Umbau Erweiterung Strahlenmedizin 1. BA Interimscontainer

Universitätsklinikum Bonn AöR

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen zur Erstellung eines Interimsgebäudes als schlüsselfertig, farikneue Containeranlage auf dem Gelände des Universitätsklinikums Bonn – Venusberg.
Das Interimsgebäude dient als Ersatz der Räumllichkeiten, die durch den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes für Strahlentherapie und Radioonkologie temporär (während der Bauzeit) nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die dafür vorgesehene Containeranlage wird auf einem gegenüberliegenden Parkplatz errichtet und ist nach Abschluß der Baumaßnahmen zu entfernen.
Weiterhin sind Gegenstand der zu vergebenden Leistungen die vorbereitende Maßnahmen zur Aufstellung eines CT-Containers
Auf dem Gelände der Klinik für Strahlentherapie als Interimsmaßnahme während der Bauzeit.
Im Leistungsumfang des AN sind sämtliche Planungsleistungen, die zur Herstellung und Montage des schlüsselfertigen und gebrauchsfähigen Interimgebäudes erforderlich sind, enthalten.
Der Vertragsgegenstand umfasst sämtliche Leistungen zur Erstellung des betriebsfertigen Interimsgebäudes, einschl. Herrichten des Geländes, Fundamentierung, Erschließung mit Medien, Lieferung und Montage der Containeranlage, technische Gebäudeausstattung,
Verkehrsmäßige Erschließung (Fußgänger und Fahrverkehr/Parkplätze), einschl. Demontage und Rücktransport.
Die genauen Details zum Leistungsumfang können den Veragbunterlagen und dort der Funktionalen Leistungsbeschreibung entnommen werden.

Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2021-04-01. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2021-03-02.

Wer?

• Universitätsklinikum Bonn AöR

Wie?

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2021-03-02	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2021-03-02)
Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Universitätsklinikum Bonn AöR
Postanschrift: Venusberg-Campus 1
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53127
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Einkauf Bau/FM
E-Mail: baueinkauf@ukbonn.de 📧
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
URL: https://www.ukbonn.de 🌏
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNY5YDM74/documents 🌏
Teilnahme-URL: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNY5YDM74 🌏

Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Umbau Erweiterung Strahlenmedizin 1. BA Interimscontainer 2020-027-300.1
Produkte/Dienstleistungen: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten 📦
Kurze Beschreibung:
“Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen zur Erstellung eines Interimsgebäudes als schlüsselfertig, farikneue...”
Geschätzter Wert ohne MwSt: EUR 1 💰

1️⃣
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen 📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Fertigbauelemente und -teile 📦
Ort der Leistung: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Universitätsklinikum Bonn AöR Venusberg-Campus 1 53127 Bonn Die genauen Details zum Leistungsumfang können den Veragbunterlagen und dort der Funktionalen...”
Beschreibung der Beschaffung:
“Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen zur Erstellung eines Interimsgebäudes als schlüsselfertig, farikneue...”
Vergabekriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium, und alle Kriterien werden nur in den Auftragsunterlagen genannt
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 1 💰
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Beschreibung
Dauer: 4

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. 4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Die...”

Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen

Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d. h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. 4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Die...”

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d. h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)

Bedingungen für die Teilnahme

“Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. 4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Die...”

Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d. h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter / Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)

Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. 4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Die...”

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d.h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)

Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. 4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Die...”

Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)

Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d.h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)

Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. 4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Die...”

Bedingungen für die Vertragserfüllung

Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d.h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2021-04-01 10:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2021-05-31 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2021-04-01 10:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort):
“Universitätsklinikum Bonn GB 4 Einkauf, Materialwirtschaft & Logistik Versorgungszentrum, 4. OG, Raum 003 Sigmund-Freud-Str. 25 53127 Bonn”
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren):
“Gemäß § 14 EU VOB/A Die Öffnung der Angebote wird von mindestens 2 Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin (Öffnungstermin)...”

Ergänzende Informationen
Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Zusätzliche Informationen

“Zuschlagerteilung erfolgt über den Projektraum der E-Vergabeplattform. Sämtliche Korrespondenz wird ausschließlich über den Projektraum auf der...”
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln Spruchkörper Köln
Postort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2211473116 📞
Fax: +49 2211472889 📠
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Es wird auf die im § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB dargestellte Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen...”
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln Spruchkörper Köln
Postort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2211473116 📞
Fax: +49 2211472889 📠
Quelle: OJS 2021/S 045-109449 (2021-03-02)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (5 neue Beschaffungen!)

Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten (3)

Verwandte Suchen 🔍

Region: Deutschland Nordrhein-Westfalen Köln Bonn, Kreisfreie Stadt

Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten Komplett- oder Teilbauleistungen im... Ingenieur- und Hochbauarbeiten Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen Fertigbauelemente und -teile Dienstleistungen von Architektur-,...