einbringung der Pressenkraft nicht nacheinander, sondern praktisch gleichzeitig erfolgen muss. Nach Erreichen der spannungsfreien Lage des Längsträgers, erfolgt die Lagefixierung durch Futterbleche, welche jeweils dem Abstand zwischen der OK der 8 Stützen und der UK des Längsträgers angepasst werden.

Andere zusätzliche Informationen

7181 - Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Schadstoffsanierungsarbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits an den AN übergeben wurden.
7186 - Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Schadstoffsanierungsarbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits an den AN übergeben wurden.

Text

7181 - Imm Gebäudeteil Planung K Achse 43 befindet sich direkt an der Abbruchgrenze zum verbleibenden Restgebäude ein Schacht aus Stahlbeton / Mauerwerk. Dieser verläuft vom 2. Obergeschoss bis ca. 1 m über Oberkante Flachdach. Für die Trennung des rückzubauenden Gebäudeteils vom verbleibenden Bestand muss dieser Schacht vor Beginn des maschinellen Rückbaus „händisch" kleinteilig abgebrochen werden. Des Weiteren dient der Schacht über Oberkante Dach als Auflager für das nördlich angrenzende Vordach, welches sich außerhalb des Abbruchbereiches befindet. Demzufolge muss auch ein Teil des Vordaches, welches aus asbesthaltigen Faserzement-Wellplatten besteht, rückgebaut und entsorgt werden.
7186 - Im Zuge der Überprüfung der Resttragfähigkeit der Bestandsgebäude an der Abbruchkante hat sich ergeben, dass die verbleibende Decke des Querbahnsteigs in der Achse 19 mit einer zusätzlichen Stütze mit Fundament und in der Achse 43 mit einem Unterzug sowie einer Mauerwerkswand verstärkt werden müssen um die ankommenden Lasten abfangen zu können.

Andere zusätzliche Informationen

39 - Die zusätzlichen Leistungen beinhalten die Ausführung von Stahlrahmen im Transittunnel und sind technisch mit den parallel im Transittunnel stattfindenen Arbeiten (Herstellung Stützwand und Gründungen) eng verzahnt und dienen der Gründung des Gerüst auf dem QBS. Alle gennanten Maßnahmen, insbesondere die zusätzlichen Mahnahmen, müssen zeitgleich im
Transittunnel des Hbf München ausgeführt werden. Der Einsatz einer weiteren Firma ist daher ausgeschlossen.
Zudem entständen hohe Zusatzkosten, da eine weitere Baufirma aufgrund des beengten Baufelds die Leistungen nur hintereinander abwickeln könnte. Dies würde würde den AG der Haupmaßnahme stark behindern und würde sich direkt auf die Leistungserbringung der Hauptmaßnahme auswirken.
7025 - Der AN ist mit der grundlegenden Begutachtung der Auflagerpunkte bereits beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
7031 - Der AN ist bereits mit den Abbrucharbeiten beauftragtt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.

Text

39 - Stahlrahmen im Transittunnel
7025 - Für auszuführende Standsicherheitsnachweise sowie Lastein- und Lastableitungsnachweise sind zusätzliche Bauwerksuntersuchungen in Form von Druckfestigkeitsmessungen, Messung und Ortung der Bestandsbewehrung sowie einer Durchführung aund Auswertung einer Fotodokumentation durchzuführen.
7031 - Für den Teilabbruch des MAN-Dachs müssen die Hauptträger in Reihe 1 in den Randfelder segmentweise Ausgehoben werden.

Andere zusätzliche Informationen

7096 - Es ist nicht möglich geänderte Details an aus dem Bauvertrag beauftragen Stahlbauelementen getrennt zu vergeben, da es sich um einheitliche Bauelemente handelt.
Auch steht der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen BauAN.
7107 - Ausführung der Brandschutzverkleidung der DHSW mittels Promatect-Platten und Verwendung der Baustelleinrichtung vor Ort, da der zusätzliche Aufwand der Koordination im Bauablauf und Baustelleneinrichtung bei einem Wechsel des AN in keinem Verhältnis zu der sonst zusätzlichen Mehrleistung des beauftragen BauAN steht.
7114 - Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Abbrucharbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits an den AN übergeben wurden.
7157 - Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Schadstoffsanierungsarbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits an den AN übergeben wurden.
7180 - Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Schadstoffsanierungsarbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits an den AN übergeben wurden.

