Großprojekt Karlsruhe-Basel, StA 8A, Umsetzung von vorgezogenen Umweltmaßnahmen für PfA 8.1 und 8.2 | DB Netz AG (Bukr 16) | Öffentliches Auftragswesen in Deutschland

Datum	Dokument
2022-08-25	Auftragsbekanntmachung
2023-01-23	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2023-06-01	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2023-06-01	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2023-06-14	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2023-10-09	Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit
2024-04-03	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-03	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-03	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-03	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-04-03	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-05-16	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2024-10-15	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-08-26	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-09-26	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-09-26	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-11-11	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2025-12-02	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2026-03-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2026-03-18	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2022-08-25)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Referenznummer: 22FEI61207
Kurze Beschreibung: Landschaftspflegerische Baumaßnahmen inkl. Entwicklung und Pflege
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Landschaftsgärtnerische Arbeiten 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Landschaftsgärtnerische Arbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Breisgau-Hochschwarzwald 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Versorgungsunternehmen
Name des öffentlichen Auftraggebers: DB Netz AG (Bukr 16)
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Postleitzahl: 60327
Postort: Frankfurt Main
Kontakt
Internetadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏
E-Mail: erik.mannal@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 7219386263 📞
URL der Dokumente: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/64a2f804-4ca5-432c-b254-6e7fa968b496 🌏
URL der Teilnahme: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/64a2f804-4ca5-432c-b254-6e7fa968b496 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-08-25 📅
Einreichungsfrist: 2022-10-07 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-08-30 📅
Datum des Beginns: 2023-01-09 📅
Datum des Endes: 2025-07-30 📅
2024-10-31 📅
2035-09-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 166-472400
ABl. S-Ausgabe: 166
Zusätzliche Informationen
Keine Anwesenheit erlaubt.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Höchstzahl der Lose pro Bieter: 7
Informationen über Lose: Losgruppe 1 und Los 3-7
Bezeichnung des Loses: Losgruppe 1 Los 1 (8.1) und Los 2 (8.2) - Gehölzpflanzungen und Ansaatarbeiten
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung:

Gehölzpflanzungen 5027

Fertigstellungspflege Sträucher 5027

Entwicklungspflege Sträucher 5027

Säume herstellen (gesamt) 7.851,000 m2

Fertigstellungspflege Säume 7.851,000 m2

Entwicklungspflege Säume 7.851,000 m2

Totholz einbringen 28 St

Sträucher Roden 1.205,000 m2 (7 Bäume)

Nistkästen 12 St

Pflege Nistkästen 12 St

Herstellung Eisvogelwand

Haselmauskobel 7 St

Bezeichnung des von der EU finanzierten Projekts oder Programms: 2014-DE-TM-0094-M
Bezeichnung des Loses: Los 3 - Entwicklung von Offenlandhabitaten
Losnummer: 2
Kurze Beschreibung:

Herstellung Feuchtwiese 13.700 m2

Ampferrhizome entnehmen & einsetzen

Fertigstellungspflege Feuchtwiese 13.700 m2

Entwicklungspflege Feuchtwiese 13.700 m2

Herstellung Ackerbrache 21.444,00 m2

Fertigstellungspflege Ackerbrache

Entwicklungspflege Ackerbrache 17.155 m2

Extensivierung Grünland 83.169,00 m2

Bezeichnung des Loses: Los 4 - Wiesenknopfameisenbläuling und Großen Feuerfalter
Losnummer: 3
Kurze Beschreibung:

Gehölzpflanzungen 11 St

Fertigstellungspflege Sträucher 11 St

Entwicklungspflege Sträucher 11 St

Säume herstellen (gesamt) 1.500,000 m2

Herstellung Feuchtwiese 35.180,00 m2

Ampferrhizome entnehmen & einsetzen 240 St

Fertigstellungspflege Feuchtwiese 35.180,00 m2

Entwicklungspflege Feuchtwiese 35.180,00 m2

Vegetationssoden in Graben einsetzen 375,000 m2

Fertigstellungspflege Vegetationssoden 375,000 m2

Entwicklungspflege Vegetationssoden 375,000 m2

Bezeichnung des Loses: Los 5 - Gewässermaßnahmen (in/am Gewässer)
Losnummer: 4
Kurze Beschreibung:

Gehölzpflanzungen 6 St

Fertigstellungspflege Sträucher 6 St

Entwicklungspflege Sträucher 6 St

Abflachen Ufer 32 m Länge

Einbringen Baumkronen 5 St

Entfernung Gehölzaufwuchs + Müll 215,000 m2

Entfernen Brombeeren 100,000 m2

Entschlammen Bachsohle 60,000 t

Pflege Uferrand 1.200,00 m2

Amphibiengewässer anlegen 224,000 m3

Bezeichnung des Loses: Los 6 – Artenschutzmaßnahmen
Losnummer: 5
Kurze Beschreibung:

Gehölzpflanzungen 84 St

Fertigstellungspflege Sträucher 84 St

Entwicklungspflege Sträucher 84 St

Säume herstellen (gesamt) 105,000 m2

Totholz einbringen 84 St Totholzhaufen

Nistkästen 87 St

Pflege Nistkästen 174 St

Herstellung Eisvogelwand 30,000 m3 Boden 20,000 m2 Grassoden 4.500 m3 Natursteine 2 St Brutröhren

Bezeichnung des Loses: Los 7 - Mobile Leitelemente (Fledermäuse)
Losnummer: 6
Kurze Beschreibung: Herstellung mobiler Leitstrukturen 1.880,000 m2 Schutznetz
Bezeichnung des Loses: Los 8 - Abfang, Umsiedlung, Monitoring und Kartierung
Losnummer: 7
Kurze Beschreibung: Höhlenbaumkartierung
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: March

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Der Nachweis über die im folgenden aufgeführten Eignungsanforderungen wird durch das Vorhandensein einer Präqualifikation bei der Deutschen Bahn AG, den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) / PQ-VOB oder vorläufig mit einer Eigenerklärung über die Erfüllung der Eignungsanforderungen erbracht. Im letzten Fall sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zu den einzelnen Anforderungen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist ein Nachweis über das Vorhandensein einer PQ-VOB innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen.

Es ist zu beachten, dass nach III.1.4) zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies dort ausdrücklich erwähnt ist. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht.

Erklärung über seine Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine entsprechende Erklärung über die Mitgliedschaft bei dem für sie zuständigen Versicherungsträger abzugeben.

Erklärung über die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen

Erklärung, dass der Bewerber/Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden ist.

Erklärung über Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

Erklärung zur Kartellrechtlichen Compliance- und Korruptionsprävention

Erklärung, dass bei der Ausführung eines früheren Auftrags bei der Deutsche Bahn AG oder einem mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen keine wesentliche Anforderung erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat.

