Vertragsgegenstand ist die Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows sowie für die Storage-/SAN-Umgebung im Deutschen Bundestag (Auftraggeberin). Die Leistung wird in 2 Losen vergeben: — Los A: Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows, — Los B: Betriebsunterstützung für die Storage-/SAN-Umgebung. Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Auftragnehmer von einem jährlichen Aufwand von 600 Personentagen (Los A) bzw. 70 Personentagen (Los B) ausgehen. Ein Personentag entspricht dabei einem 8-stündigen Arbeitseinsatz. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Abruf einer bestimmten Anzahl von Personentagen, da sich der Leistungsumfang am tatsächlichen Arbeitsanfall orientiert.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2021-02-09.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2021-01-05.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Auftragsbekanntmachung (2021-01-05) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Referenznummer: ZR5-1133-2020-287-14-IT1
Kurze Beschreibung:
Vertragsgegenstand ist die Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows sowie für die Storage-/SAN-Umgebung im Deutschen Bundestag (Auftraggeberin).
Die Leistung wird in 2 Losen vergeben:
— Los A: Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows,
— Los B: Betriebsunterstützung für die Storage-/SAN-Umgebung.
Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Auftragnehmer von einem jährlichen Aufwand von 600 Personentagen (Los A) bzw. 70 Personentagen (Los B) ausgehen.
Ein Personentag entspricht dabei einem 8-stündigen Arbeitseinsatz.
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Abruf einer bestimmten Anzahl von Personentagen, da sich der Leistungsumfang am tatsächlichen Arbeitsanfall orientiert.
Vertragsgegenstand ist die Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows sowie für die Storage-/SAN-Umgebung im Deutschen Bundestag (Auftraggeberin).
Die Leistung wird in 2 Losen vergeben:
— Los A: Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows,
— Los B: Betriebsunterstützung für die Storage-/SAN-Umgebung.
Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Auftragnehmer von einem jährlichen Aufwand von 600 Personentagen (Los A) bzw. 70 Personentagen (Los B) ausgehen.
Ein Personentag entspricht dabei einem 8-stündigen Arbeitseinsatz.
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Abruf einer bestimmten Anzahl von Personentagen, da sich der Leistungsumfang am tatsächlichen Arbeitsanfall orientiert.
Referenz Daten
Absendedatum: 2021-01-05 📅
Einreichungsfrist: 2021-02-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-01-08 📅
Datum des Beginns: 2021-04-01 📅
Datum des Endes: 2022-03-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 005-006267
ABl. S-Ausgabe: 5
Zusätzliche Informationen
Entfällt
Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Vertragsgegenstand ist die Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows sowie für die Storage-/SAN-Umgebung im Deutschen Bundestag (Auftraggeberin).
Die Leistung wird in 2 Losen vergeben:
— Los A: Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows,
— Los B: Betriebsunterstützung für die Storage-/SAN-Umgebung.
Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Auftragnehmer von einem jährlichen Aufwand von 600 Personentagen (Los A) bzw. 70 Personentagen (Los B) ausgehen.
Ein Personentag entspricht dabei einem 8-stündigen Arbeitseinsatz.
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Abruf einer bestimmten Anzahl von Personentagen, da sich der Leistungsumfang am tatsächlichen Arbeitsanfall orientiert.
