Das Theater Velodrom der Stadt Regensburg soll unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange
generalsaniert werden. Das Velodrom liegt im westlichen Rand der Altstadt im Gebiet des UNESCO Welterbes.
Die Spielstätte bildet mit den Gebäuden Kreuzgasse 10 und 12 eine Funktionseinheit. Das Gebäude
Kreuzgasse 8 ist nachträglich hinzugefügt worden. Neben der Spielstätte befinden sich auch Werkstätten,
Umkleiden sowie Wasch- u. Büroräume in der Liegenschaft.
Die Fachplanung Brandschutz für die Generalsanierung Theater Velodrom wird benötigt.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2022-10-20.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2022-09-16.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: 22 E 112 - Fachplanung Brandschutz nach AHO
22 E 112
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Architekturbüros📦
Kurze Beschreibung:
“Das Theater Velodrom der Stadt Regensburg soll unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange
generalsaniert werden. Das Velodrom liegt im...”
Kurze Beschreibung
Das Theater Velodrom der Stadt Regensburg soll unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange
generalsaniert werden. Das Velodrom liegt im westlichen Rand der Altstadt im Gebiet des UNESCO Welterbes.
Die Spielstätte bildet mit den Gebäuden Kreuzgasse 10 und 12 eine Funktionseinheit. Das Gebäude
Kreuzgasse 8 ist nachträglich hinzugefügt worden. Neben der Spielstätte befinden sich auch Werkstätten,
Umkleiden sowie Wasch- u. Büroräume in der Liegenschaft.
Die Fachplanung Brandschutz für die Generalsanierung Theater Velodrom wird benötigt.
Leistungs- u. Tätigkeitsbeschreibung für die Fachplanung Brandschutz angelehnt an die AHO 2015 Nr. 17, siehe in den Vergabeunterlagen beiliegenden Anlage B_Leistungsbild Brandschutz und der Anlage E_Beschreibung der Besonderen Leistungen und optionalen Besonderen Leistungen ausführlich beschrieben.
*
BL1 Auswerten von übergebenen Bauakten
BL2 Mitwirken bei Erstellen bzw. Fortschreiben Bauwerkerkundungskonzept
BL3 Option: Erarbeiten eines Entrauchungskonzeptes
BL4 Mitwirken bei dem Erstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix
BL5 Überprüfen Bauvorlagen auf Umsetzung Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung
mit dem Erläuterungsbericht
BL6 Fortschreiben des genehmigungsfähigen Brandschutzkonzepts um die Ergebnisse der
Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden oder Forderungen des Prüfsachverständigen/
Prüfingenieurs
BL7 Mitwirken bei dem Erstellen des Lüftungsgesuchs, Brandmelde- und
Alarmierungskonzeptes
BL8 Prüfen von Ausführungsplänen und Montageplänen der Objekt- und Fachplaner
BL9 Fachbauleitung Brandschutz als Kontrolle von baulichen Brandschutzmaßnahmen,
Mitwirken bei der Erstellung Brandschutzordnung für die Baustelle
BL10 Option: Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung
BL11 Option: Erstellen von Flucht- und Rettungsplänen
BL12 Option: Erstellen von Feuerwehrplänen
BL13 Option: Planung der Ausstattung mit Feuerlöschern
*
Die Leistung ist in Leistungsstufen aufgeteilt:
Leistungsstufe 1 mit vertraglichem Leistungserfolg nach Abschluss der Leistungsphasen 1 und 2.
Leistungsstufe 2 mit vertraglichem Leistungserfolg nach Abschluss der Leistungsphasen 3 und 4.
Leistungsstufe 3 mit vertraglichem Leistungserfolg nach Abschluss der Leistungsphasen 5.
Leistungsstufe 4 mit vertraglichem Leistungserfolg nach Abschluss der Leistungsphasen 8.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2022-11-14 📅
Datum des Endes: 2029-07-11 📅
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Dieser Vertrag ist verlängerbar ✅ Beschreibung
Beschreibung der Verlängerungen:
“Laufzeitverlängerung des Vertrags bei Bauzeitverzögerungen und Störungen im Baubetrieb bis zur Fertigstellung der vertraglich festgelegten Leistungen und...”
Beschreibung der Verlängerungen
Laufzeitverlängerung des Vertrags bei Bauzeitverzögerungen und Störungen im Baubetrieb bis zur Fertigstellung der vertraglich festgelegten Leistungen und zusätzlich beauftragter Leistungen.