Erklärung über mögliche Eintragungen im Gewerbezentralregister

Erklärung, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulässiger Weise zu beeinflussen,

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

c) irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen konnte bzw. dies versucht hat.

Erklärung, dass der Bewerber/Bieter den DB-Verhaltenskodex für Geschäftspartner ( https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/compliance/geschaeftspartner/verhaltenskodex-1191674

) oder die BME-Verhaltensrichtlinie ( https://www.bme.de/initiativen/compliance/bme-compliance-initiative/ ) oder einen eigenen Verhaltenskodex, der im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich für ihn festlegt, einhalten wird.

Der Nachweis über die im folgenden aufgeführten Eignungsanforderungen wird durch das Vorhandensein einer Präqualifikation bei der Deutschen Bahn AG, den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) / PQ-VOB oder vorläufig mit einer Eigenerklärung über die Erfüllung der Eignungsanforderungen erbracht. Im letzten Fall sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zu den einzelnen Anforderungen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist ein Nachweis über das Vorhandensein einer PQ-VOB innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen.

Es ist zu beachten, dass nach III.1.4) zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies dort ausdrücklich erwähnt ist. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht.

Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z. B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften.

Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist.

Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Täuschung begangen und auch keine Auskünfte zurückgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu übermitteln.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

1.2 Eignungskriterium Losgruppe 1 „Los 1 (8.1) und Los 2 (8.2) - Gehölzpflanzungen und Ansaatarbeiten“

▪ Erklärung über die von Ihnen ausgeführten Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

1.3 Eignungskriterium „Los 3 - Entwicklung von Offenlandhabitaten“

1.4 Eignungskriterium „Los 4 - Wiesenknopfameisenbläuling und Großen Feuerfalter“

1.5 Eignungskriterium „Los 5 - Gewässermaßnahmen (in/am Gewässer)“

▪ Erklärung über die von Ihnen ausgeführten Leistungen im Gewässerbau in den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

1.6 Eignungskriterium „Los 6 – Artenschutzmaßnahmen“

1.7 Eignungskriterium „Los 7 - Mobile Leitelemente (Fledermäuse)“

1.8 Eignungskriterium „Los 8 - Abfang, Umsiedlung, Monitoring und Kartierung“

Anzugeben ist jeweils mindestens ein abgeschlossenes Referenzprojekt mit den Angaben: Bieter; Projektbezeichnung, Projektbeschreibung; Auftraggeber (AG); Dauer des Projektauftrags Beginn: MM.JJJJ Ende: MM.JJJJ; Auflistung und kurze Beschreibung Leistungsbeschreibung; Gesamtauftragswert Referenzprojekt in €

Für der Erklärung stellt die Vergabestelle das Formblatt "0.0_Anlage_0_Formblatt Referenzprojekte" zur Verfügung. Dieses sollte verwendet werden.

Der Nachweis über die im folgenden aufgeführten Eignungsanforderungen wird durch das Vorhandensein einer Präqualifikation bei der Deutschen Bahn AG, den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) / PQ-VOB oder vorläufig mit einer Eigenerklärung über die Erfüllung der Eignungsanforderungen erbracht. Im letzten Fall sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zu den einzelnen Anforderungen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist ein Nachweis über das Vorhandensein einer PQ-VOB innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen.

Es ist zu beachten, dass nach III.1.4) zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies dort ausdrücklich erwähnt ist. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht.

Erklärung über die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgruppen

Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Vertragserfüllungsbürgschaft

in Hoehe von 5 v.H. der Auftragssumme

Bürgschaft für Mängelansprüche

in Hoehe von 3 v.H. der Abrechnungssumme

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Gesamtschuldnerische Haftung aller Gemeinschaftsmitglieder

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0025
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2022-12-23 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2022-10-07 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:00
Zusätzliche Informationen: Keine Anwesenheit erlaubt.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Mannal, Erik
Dokumente URL: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/64a2f804-4ca5-432c-b254-6e7fa968b496 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: FEI-SW - Beschaffung Infrastruktur Region Südwest
Postanschrift: Poststraße 3
Postort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land: Karlsruhe, Stadtkreis 🏙️

Referenz
Zusätzliche Informationen

Wir weisen darauf hin, dass die VO (EU) 2022/576 zur Änderung der VO (EU) Nr. 833/2014 Anwendung findet und Unternehmen, die den Sanktionsmaßnahmen in Art. 5k der VO (EU) 2022/576 unterfallen, aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.

Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1 bis III.1.4 genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich

Erklärung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.

Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s):

1. DB E& C

2. Mailänder Consult

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten.

Für die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt noch keine Baufreigabe in finanzieller Hinsicht vor

Eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur Aufhebung dieses Vergabeverfahrens führen. In diesem Fall hat der Bieter keinen Anspruch auf Ersatz eines ihm dadurch entstehenden Schadens.

Hinweis zu Nebenangeboten: Das Nebenangebot darf die Leistungsbeschreibung nicht ändern. Technische Nebenangebote sind nicht zugelassen. Zugelassen ist ein kaufmännisches Nebenangebot gemäß Anlage 2.4.1 zur gemeinsamen Vergabe der Losgruppe 1 zusammen mit Los 3 bis Los 7

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Quelle: OJS 2022/S 166-472400 (2022-08-25)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2023-01-23)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-01-23 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-01-27 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 020-052508
Verweist auf Bekanntmachung: 2022/S 166-472400
ABl. S-Ausgabe: 20

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-01-23 📅
Name: S.R.T. Garten- und Landschaftsbau GmbH
Postort: Alveslohe
Land: Deutschland 🇩🇪
Segeberg 🏙️
Name: Baumschule Simon Heiss Inh. Günther Heiss
Postort: Emmingen-Liptingen
Land: Memmingen, Kreisfreie Stadt 🏙️
Name: Toriello GmbH
Postort: Nagold
Land: Calw 🏙️
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Quelle: OJS 2023/S 020-052508 (2023-01-23)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2023-06-01)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit

Verfahren
Vergabekriterien
Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
E-Mail: spezialisten-kleinleistungsteam@deutschebahn.com 📧

Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-06-01 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-06-06 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 107-335320
Verweist auf Bekanntmachung: 2023/S 020-052508
ABl. S-Ausgabe: 107
Quelle: OJS 2023/S 107-335320 (2023-06-01)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2023-06-01)
Referenz
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 107-336291
Quelle: OJS 2023/S 107-336291 (2023-06-01)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2023-06-14)
Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-06-14 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-06-19 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 116-361735
ABl. S-Ausgabe: 116
Quelle: OJS 2023/S 116-361735 (2023-06-14)

Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit (2023-10-09)
Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-10-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-10-13 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 198-619866
ABl. S-Ausgabe: 198
Quelle: OJS 2023/S 198-619866 (2023-10-09)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-03)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Großprojekt Karlsruhe-Basel, StA 8A, Umsetzung von vorgezogenen Umweltmaßnahmen für PfA 8.1 und 8.2
Referenznummer: 22FEI61207
Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Landschaftsgärtnerische Arbeiten 📦
Beschreibung
Interne Kennung: 2968ff6e-e248-44fe-b0c3-3e87528df79e
Titel: Los 4 - Wiesenknopfameisenbläuling und Großen Feuerfalter
Beschreibung der Beschaffung:

Gehölzpflanzungen 11 St Fertigstellungspflege Sträucher 11 St Entwicklungspflege Sträucher 11 St Säume herstellen (gesamt) 1.500,000 m2 Herstellung Feuchtwiese 35.180,00 m2 Ampferrhizome entnehmen & einsetzen 240 St Fertigstellungspflege Feuchtwiese 35.180,00 m2 Entwicklungspflege Feuchtwiese 35.180,00 m2 Vegetationssoden in Graben einsetzen 375,000 m2 Fertigstellungspflege Vegetationssoden 375,000 m2 Entwicklungspflege Vegetationssoden 375,000 m2

Dauer
Datum des Beginns: 2023-01-09 📅
Datum des Endes: 2035-09-30 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Beschreibung
Ort der Leistung: Breisgau-Hochschwarzwald 🏙️
Postleitzahl: 79232
Stadt: March
Land: Deutschland 🇩🇪

Verfahren
Art des Verfahrens
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅

Auftragsvergabe
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Vertragsnummer: CON-0001 - Baumschule Simon Heiss - Inh. Günther Heiss
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-01-23 📅
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2022848472 - Los: 3
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Baumschule Simon Heiss - Inh. Günther Heiss
Nationale Registrierungsnummer: ebe9b73f-014e-4f81-b25c-ad4e9424c6f5
Postanschrift: Donaustraße 25
Postleitzahl: 78576
Postort: Emmingen-Liptingen
Region: Tuttlingen 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 📞
Fax: +49 74652436 📠

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: DB Netz AG (Bukr 16)
Nationale Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Postleitzahl: 60327
Postort: Frankfurt Main
Region: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Fe.ei-sw
E-Mail: erik.mannal@deutschebahn.com 📧
Telefon: +49 7219386263 📞
URL: https://www.deutschebahn.com/bieterportal 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Nationale Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de 📧
Telefon: +49 22894990 📞
Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-04-03+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 03 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 4 beinhaltet Maßnahmen zum Wiesenknopfameisenbläuling und zum Großen Feuerfalter. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Gegenstand der vorliegenden LÄA sind die Positionen Wässern pro Durchgang Fertigstellungspflege, Pflege pro Durchgang Fertigstellungspflege, Wässern pro Durchgang Entwicklungspflege und Pflege pro Durchgang Entwicklungspflege.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

LÄA 03 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 4 beinhaltet Maßnahmen zum Wiesenknopfameisenbläuling und zum Großen Feuerfalter. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Gegenstand der vorliegenden LÄA sind die Positionen Wässern pro Durchgang Fertigstellungspflege, Pflege pro Durchgang Fertigstellungspflege, Wässern pro Durchgang Entwicklungspflege und Pflege pro Durchgang Entwicklungspflege.

Quelle: OJS 2024/S 067-198234 (2024-04-03)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-03)
Objekt
Beschreibung
Interne Kennung: 1141a123-b3b0-4540-a908-00dbc189d73c
Titel: Los 5 - Gewässermaßnahmen (in/am Gewässer)
Beschreibung der Beschaffung:

Gehölzpflanzungen 6 St Fertigstellungspflege Sträucher 6 St Entwicklungspflege Sträucher 6 St Abflachen Ufer 32 m Länge Einbringen Baumkronen 5 St Entfernung Gehölzaufwuchs + Müll 215,000 m2 Entfernen Brombeeren 100,000 m2 Entschlammen Bachsohle 60,000 t Pflege Uferrand 1.200,00 m2 Amphibiengewässer anlegen 224,000 m3

Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2022848472 - Los: 4

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 01 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 5 beinhaltet Gewässermaßnahmen unter anderem die Aufwertung von Gewässerabschnitten der Großmuscheln. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Aufgrund der Trockenheit während der Vegetationsperiode 2023 muss die Anzahl an Wässerungsgängen angehoben werden. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Die Erfodernis einer Erhebung der Anzahl der Wassergaben ergab sich erst im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen aufgrund der extremen Trockenheit in der Vegetationsperiode 2023 und konnte trotz Sorgfaltspflicht des AG nicht vorab in den Ausschreibungsunterlagen für den Hauptvertrag berücksichtigt werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

LÄA 01 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 5 beinhaltet Gewässermaßnahmen unter anderem die Maßnahme 45 (CEF) mit der Aufwertung von Gewässerabschnitten der Großmuscheln. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Gegenstand der vorliegenden LÄA sind die Positionen Wässern pro Durchgang Fertigstellungspflege, Pflege pro Durchgang Fertigstellungspflege, Wässern pro Durchgang Entwicklungspflege und Pflege pro Durchgang Entwicklungspflege.

Quelle: OJS 2024/S 067-198510 (2024-04-03)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-03)
Objekt
Beschreibung
Interne Kennung: 4420f369-d5d0-4cea-8bc0-8e5a131b1e35
Titel: Los 6 – Artenschutzmaßnahmen
Beschreibung der Beschaffung:

Gehölzpflanzungen 84 St Fertigstellungspflege Sträucher 84 St Entwicklungspflege Sträucher 84 St Säume herstellen (gesamt) 105,000 m2 Totholz einbringen 84 St Totholzhaufen Nistkästen 87 St Pflege Nistkästen 174 St Herstellung Eisvogelwand 30,000 m3 Boden 20,000 m2 Grassoden 4.500 m3 Natursteine 2 St Brutröhren

Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2022848472 - Los: 5

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 01 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 5 beinhaltet Gewässermaßnahmen unter anderem die Aufwertung von Gewässerabschnitten der Großmuscheln. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Aufgrund der Trockenheit während der Vegetationsperiode 2023 muss die Anzahl an Wässerungsgängen angehoben werden. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Die Erfodernis einer Erhebung der Anzahl der Wassergaben ergab sich erst im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen aufgrund der extremen Trockenheit in der Vegetationsperiode 2023 und konnte trotz Sorgfaltspflicht des AG nicht vorab in den Ausschreibungsunterlagen für den Hauptvertrag berücksichtigt werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

LÄA 01 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 5 beinhaltet Gewässermaßnahmen unter anderem die Maßnahme 45 (CEF) mit der Aufwertung von Gewässerabschnitten der Großmuscheln. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Gegenstand der vorliegenden LÄA sind die Positionen Wässern pro Durchgang Fertigstellungspflege, Pflege pro Durchgang Fertigstellungspflege, Wässern pro Durchgang Entwicklungspflege und Pflege pro Durchgang Entwicklungspflege.