Bezeichnung des Loses: BU VMWare, Linux, Windows
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung:
Im Rahmen der Betriebsunterstützung übernimmt der Auftragnehmer unter anderem die folgenden Aufgaben:
— Hardwarebetrieb: Inventarmanagement mittels bestehender Excel-Listen und einer bei der Auftraggeberin vorhandenen Remedy-Anwendung, Ein-, Aus- und Umbau sowie Erweiterung und Verkabelung von Hardware (Server, Storagesystemen etc.) nach Vorgabe, Monitoring der Hardware einschließlich Reaktion auf Systemmeldungen nach Vorgabe, Durchführung von Wartungsarbeiten an Hardware (Wechsel von Verschleißteilen, Firmware-Updates etc.),
— Hardwarebetrieb: Inventarmanagement mittels bestehender Excel-Listen und einer bei der Auftraggeberin vorhandenen Remedy-Anwendung, Ein-, Aus- und Umbau sowie Erweiterung und Verkabelung von Hardware (Server, Storagesystemen etc.) nach Vorgabe, Monitoring der Hardware einschließlich Reaktion auf Systemmeldungen nach Vorgabe, Durchführung von Wartungsarbeiten an Hardware (Wechsel von Verschleißteilen, Firmware-Updates etc.),
— Erstellung von Calls bei Hardwareausfällen (Server, Storagesysteme etc.) und Call-Verfolgung bis zur Störungsbehebung, Eskalation an die Auftraggeberin bei Verzögerungen der Call-Bearbeitung, Dokumentation der Calls und Reaktionszeiten,
— Management (einschließlich Dokumentation, Planung, Überwachung und Betrieb) der IP steuerbaren Steckdosenleisten in den Rechenzentren,
— Vorbereitung und Durchführung der Aussonderung von Hardware (Abbau, Erfassung, Lagerung in den Liegenschaften der Auftraggeberin, keine Entsorgung oder Verwertung) nach Vorgabe,
— Pflege von Elementen im Verzeichnisdienst,
— Anwesenheit an mindestens acht Arbeitsstunden pro Büroarbeitstag während der Servicezeit (Ziffer 4.4) in den Liegenschaften der Auftraggeberin,
— Erreichbarkeit über eine Rufnummer des Auftragnehmers in einem deutschen Netz,
— Begleitung von Arbeiten im Rechenzentrum der Auftraggeberin.
Zusätzliche oder entfallende Aufgaben werden von der Auftraggeberin mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, je nach Umfang, über den Projektleiter des Auftragnehmers beauftragt bzw. mitgeteilt.
Die Aufgaben werden durch Beschäftigte des Auftragnehmers mit folgenden Rollen ausgeführt:
— Systemingenieur/-in,
— Junior Systemingenieur/-in,
— Systemtechniker/-in,
— Junior Systemtechniker/-in.
Der Auftragnehmer legt spätestens 10 Arbeitstage vor dem erstmaligen Einsatz die Profile der konkret für den Einsatz geplanten Mitarbeiter vor.
Beschreibung der Verlängerungen:
Der Vertrag läuft bis zum 31. März 2022 und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, längstens bis zum 31. März 2025, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit durch die Auftraggeberin schriftlich gekündigt wird.
Bezeichnung des Loses: BU SAN und Storage
Losnummer: 2
Kurze Beschreibung:
— konzeptionelle Vorbereitung und praktische Umsetzung des Anschlusses von Servern an Storagesysteme oder an ein SAN,
— Erstellung und praktische Umsetzung von Konzepten im Storage-/SAN-Umfeld (z. B. für Datensicherungslösungen oder zur Performanceoptimierung),
— Entwicklung und praktische Umsetzung von Fail-Over-Szenarien,
— Vorbereitung und Realisierung des Aufbaus von Clusterlösungen,
— Erstellung und Test von Skripten für vorgenannte Aufgaben,
— Erstellung und Weiterführung eines Betriebsführungshandbuches nach Vorgabe der Auftraggeberin,
— Pflege und Optimierung der SAN-Konfiguration,
— Problemanalyse und Fehlerbeseitigung im SAN,
— Anpassung und Erweiterung des SAN-Zonings,
— konzeptionelle Vorbereitung von Änderungen und Konfigurationen, die sich durch Hardwareerweiterungen im SAN-Umfeld ergeben (z. B. Einrichten neuer Fabrics, Core-Switches, Trunking, Updates von Firmware für alle SAN-Komponenten mit Darstellung von Auswirkungen auf angebundene Hardware und Anwendungssoftware),
— konzeptionelle Vorbereitung von Änderungen und Konfigurationen, die sich durch Hardwareerweiterungen im SAN-Umfeld ergeben (z. B. Einrichten neuer Fabrics, Core-Switches, Trunking, Updates von Firmware für alle SAN-Komponenten mit Darstellung von Auswirkungen auf angebundene Hardware und Anwendungssoftware),
— Überwachung von Storagesystemen (mindestens einmal arbeitstäglich), Erstellung von Calls bei Hardwareausfällen und Call-Verfolgung bis zur Behebung,
— Überführung von Anwendungsservern in den Storagebetrieb, Realisierung von Clusterlösungen. Diese Aufgaben können unter Umständen nur an Wochenenden durchgeführt werden (z. B. bei Störungen des produktiven Betriebes).
