ABS 38, Umweltplanung PFA 3.3 und PFA 3.4 | DB Netz AG (Bukr 16) | Öffentliches Auftragswesen in Deutschland

Datum	Dokument
2021-12-01	Auftragsbekanntmachung
2022-03-31	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-09-24	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-09-24	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-12-13	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-01-28	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-02-18	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-03-18	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-04-22	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-06-02	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-06-27	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-11-13	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2026-01-06	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2026-01-07	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2026-03-05	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2026-05-18	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2021-12-01)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Umweltplanung
Referenznummer: 21FEI55550
Kurze Beschreibung: ABS 38, Umweltplanung PFA 3.3 und PFA 3.4
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Umweltplanung 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Umweltplanung 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: München, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Versorgungsunternehmen
Name des öffentlichen Auftraggebers: DB Netz AG (Bukr 16)
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Postleitzahl: 60327
Postort: Frankfurt Main
Kontakt
Internetadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏
E-Mail: nicole.n.berg@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 34123424804 📞
Fax: +49 3412342399 📠
URL der Dokumente: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/cf29e7dc-dbab-4aac-8fb9-e98be8a35cf0 🌏
URL der Teilnahme: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/cf29e7dc-dbab-4aac-8fb9-e98be8a35cf0 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-12-01 📅
Einreichungsfrist: 2022-01-06 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-12-06 📅
Datum des Beginns: 2022-03-10 📅
Datum des Endes: 2031-12-31 📅
2026-12-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 236-622832
ABl. S-Ausgabe: 236
Zusätzliche Informationen

Zuschlagskriterien: 80 % Preis Für die Angebotswertung wird das Honorar wie folgt in einer Punkteskala von 0 bis 5 Punkte ermittelt: 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis 0 Punkte erhalten alle Angebote ab dem 1,5-fachen Wert des niedrigsten Preises Die Punkte für die übrigen Angebote werden zwischen dem niedrigsten Preis und seinem 1,5-fachen Wert linear interpoliert 20% Querschnittswert aller Stundensätze gemäß Vertrag § 9.4 Für die Angebotswertung wird der Stundensatz wie folgt in einer Punkteskala von 0 bis 5 Punkte ermittelt: 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Stundensatz 0 Punkte erhalten alle Angebote ab dem 1,5-fachen Wert des niedrigsten Stundensatzes Die Punkte für die übrigen Angebote werden zwischen dem niedrigsten Stundensatz und seinem 1,5-fachen Wert linear interpoliert

Objekt
Umfang der Beschaffung
Höchstzahl der Lose pro Bieter: 2
Bezeichnung des Loses: Los PFA 3.3
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung:

Die ausgeschriebenen Planungsleistungen haben die Beurteilung der Auswirkungen des

Streckenausbaus der Strecke ABS 38 München – Mühldorf – Freilassing, Planungsabschnitt

PA03 Tüßling – Freilassing (Strecke 5723), Planfeststellungsabschnitt PFA 3.3. und 3.4, hinsichtlich

der Umwelt zum Inhalt. Die Planungsleistung für die umweltfachlichen Themen umfasst

nicht den kompletten Planungsabschnitt 03, sondern lediglich die zwei Planfeststellungsabschnitte

PFA 3.3. und 3.4. Somit ist die Planungsleistung in zwei Lose aufgeteilt,

analog der Planfeststellungsabschnitte.

Zielstellung für die Leistungserbringung ist es, alle erforderlichen Inhalte des Natur- und Artenschutzes für die Genehmigungsplanung sowie ggf. weitere Planungsphasen zu erhalten. An dieser Stelle ist nochmal darauf hinzuweisen, dass der Planungsabschnitt 03 in sechs Planfeststellungsabschnitte (PFAs) unterteilt ist. Diese Ausschreibung umfasst nur zwei Planfeststellungsabschnitte PFA 3.3 (Los 3) und 3.4 (Los 4). Jedes Los umfasst sowohl das Erstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans, die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung auf Grundlage des Scoping-Verfahrens sowie das Erstellen des Wasserrechtlichen

Fachbeitrages. Sowohl im PFA3.3 und PFA3.4 wird vors. eine FFH-Verträglichkeitsprüfung für betroffene

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete (Natura 2000 Gebiete) durchzuführen sein. Basierend

auf der FFH-Vorprüfung (s. Anlage 16.1) ist mit den zuständigen Behörden der notwendige

Umfang der FFH-Verträglichkeitsprüfung abzuklären.