Quelle: OJS 2024/S 067-198546 (2024-04-03)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-03)
Objekt
Beschreibung
Interne Kennung: 243ec95a-a61a-407e-82db-f42c88ef1093
Titel: Los 7 - Mobile Leitelemente (Fledermäuse)
Beschreibung der Beschaffung: Herstellung mobiler Leitstrukturen 1.880,000 m2 Schutznetz

Auftragsvergabe
Vertragsnummer: CON-0001 - Toriello GmbH - Landschaftspflege
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2022845439 - Los: 6
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Toriello GmbH - Landschaftspflege
Nationale Registrierungsnummer: cc631bdd-ef47-45e7-8725-e6d28156c4af
Postanschrift: Werner-von-Siemens-Straße 12
Postleitzahl: 72202
Postort: Nagold
Region: Calw 🏙️
Fax: +49 7452931677 📠

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 03 - Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Aufgrund der Trockenheit während der Vegetationsperiode 2023 muss die Anzahl an Wässerungsgängen angehoben werden. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Die Erfodernis einer Erhebung der Anzahl der Wassergaben ergab sich erst im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen aufgrund der extremen Trockenheit in der Vegetationsperiode 2023 und des Zuwachses an Pflanzungen nach Abstimmungen mit der HNB zum Maßnahmenkonzept und konnte trotz Sorgfaltspflicht des AG nicht vorab in den Ausschreibungsunterlagen für den Hauptvertrag berücksichtigt werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

LÄA 03 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 6 setzt sich aus mehreren Artenschutzmaßnahmen zusammen, unter anderem die Herstellung der Anlagen von Steinriegel, Totholzhaufen und Sandlinsen für Reptilien. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für Reptilien. Die im Hauptvertrag vorhandenen Positionen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sehen die Wassergaben und Pflegegänge in einer Position verknüpft vor. Die Vorgänge Wässern und Pflege wurden separat betrachtet und durch den AN angezeigt. Gegenstand der vorliegenden LÄA sind die Positionen Wässern pro Durchgang Fertigstellungspflege, Pflege pro Durchgang Fertigstellungspflege, Wässern pro Durchgang Entwicklungspflege und Pflege pro Durchgang Entwicklungspflege.

Quelle: OJS 2024/S 067-198653 (2024-04-03)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-04-03)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 02 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 4 beinhaltet Einzelmaßnahmen zu Schmetterlingsarten mit der Maßnahmenbezeichnung MArt 39 (CEF) Wiesenknopf-Ameisenbläuling und MArt 40 (CEF) Großer Feuerfalter. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die beiden genannten Schmetterlingsarten. Gegenstand des Hauptvertrages ist es die Pflanzungen gegen Verbiss/Fegen durch Wild mit einem chemischen Verbissschutzmittel zu behandeln. Nach der Herstellung wurde ein massiver Verbiss der Pflanzen festgestellt. Die laut Hauptvertrag vorgesehene Position der chemischen Verbissschutzmittel haben nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Die Erfodernis des Verbissschutzzaunes ergab sich erst nach Herstellung der Maßnahme im Rahmen eines Kontrollgangs der Bauüberwachung und konnte trotz Sorgfaltspflicht des AG nicht vorab in den Ausschreibungsunterlagen für den Hauptvertrag berücksichtigt werden.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

LÄA 02 - Der AN ist seit dem 02.03.2023 mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 4 beinhaltet Maßnahmen zu Schmetterlingsarten mit der Maßnahmenbezeichnung MArt 39 (CEF) Wiesenknopf-Ameisenbläuling und MArt 40 (CEF) Großer Feuerfalter. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die beiden genannten Schmetterlingsarten. Zum Schutz der Pflanzen gegen Verbiss/ Fegen durch Wild ist im Leistungsverzeichnis des Hauptvertrages eine entsprechende Position zur Anwendung von chemischen Verbissschutzmittel vorgesehen. Gegenstand der vorliegenden LÄA 02 des Los 4 im PfA 8.1 ist die zusätzliche Leistungsposition der Anbringung eines Verbissschutzzaunes.

Quelle: OJS 2024/S 067-199470 (2024-04-03)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-05-16)
Objekt
Beschreibung
Interne Kennung: dc3ddadb-662b-421f-9252-c444eaacfba0
Titel: Losgruppe 1 Los 1 (8.1) und Los 2 (8.2) - Gehölzpflanzungen und Ansaatarbeiten
Beschreibung der Beschaffung:

Gehölzpflanzungen 5027 Fertigstellungspflege Sträucher 5027 Entwicklungspflege Sträucher 5027 Säume herstellen (gesamt) 7.851,000 m2 Fertigstellungspflege Säume 7.851,000 m2 Entwicklungspflege Säume 7.851,000 m2 Totholz einbringen 28 St Sträucher Roden 1.205,000 m2 (7 Bäume) Nistkästen 12 St Pflege Nistkästen 12 St Herstellung Eisvogelwand Haselmauskobel 7 St

Auftragsvergabe
Vertragsnummer: CON-0001 - S.R.T. Garten- und Landschaftsbau G
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰
Kennung des Angebots: 2022842807 - Los: 1
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: S.R.T. Garten- und Landschaftsbau G
Nationale Registrierungsnummer: 68dbd508-b2fe-4a97-893c-691f8aada310
Postanschrift: Kadener Straße 1 B
Postleitzahl: 25486
Postort: Alveslohe
Region: Segeberg 🏙️

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-05-16+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Das Ziel ist die rechtzeitige Entwicklung von Brutplätzen für Heckbrüter vor der ersten Rodungsarbeiten in den Bereichen des Herrenbach (NBS-km 193,160) und der Erddeponie einschließlich Glotter (NBS-km 194,128 bis zum NBS-km 194, 685). Die Durchführung der Rettungsgrabungen und die Freigabe der Fläche durch das LAD sind vor der Umsetzung der MArt 21 (CEF) auf ausgewiesenen Flächen nach §2 DSchG zwingend erforderlich. Die Erfordernis der Rettungsgrabungen auf den Teilflächen der MArt 21 (CEF) ergab sich erst im Zuge der Fortschreibung der Planung und der Abstimmung mit dem LAD und konnte trotz Sorgfaltspflicht des AG nicht vorab in den Ausschreibungsunterlagen für den Hauptvertrag berücksichtigt werden

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

Der AN ist seit dem 02.03.2023 mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen mit dem Los 1 im PfA 8.1 und dem Los 2 im PfA 8.2 beauftragt. Das Los 1 beinhaltet u.a. die Maßnahme MArt 21 (CEF) Entwicklung von Gebüsch-/ und Saummosaik mit dem Ziel Brutplätze für Heckenbrüter zu schaffen. Hierbei werden auf Geländestreifen durch Pflanzungen von standortheimischen Gehölzarten lückige, von Gehölz freien Abschnitten unterbrochene Heckenstrukturen entwickelt. In den Gehölz freien Abschnitten erfolgt eine Ansaat. Die Umsetzung erfolgt auf den Gemarkungen Riegel, Nimburg, Vorstätten und Teningen zur Kompensation des Verlustes von Fortpflanzungsstätten für Brutvögel im Trassenbereich. Gegenstand der Leistungsänderung des Los 1 im PfA 8.1 sind die zusätzlichen Leistungspositionen im Zusammenhang mit archäologischen Kulturdenkmalflächen: Aushub der Baugrube, Durchführung bzw. Begleitung von Archäologischen Ausgrabungen und Wiederverfüllen der Baugrube mit Auflockern des anstehenden Bodens.