Zusätzliche oder entfallende Aufgaben, z. B. die Übertragung der IT-Betriebsaufgaben für einzelne Storagesysteme und/oder eine SAN-Infrastruktur, werden von der Auftraggeberin mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, je nach Umfang, über den Projektleiter des Auftragnehmers beauftragt bzw. mitgeteilt.
Zusätzliche oder entfallende Aufgaben, z. B. die Übertragung der IT-Betriebsaufgaben für einzelne Storagesysteme und/oder eine SAN-Infrastruktur, werden von der Auftraggeberin mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, je nach Umfang, über den Projektleiter des Auftragnehmers beauftragt bzw. mitgeteilt.
Die Aufgaben werden durch Beschäftigte des Auftragnehmers der Rolle Systemingenieur/-in ausgeführt.
Die Rolle „Systemingenieur/-in“ umfasst unter anderem die Fähigkeiten zur:
— Entwicklung von SAN- und Storage-Konzepten und -Lösungen mit mehreren Standorten,
— Vorbereitung und Durchführung von Pilotprojekten,
— qualifizierte Aufnahme und Bearbeitung komplexer Aufträge einschließlich Planung von Storagelösungen mit Linux-/Windows-/ESX-Servern in einem RZ-Umfeld,
— Erstellung und Weiterführung von Dokumentationen und Anleitungen,
— Erstellung und Dokumentation komplexer Skripte (Shell [bash], Powershell und Perl),
— Aufbau und Betrieb von Cluster-/Fail-Over-Lösungen.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
— Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister/in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister, sofern eine Eintragungspflicht besteht,
— Sofern eine Bietergemeinschaft gebildet werden soll, muss die Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister/in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister, sofern eine Eintragungspflicht besteht, von jedem Mitglied eingereicht werden,
— Sofern eine Bietergemeinschaft gebildet werden soll, muss die Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister/in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister, sofern eine Eintragungspflicht besteht, von jedem Mitglied eingereicht werden,
— Hinweis: Die Auftraggeberin wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30 000 EUR für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
— Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach Punkt 2 des Angebotsvordrucks (erfolgt durch Abgabe des Angebotes). Beim Einsatz von Unterauftragnehmern erklärt der Bieter dies mit Abgabe des Angebotes auch für den/die Unterauftragnehmer,
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
— Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach Punkt 2 des Angebotsvordrucks (erfolgt durch Abgabe des Angebotes). Beim Einsatz von Unterauftragnehmern erklärt der Bieter dies mit Abgabe des Angebotes auch für den/die Unterauftragnehmer,
— Eigenerklärung über den Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er den Tätigkeitsbereich der angebotenen Leistungen betrifft. Der entsprechende Jahresumsatz muss für Los A jeweils mindestens 800 000,00 EUR und für Los B jeweils mindestens 100 000,00 EUR betragen,
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
— Eigenerklärung über den Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er den Tätigkeitsbereich der angebotenen Leistungen betrifft. Der entsprechende Jahresumsatz muss für Los A jeweils mindestens 800 000,00 EUR und für Los B jeweils mindestens 100 000,00 EUR betragen,
— Eigenerklärung über die durchschnittliche Anzahl der beim Bieter in den letzten 3 Jahren beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen. Der Bieter muss pro Jahr mindestens folgende Arbeitskräfte beschäftigt haben:
Los A:
— mindestens 2 Systemingenieure gemäß Ziffer 4.3.1 der Leistungsbeschreibung,
— mindestens 2 Junior Systemingenieure gemäß Ziffer 4.3.2 der Leistungsbeschreibung,
— mindestens 3 Systemtechniker gemäß Ziffer 4.3.3 der Leistungsbeschreibung,
— mindestens 2 Junior Systemtechniker gemäß Ziffer 4.3.4 der Leistungsbeschreibung.