Die Durchführung der Kartierungen sowie das Erstellen des Artenschutzfachbeitrages sind nicht Bestandteil der Ausschreibung, da für diese Leistungen bereits eine Firma gebunden wurde. Die für den LBP erforderliche Biotopkartierung wird bereits vom Auftragnehmer der Kartierungen erstellt und am Ende des Jahres 2021 dem beauftragten Fachbüro der hier ausgeschriebenen Leistungen übergeben.

Es soll je Planfeststellungsabschnitt die Erstellung der oben genannten, für die Genehmigungsplanung

relevanten Berichte erstellt werden. Der Beginn des Planfeststellungsverfahren

ist derzeit für das Jahr 2023 geplant. Die Leistung beinhaltet die potentielle Überarbeitung

und Tektur des Rücklaufes durch das Eisenbahnbundesamt und letztendlich die Erstellung

genehmigungsfähiger Berichte. Die Darstellung in Karten soll ebenfalls pro PFA einzeln vorgenommen

werden. Je nach Übersichtlichkeit sind hier auch mehrere Karten zur besseren

Darstellung anzufertigen. Die Ergebnisse aus den Gutachten sind den anderen Fachplanern

zur Verfügung zu stellen. Gleichermaßen sind die Maßnahmen aus dem Artenschutzfachbeitrag

in den Landschaftspflegerischen Begleitplan einzuarbeiten.

Beschreibung der Optionen: Optionale Umweltplanungsleistungen
Bezeichnung des von der EU finanzierten Projekts oder Programms: in Beantragung
Zusätzliche Informationen:

Zuschlagskriterien:

80 % Preis

Für die Angebotswertung wird das Honorar wie folgt in einer Punkteskala von 0 bis 5 Punkte ermittelt:

5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis

0 Punkte erhalten alle Angebote ab dem 1,5-fachen Wert des niedrigsten Preises

Die Punkte für die übrigen Angebote werden zwischen dem niedrigsten Preis und seinem 1,5-fachen Wert linear interpoliert

20% Querschnittswert aller Stundensätze gemäß Vertrag § 9.4

Für die Angebotswertung wird der Stundensatz wie folgt in einer Punkteskala von 0 bis 5 Punkte ermittelt:

5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Stundensatz

0 Punkte erhalten alle Angebote ab dem 1,5-fachen Wert des niedrigsten Stundensatzes

Die Punkte für die übrigen Angebote werden zwischen dem niedrigsten Stundensatz und seinem 1,5-fachen Wert linear interpoliert

Bezeichnung des Loses: Los PFA 3.4
Losnummer: 2
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Strecke Tüßling - Freilassing

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

-Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist.

-Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Täuschung begangen und auch keine Auskünfte zurückgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu übermitteln.

-Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

-Erklärung über Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

-Erklärung zur Kartellrechtlichen Compliance- und Korruptionsprävention

-Erklärung, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulässiger Weise zu beeinflussen,

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

c) irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen konnte bzw. dies versucht hat

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Mindestanzahl Mitarbeiter

Hiermit erklären wir, dass wir in den genannten Fachbereichen mindestens untenstehende Anzahl an Arbeitskräften in den letzten 3

abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigt haben (nach Berufsgruppen gegliedert).

Mindestanzahl an Mitarbeitern in projektrelevanten Fachbereichen:

- Fachbereich = Landschaftsplanung

- Mindestanzahl MA = 3

Zusammenarbeit Nachunternehmen

Hiermit erklären wird, die beabsichtigte Zusammenarbeit mit den folgenden Nachunternehmern, die für den Nachweis der technischen

Leistungsfähigkeit herangezogen werden:

- Ja = Zusammenarbeit mit Nachunternehmen

- Nein = keine Zusammenarbeit mit Nachunternehmen

Zu Punkt 4.2, wenn ja dann bitte Nachunternehmen benennen und eintragen. Bei Nein bitte "Entfällt" eintragen.

