21O30366 AG / Polizeirevier Freiberg, Sanierung

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Zentrale Vergabestelle

Malerarbeiten Denkmalschtzbereiche

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2021-12-20. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2021-11-18.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Lippert GmbH
• Peter Lippert Maler GmbH

Wer?

• Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Zentrale Vergabestelle

Wie?

• Anstricharbeiten › Anstricharbeiten in Gebäuden

Wo?

• Sachsen › Dresden

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2021-11-18	Auftragsbekanntmachung
2022-02-10	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-10-24	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2021-11-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Anstricharbeiten in Gebäuden
Referenznummer: 21O30366
Kurze Beschreibung: Malerarbeiten Denkmalschtzbereiche
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Anstricharbeiten in Gebäuden 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Sachsen 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Zentrale Vergabestelle
Postanschrift: Riesaer Str. 7h
Postleitzahl: 01129
Postort: Dresden
Kontakt
Internetadresse: https://www.sib.sachsen.de 🌏
E-Mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de 📧
Fax: +49 351-4510994560 📠
URL der Dokumente: https://www.sachsen-vergabe.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-17d28069679-308192b10da07ca7&PublicationType=0 🌏
URL der Teilnahme: https://www.sachsen-vergabe.de 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-11-18 📅
Einreichungsfrist: 2021-12-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-11-23 📅
Datum des Beginns: 2022-02-24 📅
Datum des Endes: 2022-06-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 227-596413
ABl. S-Ausgabe: 227
Zusätzliche Informationen
Nur Vertreter des Auftraggebers

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Wände in historischen Gerichtsräumen und Treppenhäusern mit bauzeitlicher Struktur (ca.

1900)

- Untersuchung Bestandsbeschichtungen Putzflächen, 1.200 m2

- Entfernen Altbeschichtungen Putzflächen, 1.200 m2

- Untersuchung Bestandsbeschichtung Holzbekleidungen, 260 m2

- Dispersionssilikatbeschichtung auf Putz, 450 m2

- Dispersionsbeschichtung auf Putz, 950 m2

- Überarbeitung Beschichtung Holzbekleidung lackiert, 200 m2

- Holzbekleidung mit Holzmalerei (Maserung)überarbeiten, 60 m2

- Sockelanstrich, 140 m

Decken und Deckengewölbe in historischen Gerichtsräumen und Treppenhäusern mit

bauzeitlicher Struktur (ca. 1900)

- Untersuchung Bestandsbeschichtungen Putzflächen, 400 m2

- Entfernen Altbeschichtungen Putzflächen, 520 m2

- Untersuchung Bestandsbeschichtung Holzbekleidungen, 300 m2

- Dispersions- oder Dispersionssilikatbeschichtung auf…

… ebenem Deckenputz, 520 m2

… gewölbtem Deckenputz, 200 m2

- Entfernen/Neuauftrag deckender Beschichtungen auf Holzbekleidung, 290 m2

Anstriche an Ziergliedern, Stuckarbeiten, Geländer

- Überarbeitung Anstriche an Simsen, Gurten, Rollen, profilierte Unterzüge und

Leibungen, 1.500 m

- Überarbeitung Anstriche an Konsolbekleidungen mit Arkanthusblättern und

Blütenornamenten, 50 St

- Stuckarbeiten lokale Ausbesserung an Simsen und Ornamenten, 30 St

- Stuckarbeiten Fehlstücke Simsausbildungen ergänzen, 7 m

- Geländeranstriche überarbeiten, 15 m2

- Handläufe, Anstriche erneuern, 55m

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

AG / Polizeirevier Freiberg, Sanierung

Beethovenstr. 8, 09599 Freiberg

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: Liegt den Vergabeunterlagen bei und ist zusätzlich verfügbar unter:

https://www.sib.sachsen.de/download/VVV/Eigenerkla_rung_zur_Eignung_-_Formblatt_124_VHB_Bauleistungen.pdf

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: Liegt den Vergabeunterlagen bei und ist zusätzlich verfügbar unter:

https://www.sib.sachsen.de/download/VVV/Eigenerkla_rung_zur_Eignung_-_Formblatt_124_VHB_Bauleistungen.pdf