Los B:
— mindestens 2 Systemingenieure gemäß Ziffer 5.3 der Leistungsbeschreibung.
Bei einem Angebot für beide Lose sind die Mitarbeiterzahlen zu addieren.
— Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis (Deckungssumme mindestens 1 000 000 EUR für Personen- und Sachschäden. Im Falle einer Bietergemeinschaft ist der Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis jedes Mitgliedes der Bietergemeinschaft vorzulegen. Dieser Nachweis ist noch nicht zwingend mit dem Angebot vorzulegen, jedoch spätestens vor Zuschlagserteilung.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
— Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis (Deckungssumme mindestens 1 000 000 EUR für Personen- und Sachschäden. Im Falle einer Bietergemeinschaft ist der Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis jedes Mitgliedes der Bietergemeinschaft vorzulegen. Dieser Nachweis ist noch nicht zwingend mit dem Angebot vorzulegen, jedoch spätestens vor Zuschlagserteilung.
Technische und berufliche Fähigkeiten:
— Angabe von geeigneten Referenzen über in den letzten 3 Jahren erbrachte Leistungen. Diese Referenzen müssen mindestens folgende Voraussetzungen erfüllen:
Los A:
Angabe von 3 aussagekräftigen Referenzen mit jeweils mindestens 50 Personentagen Betriebsunterstützung pro Jahr im Bereich „eigenständige Betriebsaufgaben in teilweise virtualisierten (vSphere) heterogenen Linux-/Windows-Umgebungen“. Dazu gehören auch die Systemüberwachung mit geeigneten Werkzeugen sowie ausreichende Erfahrungen mit komplexen Serversystemen (einschließlich Blades). Bei den Betriebsaufgaben muss jeder der Aspekte Firmwareinstallation, Monitoring, Disaster Recovery, Hard- und Softwareverwaltung, Hotline, First- und Second Level Support für Linux und Windows, Nutzung eines Ticketsystems bei mindestens einer Referenz erfüllt worden sein.
Angabe von 3 aussagekräftigen Referenzen mit jeweils mindestens 50 Personentagen Betriebsunterstützung pro Jahr im Bereich „eigenständige Betriebsaufgaben in teilweise virtualisierten (vSphere) heterogenen Linux-/Windows-Umgebungen“. Dazu gehören auch die Systemüberwachung mit geeigneten Werkzeugen sowie ausreichende Erfahrungen mit komplexen Serversystemen (einschließlich Blades). Bei den Betriebsaufgaben muss jeder der Aspekte Firmwareinstallation, Monitoring, Disaster Recovery, Hard- und Softwareverwaltung, Hotline, First- und Second Level Support für Linux und Windows, Nutzung eines Ticketsystems bei mindestens einer Referenz erfüllt worden sein.
Darüber hinaus gelten folgende Anforderungen an die Referenzen:
— bei mindestens einer der Referenzen müssen mehr als 100 Linux- und 200 Windows-Server (physisch und/oder virtuell) und einem Vertragszeitraum von mindestens 1,5 Jahren betreut worden sein,
— bei mindestens einer der Referenzen muss eine Serverfarm mit mehr als 30 physischen Servern (x86 Plattform) sowie mindestens einer Enclosure mit mindestens 10 Blades der Betrieb, die Reparatur und die Instandhaltung realisiert worden sein,
— bei mindestens einer der Referenzen müssen spezifische Tools der Server-Hardwarehersteller genutzt worden sein,
— bei mindestens einer der Referenzen muss ein vSphere-stretched-Cluster betrieben worden sein,
— bei mindestens einer der Referenzen muss die Umgebung einer AD-Domäne betrieben worden sein.