PFA 3.3_Referenzen

Referenzen, die innerhalb der letzten 10 Jahren vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen

wurde, ist nachzuweisen. Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

- Mindestens 2 Referenzprojekte beinhaltete die Erstellung des LBPs, UVPs und FFH-Verträglichkeitsstudi e

- Mindestens 2 Referenzprojekte beinhalten die Erstellung eines Fachbeitrags WRRL

- Die Leistungen wurden im Zusammenhang mit einem Verkehrsinfrastrukturprojekt erbracht.

Hinweis: Es sind mindestens 4 Referenzprojekte zu benennen.

Folgende Angaben sind einzutragen:

- Projektbezeichnung

- Leistungsumfang/Leistungsinhalt

- Auftraggeber

- Leistungszeitraum

- Honorarsumme

PFA 3.4_Referenzen

Qualifikation Projektleiter Landschaftsplanung

Wir bestätigen, dass das für die Ausführung vorgesehene Personal folgende

Qualifikation sowie Berufserfahrung erfüllt: Hochschulabschluss aus dem Fachgebiet mit mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als

Landschaftsplaner.

Name Projektleiter

Angaben zum vorgesehenen Projektleiter:

- Name

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Vertragserfüllungsbürgschaft

in Höhe von 8% v.H. der Brutto-Auftragssumme

Bürgschaft für Mängelansprüche

in Höhe von 5% v.H. der Brutto-Abrechnungssumme

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Gesamtschuldnerische Haftung aller Gemeinschaftsmitglieder

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0025
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 08:30
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2022-04-30 📅

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Berg, Nicole
Dokumente URL: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/cf29e7dc-dbab-4aac-8fb9-e98be8a35cf0 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: FEI-SO - Beschaffung Infrastruktur Region Südost
Postanschrift: Salomonstr. 21
Postort: Leipzig
Postleitzahl: 04103
Land: Leipzig 🏙️
URL des Beschaffungsinstruments: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/cf29e7dc-dbab-4aac-8fb9-e98be8a35cf0 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.

Hinweise des Auftraggebers zu Corona:

1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.

2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.

Erklärung, dass der Bewerber/Bieter den DB-Verhaltenskodex für Geschäftspartner ( https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/compliance/geschaeftspartner/verhaltenskodex-1191674 )

oder die BME-Verhaltensrichtlinie (https://www.bme.de/initiativen/compliance/bme-compliance-initiative/) oder einen eigenen Verhaltenskodex, der im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich für ihn festlegt, einhalten wird.

Erklärung, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG für dieses Projekt beauftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftlich) oder wirtschaftlich abhängig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.

1. DB E&C GmbH

2. GTU Ingenieurgesellschaft mbH

3. Boley Geotechnik GmbH

4. Jestaedt + Partner

5. Dr. Blasy - Dr. Øverland, Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG

6. Dr. Schober - Gesellschaft für Landschaftsplanung mbH

7. Planungsbüro ONUBE GmbH

8. IBJ Ingenieurgesellschaft mbH

9. BHI Ingenieure Bollert&Henschel Ingenieurgesellschaft und Partner

10. Fa. Naturgutachter

11. MAAß CONSULT

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

zu 5.2 Verbundenheit zu Firmen

Wenn Verbundenheit vorliegt dann Art der Verbundenheit benennen.