Mehr anzeigen Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:
“Beauftragung von optionalen Besonderen Leistungen, gemäß der Leistungsbeschreibung in den Vergabeunterlagen. Ein Anspruch auf weitere Beauftragung besteht nicht.”
Beschreibung der Optionen
Beauftragung von optionalen Besonderen Leistungen, gemäß der Leistungsbeschreibung in den Vergabeunterlagen. Ein Anspruch auf weitere Beauftragung besteht nicht.
Mehr anzeigen Beschreibung
Zusätzliche Informationen: Nebenangebote oder mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung muss gegeben sein, § 44 VgV.
Für die Erfüllung der Eignungskriterien ist grundsätzlich mit dem Angebot das...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung muss gegeben sein, § 44 VgV.
Für die Erfüllung der Eignungskriterien ist grundsätzlich mit dem Angebot das Formblatt L124 bzw. III.106 Eigenerklärungen zur Eignung (Vergabehandbuch Bayern) oder die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE, § 50 VgV) einzureichen.
Auf Verlangen sind die Nachweise zu den Eigenerklärungen gemäß § 56 Abs. 2 und 4 VgV innerhalb einer angemessenen Frist vorzulegen.
Weitere Eignungsanforderungen siehe unter den Punkten III.1.2), III.1.3), III.2.1) und III.2.3).
*
Für Bietergemeinschaften gelten die §§ 43 und 47 Abs. 4 VgV.
Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, in der alle Mitglieder und ein bevollmächtigter Vertreter (= Ansprechpartner während des gesamten Verfahrens) zu benennen sind und die von allen Mitgliedern rechtsverbindlich zu unterschreiben ist (Formblatt L234 bzw. III.9).
Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft muss eine eigene Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt L124 bzw. III.106) abgeben.
Es ist unzulässig, als Mitglied einer Bietergemeinschaft und gleichzeitig als einzelner Bieter bzw. als Mitglied mehrerer Bietergemeinschaften ein Angebot abzugeben.
Bietergemeinschaften von Unternehmen, die in potentiellem Wettbewerb miteinander stehen, müssen auf Verlangen eine kartellrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung abgeben.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet Änderungen z. B. bei der Zusammensetzung einer BG sofort anzuzeigen.
*
Bei Nachunternehmerleistungen (§ 36 VgV) ist mit dem Angebot anzugeben, welche Teile des Auftrags unter Umständen als Unteraufträge vergeben werden sollen (Formblatt L235 bzw. III.7).
*
Sofern für die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter selbst nicht geeignet ist, liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit vor, § 47 VgV.
In diesem Fall sind die Namen der Unternehmen und die Leistungen/Kapazitäten, die von diesen Unternehmen in Anspruch genommen werden sollen, zu benennen (Formblatt L235 bzw. III.7).
Außerdem sind mit dem Angebot die unterschriebene Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Formblatt L236 bzw. III.8) und deren eigene Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt L124 bzw. III.106) abzugeben.
Auf Verlangen sind auch hier die entsprechenden Nachweise speziell für die in Anspruch genommene Eignung vorzulegen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit muss gemäß § 45 VgV i. V. m. zwingenden Ausschlussgründen § 123 GWB, fakultativen Ausschlussgründen §...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit muss gemäß § 45 VgV i. V. m. zwingenden Ausschlussgründen § 123 GWB, fakultativen Ausschlussgründen § 124 und sonstiger anwendbarer Vorschriften § 142 GWB gegeben sein.
*
Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenschaden in Höhe von mind. 3 Mio. Euro und für Sachschaden in Höhe von mind. 1,5 Mio. Euro.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Der Bieter hat seine Eignung zwingend mit Abgabe des Angebots nachzuweisen.
- Nachweis der Berufszulassung (Qualifikation für die Brandschutzplanung) gem....”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Der Bieter hat seine Eignung zwingend mit Abgabe des Angebots nachzuweisen.
- Nachweis der Berufszulassung (Qualifikation für die Brandschutzplanung) gem. Art. 62b BayBO
- Nachweisberechtigung für vorbeugenden Brandschutz
- Zwei Referenzbescheinigungen mit nachfolgenden Kriterien
Mindestanforderungen an alle zwei Referenzen:
- Projektfertigstellung innerhalb der letzten 7 Jahre (Stichtag für die Anerkennung der Referenzen nach 01.01.2015)
- Fachplanung Brandschutz gemäß AHO 2015, Heft Nr. 17 über mind. erbrachter Leistungsphasen 1 bis 5 und 8.