Los B:
Angabe von 3 aussagekräftigen Referenzen mit jeweils mindestens 10 Personentagen pro Jahr in den Bereichen Aufbau und Betrieb eines SAN, Konzeption und Einführung einer Lösung mit synchron oder asynchron gespiegeltem Storagesystem sowie Aufbau, Betrieb und Monitoring von NetApp Metro-Cluster-Lösungen. Bei der NetApp-Metro-Cluster-Lösung müssen mindestens 2 Protokolle/Filesysteme (NFS, CIFS, FC, iSCSI) eingerichtet und administriert worden sein. Darüber hinaus gelten folgende Anforderungen an die Referenzen:
Angabe von 3 aussagekräftigen Referenzen mit jeweils mindestens 10 Personentagen pro Jahr in den Bereichen Aufbau und Betrieb eines SAN, Konzeption und Einführung einer Lösung mit synchron oder asynchron gespiegeltem Storagesystem sowie Aufbau, Betrieb und Monitoring von NetApp Metro-Cluster-Lösungen. Bei der NetApp-Metro-Cluster-Lösung müssen mindestens 2 Protokolle/Filesysteme (NFS, CIFS, FC, iSCSI) eingerichtet und administriert worden sein. Darüber hinaus gelten folgende Anforderungen an die Referenzen:
— bei mindestens 2 der Referenzen müssen für mindestens ein SAN mit mindestens 2 Fabrics und redundanten Storagesystemen sowie mindestens 10 Clients die Betriebsaufgaben Monitoring mit Performanceüberwachung, Fehlersuche und -beseitigung übernommen worden sein,
— bei mindestens 2 der Referenzen müssen für mindestens ein SAN mit mindestens 2 Fabrics und redundanten Storagesystemen sowie mindestens 10 Clients die Betriebsaufgaben Monitoring mit Performanceüberwachung, Fehlersuche und -beseitigung übernommen worden sein,
— bei mindestens 2 der Referenzen müssen die Planung und Durchführung von Firmwareupdates im SAN (SAN-Switche), bei Storagesystemen und HBAs realisiert worden sein,
— bei mindestens 2 der Referenzen muss die Einrichtung eines WWN-Zoning (mindestens 5 Zonen) durchgeführt worden sein,
— bei mindestens 2 der Referenzen müssen Lösungen mit synchron oder asynchron gespiegeltem Storagesystem(en) geplant und realisiert worden sein,
— bei mindestens einer der Referenzen muss cDOT zum Einsatz gekommen sein.
Die Referenzen werden anhand der Kontaktdaten überprüft. Zu jeder Referenz muss das Dokument Referenzvordruck für Los A und/oder Referenzvordruck für Los B vollständig ausgefüllt werden.
Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2021-03-24 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2021-02-09 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 13:00
Zusätzliche Informationen: Entfällt
— Dieses Vergabeverfahren wird über die e-Vergabeplattform des Bundes (www.evergabe-online.de) durchgeführt. Die Vergabeunterlagen sind ausschließlich auf der e-Vergabeplattform des Bundes einsehbar und können dort kostenfrei ohne Registrierung heruntergeladen werden. Für die Angebotserstellung und -abgabe sind die Vergabeunterlagen zu verwenden.
— Dieses Vergabeverfahren wird über die e-Vergabeplattform des Bundes (www.evergabe-online.de) durchgeführt. Die Vergabeunterlagen sind ausschließlich auf der e-Vergabeplattform des Bundes einsehbar und können dort kostenfrei ohne Registrierung heruntergeladen werden. Für die Angebotserstellung und -abgabe sind die Vergabeunterlagen zu verwenden.
— Weitere Informationen zum Vergabeverfahren, zum Beispiel Änderungen der Vergabeunterlagen, Fristverlängerungen, Bieterfragen und deren Antworten, werden ausschließlich über die e-Vergabeplattform des Bundes bereitgestellt und müssen dort abgerufen werden. Um diese Informationen erhalten und selbst Bieterfragen stellen zu können, ist eine Registrierung auf der e-Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Änderungen, Informationen und beantwortete Bieterfragen werden Vertragsbestandteil. Der Bieter kann sich im Rahmen der Vertragsdurchführung nicht auf deren Unkenntnis berufen.