Antwortmöglichkeit:

- keine

- wirtschaftlich zu Nr.:

- gesellschaftsrechtlich / verwandtschaftlich zu Nr.:

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Quelle: OJS 2021/S 236-622832 (2021-12-01)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2022-03-31)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-03-31 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-04-05 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 067-178630
Verweist auf Bekanntmachung: 2021/S 236-622832
ABl. S-Ausgabe: 67

Objekt
Umfang der Beschaffung
Bezeichnung des Loses: PFA 3.3
Kurze Beschreibung: PFA 3.3
Bezeichnung des Loses: PFA 3.4
Kurze Beschreibung: PFA 3.4

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-03-24 📅
Name: AFRY Deutschland GmbH
Postort: Mannheim
Land: Deutschland 🇩🇪
Mannheim, Stadtkreis 🏙️

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Quelle: OJS 2022/S 067-178630 (2022-03-31)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-12)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: ABS 38, Umweltplanung PFA 3.3 und PFA 3.4
Referenznummer: 21FEI55550
Art des Vertrags: Dienstleistungen
Produkte/Dienstleistungen: Umweltplanung 📦
Beschreibung
Interne Kennung: 828daccc-344b-4745-8da3-8f0836760f07
Titel: PFA 3.3
Beschreibung der Beschaffung: PFA 3.3
Dauer
Datum des Beginns: 2022-03-10 📅
Datum des Endes: 2031-12-31 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Beschreibung
Ort der Leistung: München, Kreisfreie Stadt 🏙️
Postleitzahl: 80331
Stadt: Strecke Tüßling - Freilassing
Land: Deutschland 🇩🇪

Verfahren
Art des Verfahrens
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅

Auftragsvergabe
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Vertragsnummer: CON-0001 - AFRY Deutschland GmbH
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-03-24 📅
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2022806572 - Los: 1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: AFRY Deutschland GmbH
Nationale Registrierungsnummer: c7375dfc-a28b-4d4d-b0b9-e421f3fad569
Postanschrift: Heinrich-von-Stephan-Straße 3-5
Postleitzahl: 68161
Postort: Mannheim
Region: Mannheim, Stadtkreis 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: PQ Vertrieb
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 📞

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: DB Netz AG (Bukr 16)
Nationale Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Postleitzahl: 60327
Postort: Frankfurt Main
Region: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Fe.ei-so-a
E-Mail: ralf.r.grossmann@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 3614300391 📞
Fax: +49 3614300399 📠
URL: https://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Körper überprüfen
Nationale Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de 📧
Telefon: +49 22894990 📞
Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-04-12+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄ7 Los 1 Die Gesamtplanung wird von den technischen Planern im dwg- oder dxf-Format als Linien-Layer übergeben. Um mit dieser Gesamtplanung im Rahmen der EP/GP weiterarbeiten und den LBP sowie den AFB erstellen zu können muss die Aufarbeitung der technischen Planung in geschlossene Flächenpolygone und die Umwandlung in weiter bearbeitbare Shape-Dateien erfolgen.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

LÄ7 Los 1 Aufbereitung der technischen Planung in Shape-Dateien im PFA 3.3

Quelle: OJS 2024/S 074-221303 (2024-04-12)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-09-24)
Verfahren
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Der Vertrag enthält Bedingungen zur Vertragsausführung ✅

Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
E-Mail: uta.eibold@deutschebahn.com 📧
Fax: +49 69260913613 📠

Ergänzende Informationen
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-09-24+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NA09 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 16.02.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 2 Jahre Der AN ist bereits mit den Projektinhalten vertraut und befindet sich bereits in der Erstellung der Unterlagen. Der Planungsabschnitt befindet sich bereits in der Genehmigungsplanung. Die Fertigstellung der Umweltunterlagen ist zwingend notwendig für die weitere Planung. Eine Verzögerung durch einen Wechsel des ANs kann zu erheblichen Mehrkosten in der Planung führen. NA08 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 16.02.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 2 Jahre. Zur Fertigstellung sind regelmäßige Abstimmungen und die Teilnahme an Planungsbesprechungen notwendig. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die Einreichung beim Eisenbahnbundesamt unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN könen Synergien effektiv genutzt, die Fragestellungen kurzfristig beantwortet und dadurch erhebliche zeitliche Verzögerungen der EP/GP vermieden werden.