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: Liegt den Vergabeunterlagen bei und ist zusätzlich verfügbar unter:

https://www.sib.sachsen.de/download/VVV/Eigenerkla_rung_zur_Eignung_-_Formblatt_124_VHB_Bauleistungen.pdf

Mindeststandards:

Nachweis 3 vergleichbarer Leistungen im Denkmalschutzbereich durch Angabe von Referenzgeber/ Bauherr/ Auftraggeber mit folgenden Angaben:

- Angabe Bauvorhaben

- Ausführungszeit und preisliches Leistungsvolumen

- Bestätigung Referenzgeber zu diesen Angaben

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung: siehe Vergabeunterlagen

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 09:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2022-02-18 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2021-12-20 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 09:00
Zusätzliche Informationen: Nur Vertreter des Auftraggebers

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Adresse des Käuferprofils: https://www.sachsen-vergabe.de 🌏
Dokumente URL: https://www.sachsen-vergabe.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-17d28069679-308192b10da07ca7&PublicationType=0 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich und kostenfrei auf der Vergabeplattform www.sachsen-vergabe.de zum Download bereitgestellt. Ggf. erforderliche Nachsendungen und Änderungen von Vergabeunterlagen werden ebenfalls in diesem Portal in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postanschrift: Braustraße 2
Postort: Leipzig
Postleitzahl: 04107
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 341-977-0 📞
E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de 📧
Fax: +49 341-977-1049 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren: entsprechend der Regelung in § 160 GWB
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Zentrale Vergabestelle
Postanschrift: Riesaer Str. 7h
Postort: Dresden
Postleitzahl: 01099
E-Mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de 📧
Fax: +49 351-4510994560 📠
Quelle: OJS 2021/S 227-596413 (2021-11-18)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2022-02-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 79735.20 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-02-10 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-02-15 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 032-081094
Verweist auf Bekanntmachung: 2021/S 227-596413
ABl. S-Ausgabe: 32

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Wände in historischen Gerichtsräumen und Treppenhäusern mit bauzeitlicher Struktur (ca. 1900) - Untersuchung Bestandsbeschichtungen Putzflächen, 1.200 m2 - Entfernen Altbeschichtungen Putzflächen, 1.200 m2 - Untersuchung Bestandsbeschichtung Holzbekleidungen, 260 m2 - Dispersionssilikatbeschichtung auf Putz, 450 m2 - Dispersionsbeschichtung auf Putz, 950 m2 - Überarbeitung Beschichtung Holzbekleidung lackiert, 200 m2 - Holzbekleidung mit Holzmalerei (Maserung)überarbeiten, 60 m2 - Sockelanstrich, 140 m Decken und Deckengewölbe in historischen Gerichtsräumen und Treppenhäusern mit bauzeitlicher Struktur (ca. 1900) - Untersuchung Bestandsbeschichtungen Putzflächen, 400 m2 - Entfernen Altbeschichtungen Putzflächen, 520 m2 - Untersuchung Bestandsbeschichtung Holzbekleidungen, 300 m2 - Dispersions- oder Dispersionssilikatbeschichtung auf ebenem Deckenputz, 520 m2 - Dispersions- oder Dispersionssilikatbeschichtung auf gewölbtem Deckenputz, 200 m2 - Entfernen/Neuauftrag deckender Beschichtungen auf Holzbekleidung, 290 m2 Anstriche an Ziergliedern, Stuckarbeiten, Geländer - Überarbeitung Anstriche an Simsen, Gurten, Rollen, profilierte Unterzüge und Leibungen, 1.500 m - Überarbeitung Anstriche an Konsolbekleidungen mit Arkanthusblättern und Blütenornamenten, 50 St - Stuckarbeiten lokale Ausbesserung an Simsen und Ornamenten, 30 St - Stuckarbeiten Fehlstücke Simsausbildungen ergänzen, 7 m - Geländeranstriche überarbeiten, 15 m2 - Handläufe, Anstriche erneuern, 55m