— Weitere Informationen zum Vergabeverfahren, zum Beispiel Änderungen der Vergabeunterlagen, Fristverlängerungen, Bieterfragen und deren Antworten, werden ausschließlich über die e-Vergabeplattform des Bundes bereitgestellt und müssen dort abgerufen werden. Um diese Informationen erhalten und selbst Bieterfragen stellen zu können, ist eine Registrierung auf der e-Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Änderungen, Informationen und beantwortete Bieterfragen werden Vertragsbestandteil. Der Bieter kann sich im Rahmen der Vertragsdurchführung nicht auf deren Unkenntnis berufen.
— Das elektronische Angebot muss bis zum Ende der Angebotsfrist übertragen sein. Für das Hochladen des Angebotes ist ebenfalls eine Registrierung auf der e-Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Angebote in schriftlicher Form per Post oder in anderer Form sind nicht zugelassen.
— Das elektronische Angebot muss bis zum Ende der Angebotsfrist übertragen sein. Für das Hochladen des Angebotes ist ebenfalls eine Registrierung auf der e-Vergabeplattform des Bundes erforderlich. Angebote in schriftlicher Form per Post oder in anderer Form sind nicht zugelassen.
— Bieterfragen werden grundsätzlich nur beantwortet, wenn sie bis eine Woche vor Ablauf der Angebotsfrist gestellt werden. Die Beantwortung später eingehender Bieterfragen liegt im Ermessen der Vergabestelle.
— Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters dürfen dem Angebot nicht beigefügt werden.
— Angebote können für alle Lose abgegeben werden.
— Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes wird ein angebotenes Skonto berücksichtigt, wenn die Skontofrist mindestens 14 Kalendertage beträgt.
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Name: Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 228-94990📞
E-Mail: info@bundeskartellamt.bund.de📧
Fax: +49 228-9499163 📠
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Gemäß § 160 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) leitet die Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
Antragsbefugt ist nach § 160 Absatz 2 GWB jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren
Antragsbefugt ist nach § 160 Absatz 2 GWB jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
Der Antrag ist nach § 160 Absatz 3 Satz 1 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Quelle: OJS 2021/S 005-006267 (2021-01-05)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2021-04-07) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Vertragsgegenstand ist die Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows sowie für die Storage-/SAN-Umgebung im Deutschen Bundestag (Auftraggeberin).
Die Leistung wird in 2 Losen vergeben:
— Los A: Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows,
— Los B: Betriebsunterstützung für die Storage-/SAN-Umgebung.
Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Auftragnehmer von einem jährlichen Aufwand von:
— 600 Personentagen (Los A) bzw.
— 70 Personentagen (Los B) ausgehen.
Ein Personentag entspricht dabei einem 8-stündigen Arbeitseinsatz.
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Abruf einer bestimmten Anzahl von Personentagen, da sich der Leistungsumfang am tatsächlichen Arbeitsanfall orientiert.
Vertragsgegenstand ist die Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows sowie für die Storage-/SAN-Umgebung im Deutschen Bundestag (Auftraggeberin).
Die Leistung wird in 2 Losen vergeben:
— Los A: Betriebsunterstützung für den Serverbetrieb unter VMWare, Linux und Windows,
— Los B: Betriebsunterstützung für die Storage-/SAN-Umgebung.
Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Auftragnehmer von einem jährlichen Aufwand von:
— 600 Personentagen (Los A) bzw.
— 70 Personentagen (Los B) ausgehen.
Ein Personentag entspricht dabei einem 8-stündigen Arbeitseinsatz.
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Abruf einer bestimmten Anzahl von Personentagen, da sich der Leistungsumfang am tatsächlichen Arbeitsanfall orientiert.