Andere zusätzliche Informationen

NA09 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung
wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die
Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 16.02.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die
noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 2 Jahre Der AN ist bereits mit den Projektinhalten vertraut und
befindet sich bereits in der Erstellung der Unterlagen. Der Planungsabschnitt befindet sich bereits in der Genehmigungsplanung.
Die Fertigstellung der Umweltunterlagen ist zwingend notwendig für die weitere Planung. Eine Verzögerung durch einen Wechsel
des ANs kann zu erheblichen Mehrkosten in der Planung führen.
NA08 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung
wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die
Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 16.02.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die
noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 2 Jahre. Zur Fertigstellung sind regelmäßige Abstimmungen und die
Teilnahme an Planungsbesprechungen notwendig. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die Einreichung
beim Eisenbahnbundesamt unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die
vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN könen
Synergien effektiv genutzt, die Fragestellungen kurzfristig beantwortet und dadurch erhebliche zeitliche Verzögerungen der
EP/GP vermieden werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 09 - Verlängerung des Bearbeitungszeitraums; PFA 3.3 (Steigerung der Arbeitskosten aufgrund einer Verlängerung des Bearbeitungszeitraums von min 2 Jahren) NA 08 - Zusätzliche Planungsbesprechungen; PFA 3.3

Quelle: OJS 2024/S 187-576867 (2024-09-24)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-09-24)
Objekt
Beschreibung
Interne Kennung: e4ff2b03-5a10-40fc-b136-7043b77d5694
Titel: PFA 3.4
Beschreibung der Beschaffung: PFA 3.4

Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2022806572 - Los: 2

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NA09 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 03.06.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 1,5 Jahre Der AN ist bereits mit den Projektinhalten vertraut und befindet sich bereits in der Erstellung der Unterlagen. Der Planungsabschnitt befindet sich bereits in der Genehmigungsplanung. Die Fertigstellung der Umweltunterlagen ist zwingend notwendig für die weitere Planung. Eine Verzögerung durch einen Wechsel des ANs kann zu erheblichen Mehrkosten in der Planung führen. NA08 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 03.06.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 1,5 Jahre. Für die Fertigstellung sind regelmäßige Abstimmungen sowieso die Teilnahme an Planungsbesprechungen notwendig. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die Einreichung beim Eisenbahnbundesamt unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN könen Synergien effektiv genutzt, die Fragestellungen kurzfristig beantwortet und dadurch erhebliche zeitliche Verzögerungen der EP/GP vermieden werden.

Andere zusätzliche Informationen

NA09 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung
wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die
Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 03.06.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die
noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 1,5 Jahre Der AN ist bereits mit den Projektinhalten vertraut und
befindet sich bereits in der Erstellung der Unterlagen. Der Planungsabschnitt befindet sich bereits in der Genehmigungsplanung.
Die Fertigstellung der Umweltunterlagen ist zwingend notwendig für die weitere Planung. Eine Verzögerung durch einen Wechsel
des ANs kann zu erheblichen Mehrkosten in der Planung führen.
NA08 - Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung
wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage für die
Erstellung der Gutachten liegt erst seit dem 03.06.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die
noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 1,5 Jahre. Für die Fertigstellung sind regelmäßige Abstimmungen
sowieso die Teilnahme an Planungsbesprechungen notwendig. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die
Einreichung beim Eisenbahnbundesamt unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den
Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen
AN könen Synergien effektiv genutzt, die Fragestellungen kurzfristig beantwortet und dadurch erhebliche zeitliche Verzögerungen
der EP/GP vermieden werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

NA 09 - Verlängerung des Bearbeitungszeitraums; PFA 3.4 (Steigerung der Arbeitskosten aufgrund einer Verlängerung des Bearbeitungszeitraums von min 1,5 Jahren) NA 08 - Zusätzliche Planungsbesprechungen; PFA 3.4

Quelle: OJS 2024/S 187-577464 (2024-09-24)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-12-13)
Objekt
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung: Entfällt