Quelle: OJS 2024/S 096-291382 (2024-05-16)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-10-15)
Verfahren
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Der Vertrag enthält Bedingungen zur Vertragsausführung ✅

Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

Ergänzende Informationen
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-10-15+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 4 beinhaltet Maßnahmen zum Wiesenknopfameisenbläuling und zum Großen Feuerfalter. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Die Erfordernis einer zusätzlichen Pflege des Saumstreifens ergab sich erst im Zuge der Umsetzung der Maßnahme aufgrund der nachträglich aufkommenden invasiven Arten, welche die bereits umgesetzte Feuchtwiese angrenzen und gefährden und konnte trotz Sorgfaltspflicht des AG nicht vorab in den Ausschreibungsunterlagen für den Hauptvertrag berücksichtigt werden.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: CON-0001
Neuer Wert
Text:

Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 4 beinhaltet Maßnahmen zum Wiesenknopfameisenbläuling und zum Großen Feuerfalter. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Im Los 4 werden im Zuge der Entwicklung der Lebensräume auf den vorgesehenen Flächen Feuchtwiesen für die MArt 40 - Großer Feuerfalter hergestellt. Aufgrund von aufkommenden Neophyten und invasiven Arten wie dem Drüsigen Springkraut und der Kanadischen Goldrute im Randbereich zum bestehenden Gehölzstreifen ist eine zusätzliche, aggressive Pflege des Bereichs erforderlich, da sich sonst diese Arten weiter ausbreiten und die angrenzenden bereits umgesetzten Umweltmaßnahmen MArt40 negativ beeinflussen. Die Pflege in Form von Mähen des Aufwuchses von Brombeere, Springkraut, Goldrute usw., das Abräumen und Entsorgen wird als zusätzliche Leistung durch den AN angezeigt.

Quelle: OJS 2024/S 202-625817 (2024-10-15)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-08-26)
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung: Entfällt

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Postleitzahl: 53113
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Bundes
Nationale Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postort: Bonn
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de 📧
Telefon: +49 22894990 📞
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-08-26+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

02-81 - Gem. Hauptvertrag LV Pos. 02.01.0020 ist durch den AN sämtliches Material für das Einbringen von 5 Baumkronen zu stellen Die Totholzstämme sind gem. LV ins Wasser zu legen und zu befestigen. Die Leistung gem. Hauptvertrag wurde im Jahr 2023 erbracht. Im Jahr 2024 wurde durch die umweltfachliche Bauüberwachung (uBü) ein Absacken des Totholzhaufens beobachtet. Seitens der uBÜ wurden keine bauseitigen Mängel bei der Herstellung angezeigt. Gemäß Stellungnahme der BUW ist das Absinken des Totholzhaufens darauf zurückzuführen, dass das Holz durch allmähliche Wassersättigung und damit verbundener Gewichtszunahme in den weichen Gewässerboden eingesunken ist. Vor und während der Herstellung der Totholzinsel, war nicht erkennbar, wie dick die obere weiche Sedimentschicht in diesem Bereich des Teninger Sees ist. Um die Habitatsstrutktur für die Brutvögel zu erhalten, ist eine Aufstockung der Totholzinsel mit weiterem Material erforderlich. Hierfür können Baumstämme und Baumkronen aus dem direkten Bereich des Sees verwendet werden, die in der Fäll- und Rückschnittsperiode 2024/25 angefallen sind und vom Pächter zur Verfügung gestellt werden. Die angebotene Leistung beinhaltet somit das zusätzliche Einbringen von AG-seitig gestelltem Material zur Wederherstellung der Bruthabitate und fachgerechten Umsetzung der Maßnahme Mart 22 (CEF) gemäß LBP. Die fertiggestellten Maßnahmen im Los 5 werden nach VOB/B gesamthaft als Bauwerk vom AG abgenommen. Die mit der LÄA angezeigte zusätzliche Leistung dient der Sicherstellung der dauerhaften Funktionstüchtigkeit der Totholzhabitate. Der AN steht unter einer Gewährleistungspflicht zur Funktionstüchtigkeit der neu errichteten Habitate, in deren Frist auftretende Mängel bei der Herstellung durch den AN zu beseitigen sind. Würde ein zweiter Anbieter Teile der Leistung übernehmen, so können bei ggf. auftretenden bauseitigen Mängeln Regressansprüche u. U. nicht klar an einen AN adressiert werden, da die Leistungen technisch nicht gegeneinander abgegrenzt werden können.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text:

02-81 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im Streckenabschnitt 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 5 beinhaltet Gewässermaßnahmen, unter anderem die MArt 22 (CEF) - Anlage naturnaher Uferbereiche. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Gegenstand der vorliegenden Leistungsänderungsanzeige LÄA 02 im Los 5 des PfA 8.1 sind zusätzliche Leistungen für das Einbringen von Totholz / Baumkronen in den Teninger See auf der Maßnahmenfläche Flurstück 1563 Gemarkung Teningen zur fachgerechten Herstellung von Bruthabitaten für Wasservögel.

Quelle: OJS 2025/S 163-558766 (2025-08-26)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-09-26)

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-09-26+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

002 - Die Rodung und Mahd sollen nahtlos in die Umsetzung eingetaktet werden, was durch den bereits beauftragten AN mühelos gelingen kann, da er die logistischen und koordinatorischen Maßnahmen in die Wege leiten kann um die Arbeiten ohne Unterbrechung durchzuführen. Damit wäre das korrekte Ineinandergreifen der bereits beauftragten Leistung MArt 21 und die vorherige Rodung und Mahd der Fläche, die erforderlich ist, um die ursprüngliche Leistung ausführen zu können, gegeben. Die Neuausschreibung eines ANS für die Vorarbeit zur Umsetzung einer Maßnahme wäre mit erheblichem Aufwand und Zusatzkosten verbunden und würde zusätzliche Ressourcen in Planung und Einkauf binden. Zudem besteht am aktuellen Markt keine Garantie, dass so kurzfristig eine Firma gefunden werden kann, die gleiche Konditionen bietet. Die erforderliche zusätzliche Leistung ist zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges des AN unerlässlich. Auch ist die Gewährleistung bei selbem AN gegeben.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text:

002 - Der Vertrag umfasst die Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen LAP Paket 1 Los 1 im PfA 8.1. Die betroffene Maßnahme Mart 21 Entwicklung von Gebüsch und Saummosaik muss gemäß LBP 3 Jahre vor Baubeginn umgesetzt werden, um die erforderliche ökologische Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Zum Zeitpunkt der Planung war der Baubeginn für das Jahr 2027 angesetzt, sodass eine Umsetzung der Maßnahme spätestens im Jahr 2024 passieren muss. Bei der ersten Begehung der Maßnahmenflächen, Flurstücke 7399, 7409 und 7412 Gemarkung Riegel am Kaiserstuhl im PfA 8.1 , durch die umweltfachliche Bauüberwachung wurde festgestellt, dass die Flurstücke mittlerweile zu stark bewachsen sind, um eine ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme MArt 21 zu gewährleisten. Auf den Flurstücken müssen vorher Rückschnitts- und Rodungsarbeiten stattfinden. Die Positionen der Rodung und Mahd sind im Hauptvertrag des ANS nicht enthalten, woraus diese Mehrkostenanzeige resultiert. Um die Umsetzung fristgerecht und korrekt umsetzen zu können, müssen auf den Maßnahmenflächen Flst 7399, 7409 und 7412 Gemarkung Riegel am Kaiserstuhl Rodungen und Mahd, unter anderem von Brombeersträuchern, erfolgen.

Quelle: OJS 2025/S 187-638364 (2025-09-26)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-09-26)

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 004 - Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen mit dem Los 2 im PfA 8.2 beauftragt. Durch die geänderten Verbissschutzmaßnahmen für 055_A_CEF als fester, notwendiger Bestandteil der Leistung, ändert sich der Gesamtcharakter der Maßnahme nicht. Das Ziel der Maßnahme ist, einheimische Gehölzpflanzen auf den ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Flächen zu etablieren. Die Baumwuchshüllen als Ersatz des Wildschutzzaunes sind nur eine Teilleistung zur Gesamtmaßnahme und verändern das Endergebnis gegenüber der ursprünliche Vorgehensweise mit dem Zaun nicht. Somit entstehen durch die Leistungsänderung keine wesentlichen Änderungen des Auftrages. Die Bedingungen für die Fallgruppe 3 sind erfüllt, der Auftrag kann ohne erneutes Vergabeverfahren an den bestehenden AN vergeben werden.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Neuer Wert
Text:

LÄA 004 - Der AN ist seit dem 02.03.2023 mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen mit dem Los 2 im PfA 8.2 beauftragt. Dieses beinhaltet u.a. die Maßnahme 055_A_CEF_W Neuaufforstungen mit strukturreichen Waldrändern - Holzmatte ( PfA 8.2). Die Umsetzung der Maßnahme findet auf den Flurstücken 5133, 5134 und 5135 Gemarkung Tiengen statt. Im Bereich der Aufforstungsfläche ist in einem Pflanzverband von 1,2 x 2,5 m zu pflanzen. Im Vertrags-LV wurde zum Schutz der Jungpflanzen vor Verbiss- und Fegeschäden unter Pos 02.02.0340 ein Wildschutzzaun von 600m Länge vorgesehen. Zwischenzeitlich ist es im benachbarten PfA 8.3 und Pfa 8.4 zu Protesten gegenüber den installierten Wildschutzzäunen an Kompensationsmaßnahmen gekommen, welche durch Landwirte und Jägerei initialisiert wurden. Durch die Zäune wird der Wildwechsel gestört und somit die Jagd beeinträchtigt, da ganze Jagdreviere in kleinere Gebiete gestückelt werden. Auf Grund der ähnlichen Situation im PfA 8.2 ist auch hier mit Protest seitens der Landwirte und Jäger zu rechnen. Dies war zum Planungszeitpunkt nicht zu erwarten und konnte vorab in den Ausschreibungsunterlagen nicht berücksichtigt werden. Gegenstand der Leistungsänderung des Los 2 im PfA 8.2 sind die zusätzlichen Leistungspositionen zur Lieferung und Montage von Baumschutzhüllen als Einzelverbissschutz zur Maßnahme 055_A_CEF_W auf den genannten Flurstücken. Um den Wildschutzzaun von 600m Länge zu ersetzen, werden für die Forstpflanzen 3472 Stück Baumschutzhüllen benötigt. Die 457 Stück Saumpflanzen werden ebenfalls mit in der Höhe variablen Baumschutzhüllen versehen. Für den Einzelverbissschutz sprechen folgende Gründe: -Geringere Gesamtkosten: - Keine Wartungs- und Reparaturkosten: Die umlaufenden Zäune bedürfen hohen Pflegekosten und -aufwänden, da sie sehr anfällig für Beschädigungen beispielsweise durch herunterfallende Äste sind. Die Erfahrung zeigt außerdem Beschädigungen der Zäune (und Pflanzen) durch Rehe. Bestehen solche Beschädigungen bereits, sind die Pflanzen auch dem Verbiss durch Kleintiere wie Hasen ausgesetzt (Vergleich PfA 8.3/8.4) und müssen ggf. erneut vom AN angepflanzt werden. - Kein Rückbau und Entsorgung: Die Einzelverbisschutzhüllen sind biologisch abbaubar und müssen daher nicht zurückgebaut werden. Auch eine aufwändige und kostspielige Entsorgung nach der vorgesehenen Nutzungszeit entfällt. Ferner müssen keine Metall- oder Kunststoffreste aus alten oder beschädigten Zäunen aus der Natur entfernt werden. - Bessere und schnellere Umsetzbarkeit - Zeitvorteil: Die aktuelle, milde Witterung fördert das Wachstum und Entwicklung des Knospenansatzes der Pflanzen, welche eine attraktive Nahrungsquelle für Wild und andere Arten darstellen. Daher ist die Montage der Baumwuchshüllen als zeitkritisch zu betrachten, um massive Wildschäden und möglichen kompletten Pflanzenverlust zu vermeiden. Jede weitere Verzögerung der Montage der Baumwuchshüllen erhöht die o.g. Risiken durch Verbissschäden. - Akzeptanz bei Landwirten und Jägern: Bei dem Einzelverbissschutz werden keine weiteren Proteste durch Landwirte und Jäger erwartet, da der Einzelverbissschutz den Wildwechsel nicht beeinflusst.