Gesamtwert des Auftrags: 1236388.80 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Öffentlicher Auftraggeber Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: ZR 5, Vergaben, Deutscher Bundestag
Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Auftragnehmer von einem jährlichen Aufwand von:
— 600 Personentagen (Los A) bzw.
— 70 Personentagen (Los B) ausgehen.
— Erstellung von Calls bei Hardwareausfällen (Server, Storagesysteme etc.) und Call- Verfolgung bis zur Störungsbehebung, Eskalation an die Auftraggeberin bei Verzögerungen der Call-Bearbeitung, Dokumentation der Calls und Reaktionszeiten,
— Management (einschließlich Dokumentation, Planung, Überwachung und Betrieb) der IPsteuerbaren Steckdosenleisten in den Rechenzentren,
— Vorbereitung und Durchführung der Aussonderung von Hardware (Abbau, Erfassung,Lagerung in den Liegenschaften der Auftraggeberin, keine Entsorgung oder Verwertung) nach Vorgabe,
Zusätzliche oder entfallende Aufgaben werden von der Auftraggeberin mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, je nach Umfang, über den Projektleiter des Auftragnehmers beauftragt bzw. mitgeteilt. Die Aufgaben werden durch Beschäftigte des Auftragnehmers mit folgenden Rollen ausgeführt:
Zusätzliche oder entfallende Aufgaben werden von der Auftraggeberin mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, je nach Umfang, über den Projektleiter des Auftragnehmers beauftragt bzw. mitgeteilt. Die Aufgaben werden durch Beschäftigte des Auftragnehmers mit folgenden Rollen ausgeführt:
— Überführung von Anwendungsservern in den Storagebetrieb, Realisierung von Clusterlösungen. Diese Aufgaben können unter Umständen nur an Wochenenden durchgeführt werden (z. B. bei Störungen des produktiven Betriebes). Zusätzliche oder entfallende Aufgaben, z. B. die Übertragung der IT-Betriebsaufgaben für einzelne Storagesysteme und/oder eine SAN-Infrastruktur, werden von der Auftraggeberin mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, je nach Umfang, über den Projektleiter des Auftragnehmers beauftragt bzw. mitgeteilt. Die Aufgaben werden durch Beschäftigte des Auftragnehmers der Rolle Systemingenieur/-in ausgeführt. Die Rolle „Systemingenieur/-in“ umfasst unter anderem die Fähigkeiten zur – Entwicklung von SAN – und Storage-Konzepten und -Lösungen mit mehreren Standorten,
— Überführung von Anwendungsservern in den Storagebetrieb, Realisierung von Clusterlösungen. Diese Aufgaben können unter Umständen nur an Wochenenden durchgeführt werden (z. B. bei Störungen des produktiven Betriebes). Zusätzliche oder entfallende Aufgaben, z. B. die Übertragung der IT-Betriebsaufgaben für einzelne Storagesysteme und/oder eine SAN-Infrastruktur, werden von der Auftraggeberin mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, je nach Umfang, über den Projektleiter des Auftragnehmers beauftragt bzw. mitgeteilt. Die Aufgaben werden durch Beschäftigte des Auftragnehmers der Rolle Systemingenieur/-in ausgeführt. Die Rolle „Systemingenieur/-in“ umfasst unter anderem die Fähigkeiten zur – Entwicklung von SAN – und Storage-Konzepten und -Lösungen mit mehreren Standorten,
— Aufbau und Betrieb von Cluster-/Fail-Over-Lösungen Der Auftragnehmer legt spätestens 10 Arbeitstage vor dem erstmaligen Einsatz die Profile der konkret für den Einsatz geplanten Mitarbeiter vor.
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2021-03-22 📅
Name: Computacenter AG & Co. oHG
Postanschrift: Mariendorfer Damm 1
Postort: Berlin
Postleitzahl: 12099
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3070785482📞
E-Mail: dirk.titscher@computacenter.com📧
Land: Berlin
🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 1236388.80 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Quelle: OJS 2021/S 070-178848 (2021-04-07)