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-02-07 📅
Name: Peter Lippert Maler GmbH
Postanschrift: Dippoldiswalder Straße 42
Postort: Pirna
Postleitzahl: 01796
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3501523041 📞
E-Mail: info@lippert-maler.de 📧
Land: Sachsen 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 79735.20 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Quelle: OJS 2022/S 032-081094 (2022-02-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-10-24)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: AG / Polizeirevier Freiberg, Sanierung
Referenznummer: 21O30366/02-04
Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Anstricharbeiten in Gebäuden 📦
Beschreibung
Interne Kennung: LOT-0000
Beschreibung der Beschaffung:

Beschreibung der Beschaffung

Wände in historischen Gerichtsräumen und Treppenhäusern mit bauzeitlicher Struktur (ca.
1900)
- Untersuchung Bestandsbeschichtungen Putzflächen, 1.200 m2
- Entfernen Altbeschichtungen Putzflächen, 1.200 m2
- Untersuchung Bestandsbeschichtung Holzbekleidungen, 260 m2
- Dispersionssilikatbeschichtung auf Putz, 450 m2
- Dispersionsbeschichtung auf Putz, 950 m2
- Überarbeitung Beschichtung Holzbekleidung lackiert, 200 m2
- Holzbekleidung mit Holzmalerei (Maserung)überarbeiten, 60 m2
- Sockelanstrich, 140 m
Decken und Deckengewölbe in historischen Gerichtsräumen und Treppenhäusern mit
bauzeitlicher Struktur (ca. 1900)
- Untersuchung Bestandsbeschichtungen Putzflächen, 400 m2
- Entfernen Altbeschichtungen Putzflächen, 520 m2
- Untersuchung Bestandsbeschichtung Holzbekleidungen, 300 m2
- Dispersions- oder Dispersionssilikatbeschichtung auf ebenem Deckenputz, 520 m2
- Dispersions- oder Dispersionssilikatbeschichtung auf gewölbtem Deckenputz, 200 m2
- Entfernen/Neuauftrag deckender Beschichtungen auf Holzbekleidung, 290 m2
Anstriche an Ziergliedern, Stuckarbeiten, Geländer
- Überarbeitung Anstriche an Simsen, Gurten, Rollen, profilierte Unterzüge und
Leibungen, 1.500 m
- Überarbeitung Anstriche an Konsolbekleidungen mit Arkanthusblättern und
Blütenornamenten, 50 St
- Stuckarbeiten lokale Ausbesserung an Simsen und Ornamenten, 30 St
- Stuckarbeiten Fehlstücke Simsausbildungen ergänzen, 7 m
- Geländeranstriche überarbeiten, 15 m2
- Handläufe, Anstriche erneuern, 55m

Postleitzahl: 09599
Stadt: Freiberg
Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Mittelsachsen 🏙️
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0000

Verfahren
Art des Verfahrens
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig

Auftragsvergabe
Los-Identifikationsnummer: LOT-0000
Vertragsnummer: CON-0001
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-02-07 📅
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 40719.49 EUR 💰
Kennung des Angebots: TEN-0001
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Lippert GmbH
Nationale Registrierungsnummer: 001601
Postleitzahl: 01796
Postort: Pirna
Region: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@lippertgmbh.de 📧
Telefon: 000 📞

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz
Nationale Registrierungsnummer: 233121477
Postanschrift: Brückenstraße 12
Postleitzahl: Chemnitz
Postort: 09111
Region: Dresden, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de 📧
Telefon: 000 📞
URL: https://www.sib.sachsen.de 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Nationale Registrierungsnummer: keine Angabe
Region: Leipzig, Kreisfreie Stadt 🏙️
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-10-24+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Eine Beurteilung der tatsächlich erforderlichen Leistungen war erst mit nach dem Rückbau und Wiedereinbau erkannt werden.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

Es handelt sich um eine Änderung der erforderlichen restauratorischen Leistungen aufgrund eine deutlich schlechteren Zustandes der vorgefunden Wandverkleidung und der historischen Türen.

Quelle: OJS 2024/S 209-651130 (2024-10-24)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baufertigstellung (>20)

Anstrich- und Verglasungsarbeiten (>20)

Auftrag von Schutzanstrichen (>20)

Anstricharbeiten (>20)