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-12-13+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NT 10 In der technischen Planung liegen die Baustraßen und BE-Flächen als geschlossene Linienpolygone vor. Die In der technischen Planung liegen die Baustraßen und BE-Flächen als geschlossene Linienpolygone vor. Die Bauwerke und die Streckenplanung liegen im dwg- oder dxf-Format als Linien Layer vor. Um mit dieser Planung im Rahmen der EP/GP weiterarbeiten und den LBP sowie den AFB erstellen zu können, muss die Aufarbeitung in geschlossene Flächenpolygone und die Umwandlung in weiter bearbeitbare Shape-Dateien erfolgen. Diese Aufbereitung kann nicht durch den technischen Planer erfolgen, da die Sichtung des Datensatzes eine Analyse destechnischen Lageplans durch einen Umweltplaner zwingend notwendig macht um den jeweiligen Eingriffstyp zu ermitteln und somit zu einem korrekten Verschneidungsergebnis zu kommen.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: NA 10 - LÄ WF - Aufbereitung der technischen Planung - PFA3.4
Quelle: OJS 2024/S 244-766305 (2024-12-13)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-01-28)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-01-28+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

10: In der technischen Planung liegen die Baustraßen und BE-Flächen als geschlossene Linienpolygone vor. Die Bauwerke und die Streckenplanung liegen im dwg- oder dxf-Format als Linien Layer vor. Um mit dieser Planung im Rahmen der EP/GP weiterarbeiten und den LBP sowie den AFB erstellen zu können, muss die Aufarbeitung in geschlossene Flächenpolygone und die Umwandlung in weiter bearbeitbare Shape-Dateien erfolgen. Diese Aufbereitung kann nicht durch den technischen Planer erfolgen, da die Sichtung des Datensatzes eine Analyse des technischen Lageplans durch einen Umweltplaner zwingend notwendig macht um den jeweiligen Eingriffstyp zu ermitteln und somit zu einem korrekten Verschneidungsergebnis zu kommen.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 10: NA 10 - LÄ WF - Aufbereitung der technischen Planung - PFA 3.4
Quelle: OJS 2025/S 020-061519 (2025-01-28)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-02-18)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Postleitzahl: 53113
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-02-18+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

10- Aufgrund fortschreitender Planung und neuer Erkenntnisse gab es im Rahmen der GP von BUNG Änderungen an der technischen Planung mit zusätzlicher Flächeninanspruchnahme, welche von AFRY anschließend aus dem dwg- oder dxf-Format als Linien-Layer in weiter bearbeitbare geschlossene Flächenpolygone als Shape-Datei umgewandelt werden mussten. Dieser Schritt ist notwendig, um die Änderungen zu bilanzieren und in die bereits bestehende Umweltplanung zu integrieren, um die notwendigen Unterlagen (LBP,UVP,FFH-VP und FB-WRRL) zu erstellen. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen bereits im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN können Synergien effektiv genutzt, die Fragenstellungen kurzfristig beantwortet und dadurch erhebliche zeitliche Verzögerungen der EP/GP vermieden werden

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text: 10- Aufbereitung der technischen Planung und Bilanzierung; PFA 3.3
Quelle: OJS 2025/S 035-110943 (2025-02-18)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-03-18)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-03-18+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen
NA11: NA 08 - Zusätzliche Planungsbesprechungen; PFA 3.3
Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text:

NA11: Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten. Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage liegt erst seit dem 16.02.2024 vor. Die Leistungen verschieben dadurch sich um min. 2 Jahre. Der vorherige Nachtrag 08 beinhaltete nur die Termine bis 31.05.24. Der aktuelle Terminplan sieht eine finale Abgabe bis 11.07.25. Bis zur Fertigstellung sind weiterhin regelmäßige Abstimmungen und die Teilnahme an Planungsbesprechungen notwendig. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die Einreichung beim EBA unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN können Synergien effektiv genutzt werden, Fragestellungen kurzfristig beantwortet und dadurch erhebliche zeitliche Verzögerungen vermieden werden.