Text

7096 - Auflagerkonsole Gerüstbühne
7107 - Brandschutzverkleidung Durchgangshallenschutzwand
7114 - Aufgrund von einer nicht vorhersehbaren behördlichen Auflage (Gewerbeaufsicht) kam es zu Verzögerungen im Abbruch (Verdacht auf Asbest, wurde später durch Analyse ausgeräumt). Um den maschinellen Abbruch fertigstellen zu können, musste die Verkehrssicherung im Januar 2024 neu eingerichtet werden (inkl. neuer verkehrsrechtlicher Genehmigung), eine vorzeitige Verlängerung der Verkehrssicherung war aufgrund des Zeitpunktes um die Feiertage nicht möglich.
7157 - Im Zuge der baubegleitenden Schadstofferkundung wurden in mehreren Gebäuden unter Putz liegende, asbesthaltige Bergmannrohre vorgefunden. Diese sind im emmissionsarmen Verfahren schadlos auszubauen und fachgerecht zu entsorgen.
7180 - IBeim Ausbau der Dachabdichtung wurde festgestellt, dass die Bitumenbahn und das darunterliegende KMF stark miteinander verbunden sind, weshalb der Ausbau der Dichtbahn unter den arbeitsschutztechnischen Vorgaben der TRGS521 erfolgen muss. Weiter ist die Dachabdichtung aufgrund der anhaftenden KMF als gefährlicher Abfall AVV 160603* zu entsorgen.

Andere zusätzliche Informationen

7194
Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Schadstoffsanierungsarbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese vertraglich bereits an den AN übergeben wurden.

Text

7194
Für den Rückbau des sog. MAN Dachs musste vorab der Fachwerkrahmen inkl. den dazugehörigen Fassadenelementen im Bereich der Reihe 0 demontiert werden. Aufgrund vorhandener Kühlaggregate im Bestand, welche sich im Nahbereich der Reihe 0 im Teilbereich Markt im Bahnhof befinden konnte für den Rückbau kein Gerüst für den Rückbau gestellt werden. Die Arbeiten mussten aufwändig in Kleinarbeit mittels Krankorb durchgeführt werden.

Andere zusätzliche Informationen

7097 - Der AN ist bbereits mit den Arbeiten im Transittunnel beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
7110 - Der AN ist bereits mit dem Rückbau des Gebäudes und den zugehörigen Absturzsicherungen beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
7113 - Der AN ist bereits mit den Abbrucharbeiten und der Baustellenabsicherung beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
7115 - Der AN ist bereits mit dem Rückbau des MAN-Dachs und dem Stahlbau beauftragt.. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
7140 - Der AN ist bereits mit der W+M-Planung, Fertigung und Montage des Stahlbaugerüst und der Gerüstbühne für den Rückbau des MAN-Dach beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand und Schnittstellen entstehen würden und sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste. Es stehen auch keine zusätzlichen BE-Flächen auf dem Querbahnsteig, sowie im Bereich des Hbf für die Anlieferung und Lagerung der Bauteile zur Verfügung. Eine Abwicklung hintereinander ist auf Grund der Auswirkungen auf den Gesamtfertigstellungstermin nicht darstellbar.
7147 - Der AN ist bereits mit den Arbeiten an der Lärmschutzwand sowie mit dem Abbruch beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste. Weiterhin wird in die bereits bestehde LSW eingriffen, so das ein Einsatz eines weiteren AN aus Gewährleistungsgründen ausgeschlossen ist.
7154 - Der AN ist bereits mit den Arbeiten zur Errichtung des Gerüst auf dem Querbahnsteig beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zusätzliche zeitliche Verzögerungen zur Folge, da sich ein neuer AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.
7167 - Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen des Abbruchs beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde.
7196 - Es ist nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen mit einem anderen AN erbringen zu lassen, da nur durch ein fundiertes Projektvorwissen, das nur aus den bereits ausgeführten Arbeiten unter Berücksichtigung von nicht dokumentierter Faktoren und technischen Entscheidungen der Abbrucharbeiten vor Ort gewonnen werden kann, eine mangelfreie Arbeit ausgeführt werden kann. Würde ein anderer AN diese Leistungen ausführen, besteht das Risiko dasss der neue AN keinerlei Haftung und Gewährleistung für seine Leistungen übernimmt und damit die Leistungen gemVOB/B nicht abgenommen sein kann, da er alle Maßnahmen znicht beurteilen kann und möglicherweise in einzelnen Punkten abweichende Ansichten vertritt. Würde er hierzu jeweils Rücksprache mit dem AN der die Abbrucharbeiten in diesem Bereich ausführt nehmen, so würde dies zu erhebl Zusatzkosten führen, so dass im Ergebnis sowohl erhebliche Schwierigkeiten als auch beträchtliche Zusatzkosten zu erwarten wären.