Text

LÄA 004 - Der AN ist seit dem 02.03.2023 mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen mit dem Los 2 im PfA 8.2 beauftragt. Dieses beinhaltet u.a. die Maßnahme 055_A_CEF_W Neuaufforstungen mit strukturreichen Waldrändern - Holzmatte ( PfA 8.2). Die Umsetzung der Maßnahme findet auf den Flurstücken 5133, 5134 und 5135 Gemarkung Tiengen statt. Im Bereich der Aufforstungsfläche ist in einem Pflanzverband von 1,2 x 2,5 m zu pflanzen. Im Vertrags-LV wurde zum Schutz der Jungpflanzen vor Verbiss- und Fegeschäden unter Pos 02.02.0340 ein Wildschutzzaun von 600m Länge vorgesehen. Zwischenzeitlich ist es im benachbarten PfA 8.3 und Pfa 8.4 zu Protesten gegenüber den installierten Wildschutzzäunen an Kompensationsmaßnahmen gekommen, welche durch Landwirte und Jägerei initialisiert wurden. Durch die Zäune wird der Wildwechsel gestört und somit die Jagd beeinträchtigt, da ganze Jagdreviere in kleinere Gebiete gestückelt werden. Auf Grund der ähnlichen Situation im PfA 8.2 ist auch hier mit Protest seitens der Landwirte und Jäger zu rechnen. Dies war zum Planungszeitpunkt nicht zu erwarten und konnte vorab in den Ausschreibungsunterlagen nicht berücksichtigt werden.
Gegenstand der Leistungsänderung des Los 2 im PfA 8.2 sind die zusätzlichen Leistungspositionen zur Lieferung und Montage von Baumschutzhüllen als Einzelverbissschutz zur Maßnahme 055_A_CEF_W auf den genannten Flurstücken. Um den Wildschutzzaun von 600m Länge zu ersetzen, werden für die Forstpflanzen 3472 Stück Baumschutzhüllen benötigt. Die 457 Stück Saumpflanzen werden ebenfalls mit in der Höhe variablen Baumschutzhüllen versehen.
Für den Einzelverbissschutz sprechen folgende Gründe:
-Geringere Gesamtkosten:
- Keine Wartungs- und Reparaturkosten: Die umlaufenden Zäune bedürfen hohen Pflegekosten und -aufwänden, da sie sehr anfällig für Beschädigungen beispielsweise durch herunterfallende Äste sind. Die Erfahrung zeigt außerdem Beschädigungen der Zäune (und Pflanzen) durch Rehe. Bestehen solche Beschädigungen bereits, sind die Pflanzen auch dem Verbiss durch Kleintiere wie Hasen ausgesetzt (Vergleich PfA 8.3/8.4) und müssen ggf. erneut vom AN angepflanzt werden.
- Kein Rückbau und Entsorgung: Die Einzelverbisschutzhüllen sind biologisch abbaubar und müssen daher nicht zurückgebaut werden. Auch eine aufwändige und kostspielige Entsorgung nach der vorgesehenen Nutzungszeit entfällt. Ferner müssen keine Metall- oder Kunststoffreste aus alten oder beschädigten Zäunen aus der Natur entfernt werden.
- Bessere und schnellere Umsetzbarkeit
- Zeitvorteil: Die aktuelle, milde Witterung fördert das Wachstum und Entwicklung des Knospenansatzes der Pflanzen, welche eine attraktive Nahrungsquelle für Wild und andere Arten darstellen. Daher ist die Montage der Baumwuchshüllen als zeitkritisch zu betrachten, um massive Wildschäden und möglichen kompletten Pflanzenverlust zu vermeiden. Jede weitere Verzögerung der Montage der Baumwuchshüllen erhöht die o.g. Risiken durch Verbissschäden.
- Akzeptanz bei Landwirten und Jägern: Bei dem Einzelverbissschutz werden keine weiteren Proteste durch Landwirte und Jäger erwartet, da der Einzelverbissschutz den Wildwechsel nicht beeinflusst.

Quelle: OJS 2025/S 187-638650 (2025-09-26)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-11-11)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-11-11+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 07 Die Vergabe der Leistung an einen anderen AN als der bereits beauftrage ist nicht möglich, da die Habitate von dieser Firma noch in der Pflegezeit sind. Es hat noch keine offizielle Abnahme nach VOB stattgefunden und die Firma befindet sich noch in der Vertragserfüllung. Würde ein Dritter Arbeiten auf den Flächen verrichten, könnten etwaige Schäden auf den Flächen nicht mehr eindeutig zugeordnet werden. Ein Auftragnehmerwechsel würde zu erheblichen Mehrkosten führen, da der neue Auftragnehmer zunächst Einarbeitungsaufwand hat und projektspezifisches Wissen erst aufbauen muss. Dies bedeutet zusätzlichen Personal und Zeitaufwand, der sich in höheren Kosten niederschlägt. Zudem entfallen Synergieeffekte, etwa durch die parallele Bearbeitung mehrerer Lose, wodurch Leistungen nicht mehr gebündelt und entsprechend teurer erbracht werden müssen. Durch den Wechsel entstehen außerdem Bauverzögerungen und Unterbrechungen, die zu verlängerten Bauzeiten und daraus resultierenden Mehrkosten.

Hauptgrund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Neuer Wert
Text:

LÄA 07 Gegenstand der vorliegenden Leistungsänderungsanzeige 07 Überstiegshilfen aus Jute anbringen ist die nachträgliche Installation von Jutestreifen an den Reptilienschutzzäune der Habitate für Mauer- und Zauneidechsen im PfA 8.1. Nach Fertigstellung der Habitate wurde durch die UBÜ festgestellt, dass vor Installation der Zäune schon Tiere in das Habitat eingewandert sind. Die Funktionsfähigkeit der neu angelegten Habitate kann erst nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sichergestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen sich daher keine Reptilien dauerhaft in den Habitaten aufhalten, da während der Pflegearbeiten Störungen oder Gefährdungen für die Tiere nicht ausgeschlossen werden können. Um den Reptilien das sichere Verlassen der Habitate zu ermöglichen und so eine Gefährdung auszuschließen, ist es notwendig, an den bestehenden Reptilienschutzzäunen Jutestreifen anzubringen. Diese Maßnahme ermöglicht den Eidechsen das Überklettern der ansonsten funktionsbedingt undurchlässigen Zäune.

Quelle: OJS 2025/S 218-748302 (2025-11-11)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-12-02)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-12-02+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

LÄA 05 Bei der Durchführung der Baumaßnahme wurde durch den AN sowie der umweltfachlichen Bauüberwachung festgestellt, dass an drei Standorten der Überwinterungsraum der 2023 erstellten Reptilienhabitate nicht frostsicher sind, da Wasser eingedrungen ist, dass nicht schnell genug versickern konnte. Die Habitate können daher ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Es handelt sich dabei um Reptilienhabitate in den Bereichen Riegel Stockfeld, Glottermatte und Fuchsmatte. Auf der Fläche Stockfeld wurden darüber hinaus 3 Mauereidechsen nachgewiesen. Hier liegt der Tatbestand von "Gefahr im Verzug" vor, da die vorhandenen Tiere bei Überwinterung ertrinken könnten (Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG). Die bestehenden Habitate müssen deshalb so schnell wie möglich umkonstruiert werden, indem die Grube mit Sand verfüllt und neue frostsichere oberirdische Habitate an der gleichen Stelle erstellt werden.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Neuer Wert
Text:

LÄA 05 Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im StA 8A beauftragt. Das Los 6 setzt sich aus mehreren Artenschutzmaßnahmen zusammen. Eine dieser Maßnahmen ist die MArt 35 (CEF) mit der Herstellung der Anlagen von Steinriegel, Totholzhaufen und Sandlinsen für Reptilien. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für Reptilien. Die Herstellung von Reptilienhabitaten ist in der Baubeschreibung zum Hauptvertrag Pkt. 0.6.1.5.4. und unter der Positionsgruppe 05.04. im Leistungsverzeichnisse vertraglich geregelt. Die Anlage der Habitate erfordern einen Bodeneingriff in > 30 cm Tiefe. Mit der Leistungsänderungsanzeige 05 werden vom AN zusätzliche Leistungen zur Herstellung frostsicherer oberirdischer Reptilienhabitate aufgrund der Überflutung des Überwinterungsraums unter Geländeoberkante (GOK) angezeigt.