Quelle: OJS 2025/S 055-176614 (2025-03-18)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-04-22)
Objekt
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:

Zusätzliche Informationen: Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s): 1. 2. 3. Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden. Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU SektVO

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen: Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s): 1. 2. 3. Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
SektVO

Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Bundes
Nationale Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de 📧
Telefon: +49 22894990 📞
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-04-22+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten. Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage liegt erst seit dem 19.07.2024 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 3 Jahre. Der vorherige Nachtrag 08 beinhaltete nur die Termine im Jahr 2024. Der Terminplan zum Zeitpunkt der Nachtragsanmeldung sah eine Abgabe des Entwurfs bis 03.03.2025 vor sowie die Abgabe beim EBA am 27.06.2025. Bis zur Fertigstellung der Unterlagen sind weiterhin regelmäßige Abstimmungen notwendig. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN können Synergien effektiv genutzt werden und dadurch zeitliche Verzögerung vermieden werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text: NA 11 - Zusätzliche Planungsbesprechungen - PFA3.4
Quelle: OJS 2025/S 079-262396 (2025-04-22)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-06-02)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-06-02+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NA 14 - Der Hauptvertrag beinhaltet die Erstellung von Umweltunterlagen wie der UVP, dem LBP, der FFH-VP und des FB-WRRL. Aufgrund von technischen Änderungen im Laufe der Genehmigungsplanung, müssen die Umweltunterlagen, welche auf Grundlage der EP erstellt wurden, überarbeitet und entsprechend der aktuellen technischen Planung angepasst werden. Die Überarbeitung der Umweltunterlagen ist zwingend erforderlich, da sie den eingereichten technischen Stand der GP entsprechen muss. Dies ist für die Einreichung einer genehmigungsfähigen Genehmigungsunterlage unabdingbar. Der Planungsabschnitt befindet sich bereits in der Genehmigungsplanung. Die Überarbeitung der Umweltunterlagen ist zwingend notwendig für die weitere Planung.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text:

NA 14 - Aufgrund von technischen Änderungen während der GP kommt es zu Überarbeitungen der Umweltunterlagen wie dem LBP, der UVP, der FFH-VP und dem FB-WRRL im PFA 3.3. Die Umweltunterlagen müssen den eingereichten GP-Unterlagen entsprechen und sind demnach aufgrund von technischen Änderungen anzupassen.

Quelle: OJS 2025/S 105-356885 (2025-06-02)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-06-27)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Kontaktperson: FE.EI 71

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-06-27+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Aufgrund neuester Rechtsprechung und die Einführung einer Mustergliederung für den Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (FB-WRRL) durch das EBA, welche im Mai 2023 erschien, hat sich der Bearbeitungsumfang des FBWRRL erweitert. Dies war nicht vorhersehbar, muss jedoch bei der Erstellung des FB-WRRL berücksichtigt werden. Der Planungsabschnitt befindet sich bereits in der Genehmigungsplanung. Die Erweiterung der Umweltunterlagen ist zwingend notwendig für die Einreichung der Genehmigungsplanung beim EBA.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Neuer Wert
Text: 13: NA 13 - Erweiterung Bearbeitungsumfang FB-WRRL;PFA 3.3
Quelle: OJS 2025/S 122-420189 (2025-06-27)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-11-13)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-11-13+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NA 13 Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten. Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung wurde von einem Bearbeitungszeitraum bis 30.01.2023 ausgegangen. Die freigegebene technische Planung als Grundlage liegt erst ab November 2025 vor. Daher konnten bisher nur Teilleistungen erbracht werden und die noch nicht erbrachten Leistungen verschieben sich um min. 3 Jahre. Die vorherigen Nachträge 08 und 11 beinhalteten nur die Termine bis zur ursprünglichen Abgabe des Entwurfs. Bis zur Fertigstellung sind weiterhin regelmäßige Abstimmungen und die Teilnahme an Planungsbesprechungen notwendig. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die Einreichung Anfang/ Mitte 2026 beim EBA unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN können Synergien effektiv genutzt werden und dadurch zeitliche Verzögerung vermieden werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text: NA 13 - Zusätzliche Planungsbesprechungen - PFA3.4
Quelle: OJS 2025/S 220-757568 (2025-11-13)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-01-06)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2026-01-06+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

016_Der Hauptvertrag dient der Erstellung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Nach der internen Qualitätsprüfung sowie der Qualitätsprüfung durch das EBA musste die technische Planung teilweise nochmal angepasst werden, um den Standards zu entsprechen. Diese Änderungen müssen auch in die Umweltplanung integriert werden, um eine übereinstimmende Planung zu gewährleisten. Die Überarbeitung/ Anpassung ist nicht Teil des Hauptvertrags. Der AN hat die erforderlichen Unterlagen bereits erstellt und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN könen Synergien effektiv genutzt werden, die Fragestellungen kurzfristig beantwortet und daruch erhebliche zeitliche Verzögerungen der EP/GP vermieden werden