- Angabe von Bezeichnung, Umgriff und Auftragssumme
- Angabe Auftraggeber mit Kontaktdaten (Anschrift, Ansprechpartner, Telefon)
*
Referenz R1 oder R2 spezielle Mindestanforderungen:
- mind. ein Referenzprojekt ist Generalsanierung, Sanierung, Umbau oder Modernisierung eines Gebäudes unter Denkmalschutz
- mind. ein Referenzprojekt ist Generalsanierung, Sanierung, Umbau oder Modernisierung eines Kulturgebäudes (Ausstellung, Theater, Oper, Konzerthaus) gemäß HOAI Anlage 10.
*
Der Auftraggeber fordert keine fehlenden und unvollständigen Unterlagen nach (§ 56 Abs. 2 VgV).
Angebote von Unternehmen, die die Eignungskriterien und die Mindestanforderungen an die Referenzen nicht erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen (§ 57 Abs. 1 VgV).
Mehr anzeigen Informationen über einen bestimmten Beruf
Reserviert für einen bestimmten Beruf
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: Ingenieur Nachweis über Eintrag im Berufsregister bzw. nach Art. 2 BauKaG
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Die Berufsqualifikation des Projektleiters muss mit Abgabe des Angebots nachgewiesen sein.
*
Der Nachweis der Berufszulassung Qualifikation für die...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Die Berufsqualifikation des Projektleiters muss mit Abgabe des Angebots nachgewiesen sein.
*
Der Nachweis der Berufszulassung Qualifikation für die Brandschutzplanung gemäß Art. 62b BayBO. Nachweisberechtigung für vorbeugenden Brandschutz ist mit Abgabe des Angebots zu erbringen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mitzuwirken.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2022-10-20
10:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2022-11-17 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2022-10-20
10:00 📅
“Der gesamte Ablauf des Vergabeverfahrens inklusive der notwendigen Kommunikation und der Angebotsabgabe erfolgt AUSSCHLIESSLICH elektronisch über die...”
Der gesamte Ablauf des Vergabeverfahrens inklusive der notwendigen Kommunikation und der Angebotsabgabe erfolgt AUSSCHLIESSLICH elektronisch über die Vergabeplattform https://my.vergabe.bayern.de.
Diese Vorgabe gilt somit auch für die nachfolgenden Punkte.
*
Die Bewerber sind verpflichtet, mögliche Unklarheiten bzw. Widersprüche in den Vergabeunterlagen sofort nach Bekanntwerden anzuzeigen. Geschieht dies nicht, ist ein Einwand unklarer oder missverständlicher Vergabeunterlagen in einem Nachprüfungsverfahren ausgeschlossen.
*
Falls Bewerberfragen notwendig werden, erbitten wir diese - wenn möglich - bis 7 Kalendertage vor Ende der Angebotsfrist zu stellen.
*
Wir empfehlen den Bewerbern sich frühzeitig auf der Startseite der Vergabeplattform mit ihrem Passwort anzumelden, da wir nur registrierte Bewerber aktiv über die Einstellung von Änderungen oder Ergänzungen informieren können.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 981531277📞
Fax: +49 981531837 📠 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Der Antrag auf Nachprüfung des Vergabeverfahrens und der Vergabeentscheidung ist unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Der Antrag auf Nachprüfung des Vergabeverfahrens und der Vergabeentscheidung ist unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB),
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB),
4. mehr als 15 Kalendertage nach Absendung der vorläufigen Absagen in Briefform, beziehungsweise mehr als 10 Kalendertage bei Absendung per Fax oder E-Mail vergangen sind (§ 134 Abs. 2 GWB),
5. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Stadt Regensburg
Postanschrift: D.-Martin-Luther-Straße 3
Postort: Regensburg
Postleitzahl: 93047
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 9415075629📞
Fax: +49 9415074629 📠
Quelle: OJS 2022/S 182-515627 (2022-09-16)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2022-12-21) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung: Fachplanung Brandschutz nach AHO Heft Nr. 17
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 59658.84 💰
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2022/S 182-515627
Information über die Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber wird keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der oben genannten Vorabinformation vergeben
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 22 E 112
Titel: Fachplanung Brandschutz nach AHO
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-12-20 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 10
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 10
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 10
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Krämer Evers Bauphysik GmbH & Co. KG
Postort: Stuttgart
Land: Deutschland 🇩🇪
Region: Stuttgart, Stadtkreis🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 150 000 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 59658.84 💰
Quelle: OJS 2022/S 248-720437 (2022-12-21)