Quelle: OJS 2025/S 233-802616 (2025-12-02)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-03-12)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2026-03-12+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

MKA 04 A8.2 Bei dem mit der Firma SRT Gartenbau GmbH geschlossenen Vertrag handelt es sich um einen Werkvertrag über dieUmsetzung von vorgezogenen Umweltmaßnahmen. Der Auftragnehmer schuldet dabei als werkvertraglichen Erfolg eine Maßnahme die als Ausgleichsfläche nach Vorschriften der Behörden umgesetzt wurde und als solche abgenommen werden kann. Der Vertrag beinhaltet die Aufwertung künftiger Waldrandbereiche, dafür wurden Heister eingesetzt und gepflegt. Die Umpflanzung in einen anderen Teilbereich des Flurstücks aufgrund von nicht vorhersehbarer Nässe und die damit verbundenen nötigen Fällungen ändern nichts an der Identität des ausgeschriebenen und beauftragten Vertrages. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt somit unverändert, die Voraussetzungen für einen Nachtrag aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände nach Fallgruppe 3 sind somit erfüllt.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Neuer Wert
Text:

MKA 04 A8.2 Der AN ist seit dem 02.03.2023 mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen mit dem Los 2 im PfA 8.2 beauftragt. Dieses beinhaltet u.a. die Maßnahme 077_CEF - Vorgezogene Aufwertung künftiger Waldrandbereiche ( PfA 8.2). Die Umsetzung der Maßnahme findet auf den Flurstücken 3650-3652 Gemarkung Tiengen statt. Die hier vorliegende Leistungsänderung zum Hauptvertrag liegt beinhaltet Baumfällungen, die zum werkvertraglich geschuldeten Erfolg dienen. Die Maßnahme wurde vom AN ordnungsgemäß umgesetzt. Im Zuge der im LV vorgesehenen Pflegemaßnahmen wurde festgestellt, dass die Fläche auf der Heister eingepflanzt wurden zu Vernässung neigt, wodurch die Pflanzen teilweise eingegangen sind. Es wurde entscheiden, die Pflanzen nicht nur zu ersetzen, sondern neue Heister in einem anderen Teilbereich der Flurstücke einzupflanzen, der nicht zu Vernässung neigt. Auf diesem Teilbereich stehen Fichten, die vor dem Einsetzen der neuen Pflanzen gefällt werden müssen. Die Fällung dieser Bäume ist nicht Bestandteil des HV und wurde vom AN als Leistungsänderung angezeigt.

Quelle: OJS 2026/S 051-174475 (2026-03-12)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-03-18)
Auftragsvergabe
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0 EUR 💰

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2026-03-18+01:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

MKA 04 A 8.1 Gem. Hauptvertrag LV Pos. 02.01.0020 ist durch den AN sämtliches Material für das Einbringen von 5 Baumkronen zu stellen. Die Totholzstämme sind gem. LV ins Wasser zu legen und zu befestigen. Die Leistung gem. Hauptvertrag wurde im Jahr 2023 erbracht. Im Jahr 2024 wurde durch die umweltfachliche Bauüberwachung (uBü) ein Absacken des Totholzhaufens beobachtet. Seitens der uBÜ wurden keine bauseitigen Mängel bei der Herstellung angezeigt. Gemäß Stellungnahme der BÜW ist das Absinken des Totholzhaufens darauf zurückzuführen, dass das Holz durch allmähliche Wassersättigung und damit verbundener Gewichtszunahme in den weichen Gewässerboden eingesunken ist. Vor und während der Herstellung der Totholzinsel, war nicht erkennbar, wie dick die obere weiche Sedimentschicht in diesem Bereich des Teninger Sees ist. Um die Habitatsstrutktur für die Brutvögel zu erhalten, ist eine Aufstockung der Totholzinsel mit weiterem Material erforderlich. Hierfür können Baumstämme und Baumkronen aus dem direkten Bereich des Sees verwendet werden, die in der Fäll- und Rückschnittsperiode 2024/25 angefallen sind und vom Pächter zur Verfügung gestellt werden. Die angebotene Leistung beinhaltet somit das zusätzliche Einbringen von AG-seitig gestelltem Material zur Wiederherstellung der Bruthabitate und fachgerechten Umsetzung der Maßnahme Mart 22 (CEF) gemäß LBP. Die fertiggestellten Maßnahmen im Los 5 werden nach VOB/B gesamthaft als Bauwerk vom AG abgenommen. Die mit der LÄA angezeigte zusätzliche Leistung dient der Sicherstellung der dauerhaften Funktionstüchtigkeit der Totholzhabitate. Der AN steht unter einer Gewährleistungspflicht zur Funktionstüchtigkeit der neu errichteten Habitate, in deren Frist auftretende Mängel bei der Herstellung durch den AN zu beseitigen sind. Würde ein zweiter Anbieter Teile der Leistung übernehmen, so können bei ggf. auftretenden bauseitigen Mängeln Regressansprüche u. U. nicht klar an einen AN adressiert werden, da die Leistungen technisch nicht gegeneinander abgegrenzt werden können.

Hauptgrund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Neuer Wert
Text:

MKA 04 A 8.1 Der AN ist mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen im PfA 8.1 im Streckenabschnitt 8A mit den Losen 3 bis 6 beauftragt. Das Los 5 beinhaltet Gewässermaßnahmen, unter anderem die MArt 22 (CEF) - Anlage naturnaher Uferbereiche. Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Herstellung von Ersatzlebensräumen für die entsprechenden Arten. Gegenstand der vorliegenden Leistungsänderungsanzeige LÄA 02 im Los 5 des PfA 8.1 sind zusätzliche Leistungen für das Einbringen von Totholz / Baumkronen in den Teninger See auf der Maßnahmenfläche Flurstück 1563 Gemarkung Teningen zur fachgerechten Herstellung von Bruthabitaten für Wasservögel.

Quelle: OJS 2026/S 055-192724 (2026-03-18)