Text

7097 - Für die Arbeiten im Transittunnel im Beriech der Grundwasserableitung ist es notwendig, dass die Arbeiten kleinteilig und in Handarbeit ausgeführt werden, da die Leitung nicht rückgebaut werden kann.
7110 - Zum Schutz der Arbeiten im südl. Ladehof, sowie der Rangiertätigkeiten auf der drübergelgegenen Fläche der SWM, ist es notwendig, zusätzlich zur vorhandenen Absturzsicherung eine Betonleitwand zur Rückhaltung von Kfz aufzubauen.
7113 - Durch nahegelegende Logistikrouten und in Fahrtrichtung der Hauptrampe des Bau-AN muss eine angrenzende Containerburg aus Sicherheitsgründen zusätzlich zur Baufeldabtrennung mittels Bauzaun mit Betonblocksteinen gesichert werden.
7115 - Für den Aufbau des Stahlgerüstes auf dem Querbahnsteig ist es notwendig, die FlA-Tafeln rückzubauen, da diese im Weg für den Stahlbau sind. Dies ist erst im Zuge der Ausführungsplanung ersichtlich geworden.
7140 - Das verfahrbare Raumgerüst kommt als Alternative zur Gerüstbühne im Bereich der westlichen Erweiterung (Achse 19 - 43), mit an den Bauablauf angepasster Vorhaltedauer, zum Einsatz.
7147 - Die rechte Fahrspur der Arnulfstraße soll nach dem Abbruch des Ostgebäudes Nord wiederhergestellt werden. Um die Vorgaben des Mobilitätsreferats der Stadt München bezüglich des Gehwegs einhalten zu können, muss die Lärmschutzwand nach dem Abbruch umgebaut werden. Hierfür muss auf der Basis der angepassten Entwurfsplanung der Fa. VTG eine Ausführungsplanung für die Verschiebung der Lärmschutzwand erstellt und anschließend ausgeführt werden.
7154 - Aufgrund unvorhersehbarer Umstände und Erschwernisse im Zuge der Errichtung des Gerüstes zum Rückbau des MAN-Dach auf dem Querbahnsteig sind zusätzliche Maßnahmen im Bauablauf, in der Arbeitsvorbereitung und der Ausführung erforderlich.
7167 - Im Zuge der Abbrucharbeiten beim Ostbau Nord muss auch die Bodenplatte des direkt angrenzende Bereiches des nörlichen Ladehofes mit abgebrochen werden.
7196 - Für den Abbruch der Planung-K muss gemäß Abbruchstatik (Plan 25 5 SSFxx_228 309 XX PSP 620)das Bestandsgebäude ertüchtigt werden und ein Betonbalken hergestellt werden. Im Zuge dieser Arbeiten müssen zusätzliche Ertüchtigungen am Bestand durchgeführt werden. Nur durch die Erstellung eines Ringbalkens zur horizontalen Aussteifung des bestehenden Teils der Planung K, inklusive zugehöriger in der ANO aufgeführten Leistungen kann eine mangelfreie Leistungserbringung und somit den Werkerfolg im Rahmen der Abbrucharbeiten der VE30.4c im Bereich Planung K sichergestellt werden.

Andere zusätzliche Informationen

7039
Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften vor Ort und ist für die Abbrucharbeiten beauftragt . Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits an den AN übergeben wurden.
7068
Der AN ist bereits mit Suchschürfen beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste.

Text

7039
Abbruch Schutzbeton südl. Ladehof und Separierung anhaftender Teerkork.
7068
Für planungsbegleitende Untersuchungen sowie Suchschlitze im Transittunnel für die Gründung und die Schutzwand im UG muss dauerhaft ein Minibagger vorgehalten werden um notwendige Schürfe durchzuführen.

Andere zusätzliche Informationen

7044 - Der AN ist mit der Gebäudestruktur vertraut und hat bereits eingewiesenes Personal inkl. Gerätschaften mit zugewiesenen BE Flächen vor Ort. Für einen weiteren AN stehen keine weiteren Nutzflächen zur Verfügung, da diese Vertaglich bereits an den AN übergeben wurden.

Text

7044 - Im Zuge von vertieften Schadstoffuntersuchungen wurden in den Parkdecks des Süd-Ost Gebäudes OG4 und OG5 Dichtbahnen im Schichtenaufbau der Decken gefunden. Für eine sortenreine Demontage der einzelnen Schichten mussten zusäzliche Trennschnitte in den jeweiligen Schichten durchgeführt werden.