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text: 006_NA 16 - LÄ WF - Erarbeitung Abgestimmte Fassung, PFA 3.3- Lph 3
Quelle: OJS 2026/S 004-007425 (2026-01-06)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-01-07)

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2026-01-07+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NA14: Der Hauptvertrag dient der Erstellung der vorläufigen und abgestimmten Fassung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Eine vorläufige Fassung wurde bereits am 18.03.25 auf Grundlage der damaligen technischen Planung abgegeben. Diese musste jedoch aufgrund von mehreren Faktoren (Verlangen der Gemeinden, Verkehrssicherheit, Wiederherstellung Straßenanschlüsse, Vorgaben des WWA) nachträglich optimiert werden. Die vorläufige Fassung der Umweltplanung muss nun an diese Änderungen angepasst werden. Dazu gehört auch die Aufbereitung der optimierten technischen Planung. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die Einreichung Anfang/ Mitte 2026 beim Eisenbahnbundesamt unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN können Synergien effektiv genutzt werden und dadurch zeitliche Verzögerung vermieden werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text:

NA14: LÄ WF - Überarbeitung EP aufgrund geänderter techn. Planung - PFA 3.4, Lph 3

Quelle: OJS 2026/S 005-008426 (2026-01-07)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-03-05)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2026-03-05+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NA 15 Aufgrund neuester Rechtssprechungen, Merkblätter (EuGH Urteil vom 05.05.2022, Az. C-525/20) und der Einführung einer Mustergliederung für den Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie durch das EBA, welche im Mai 2023 erschien, hat sich der Bearbeitungsumfang des FB-WRRL erweitert. Dies war nicht vorhersehbar, muss jedoch bei der Erstellung des FB-WRRL berücksichtigt werden, damit das aktuell geltende Recht zugrunde liegt. Dadurch und durch den fortlaufenden Planungsprozess ergab sich außerdem die notwendige Betrachtung eines weiteren Wasserkörpers. Die im Hauptvertrag vereinbarte Leistung bleibt weiterhin unverändert, der Erstellungaufwand hat sich durch die neue Struktur und die nun erforderliche Detailtiefe lediglich erweitert.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Neuer Wert
Text:

NA 15 - Anpassung Planungsunterlagen EBA-Mustergliederung 05/2023 inkl. WRRL-Ergänzung.

Quelle: OJS 2026/S 046-159152 (2026-03-05)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-05-18)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2026-05-18+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

NA 17 Der Hauptvertrag dient der Erstellung der vorläufigen und abgestimmten Fassung der Umweltgutachten (LBP, UVP, FFH-VP). Eine vorläufige Fassung wurde bereits am 18.03.25 auf Grundlage der damaligen technischen Planung abgegeben. Diese musste jedoch aufgrund von mehreren Faktoren (Verlangen der Gemeinden, Verkehrssicherheit, Wiederherstellung Straßenanschlüsse, Vorgaben des WWA) nachträglich optimiert werden. Die vorläufige Fassung der Umweltplanung muss nun an diese Änderungen angepasst werden. Dazu gehört auch die Aufbereitung der optimierten technischen Planung. Die Fertigstellung genehmigungsfähiger Gutachten ist für die Einreichung Anfang/ Mitte 2026 beim Eisenbahnbundesamt unabdingbar. Der AN steht schon tief in den Planungsleistungen und kennt somit den Sachverhalt, die vorliegenden Grundlagen und die gesamten Rahmenbedingungen im Detail. Durch die Vergabe an den gleichen AN könen Synergien effektiv genutzt werden und dadurch zeitliche Verzögerung vermieden werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text: AvL 017_Überarbeitung Umweltunterlagen infolge geänderter technischer Planung
Quelle: OJS 2026/S 095-343064 (2026-05-18)