Auftragsgegenstand ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines automatisierten Teststandes, der die Untersuchung von Umschaltbaren Brennstoffzellen- und Elektrolysesysteme ermöglicht.
Für das Projekt HyReflexS beabsichtigt die HSU die Beschaffung und den Betrieb eines Testsandes, um eine Sektorenkopplung (Strom und Gas) mit Hilfe von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren auf Wasserstoffbasis zu untersuchen.
Für die Beschaffung des Teststandes steht der HSU ein Budget von maximal EUR 857.475,96 (netto) zur Verfügung. Die HSU behält sich vor, das Angebot auszuschließen, wenn der Angebotspreis diese Kostenobergrenze übersteigt. Die HSU behält sich außerdem vor, Angebote die eine Lieferfrist von mehr als 12 Monate ab Zuschlagserteilung vorsehen, vom Verfahren auszuschließen. Den Teststand für ein umschaltbares Brennstoff- und Elektrolysesystem muss der Auftragnehmer liefern, installieren und in Betrieb nehmen. Ferner werden dem Auftragnehmer Wartungs- und Schulungsleistungen übertragen.
Einzelheiten ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2022-05-16.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2022-04-04.
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel:
“Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines Teststandes für ein umschaltbares Brennstoffzellen- und Elektrolysesystem
NI158”
Produkte/Dienstleistungen: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen📦
Kurze Beschreibung:
“Auftragsgegenstand ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines automatisierten Teststandes, der die Untersuchung von Umschaltbaren...”
Kurze Beschreibung
Auftragsgegenstand ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines automatisierten Teststandes, der die Untersuchung von Umschaltbaren Brennstoffzellen- und Elektrolysesysteme ermöglicht.
Für das Projekt HyReflexS beabsichtigt die HSU die Beschaffung und den Betrieb eines Testsandes, um eine Sektorenkopplung (Strom und Gas) mit Hilfe von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren auf Wasserstoffbasis zu untersuchen.
Für die Beschaffung des Teststandes steht der HSU ein Budget von maximal EUR 857.475,96 (netto) zur Verfügung. Die HSU behält sich vor, das Angebot auszuschließen, wenn der Angebotspreis diese Kostenobergrenze übersteigt. Die HSU behält sich außerdem vor, Angebote die eine Lieferfrist von mehr als 12 Monate ab Zuschlagserteilung vorsehen, vom Verfahren auszuschließen. Den Teststand für ein umschaltbares Brennstoff- und Elektrolysesystem muss der Auftragnehmer liefern, installieren und in Betrieb nehmen. Ferner werden dem Auftragnehmer Wartungs- und Schulungsleistungen übertragen.
Einzelheiten ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.
Mehr anzeigen
Geschätzter Wert ohne MwSt: EUR 857475.96 💰
1️⃣
Ort der Leistung: Hamburg🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Siehe Verzeichnis der Empfängeranschriften
Beschreibung der Beschaffung:
“Auftragsgegenstand ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines automatisierten Teststandes, der die Untersuchung von Umschaltbaren...”
Beschreibung der Beschaffung
Auftragsgegenstand ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines automatisierten Teststandes, der die Untersuchung von Umschaltbaren Brennstoffzellen- und Elektrolysesysteme ermöglicht.
Für das Projekt HyReflexS beabsichtigt die HSU die Beschaffung und den Betrieb eines Testsandes, um eine Sektorenkopplung (Strom und Gas) mit Hilfe von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren auf Wasserstoffbasis zu untersuchen.
Für die Beschaffung des Teststandes steht der HSU ein Budget von maximal EUR 857.475,96 (netto) zur Verfügung. Die HSU behält sich vor, das Angebot auszuschließen, wenn der Angebotspreis diese Kostenobergrenze übersteigt. Die HSU behält sich außerdem vor, Angebote die eine Lieferfrist von mehr als 12 Monate ab Zuschlagserteilung vorsehen, vom Verfahren auszuschließen. Den Teststand für ein umschaltbares Brennstoff- und Elektrolysesystem muss der Auftragnehmer liefern, installieren und in Betrieb nehmen. Ferner werden dem Auftragnehmer Wartungs- und Schulungsleistungen übertragen.
Einzelheiten ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium, und alle Kriterien werden nur in den Auftragsunterlagen genannt
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 857475.96 💰
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Beschreibung
Dauer: 24
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):
a) Formlose, unterschriebene...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):
a) Formlose, unterschriebene Eigenerklärung, aus der hervorgeht, dass:
- keine Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123, 124 GWB vorliegen bzw. erfolgreiche
Selbstreinigungsmaßnahmen im Sinne von § 125 GWB durchgeführt worden sind,
- der Bieter in das einschlägige Berufsregister oder ein vergleichbares Register (Standeskammern etc.) des Herkunftslandes eingetragen ist sowie für seine Berufshaftpflichtversicherung, seine Krankenkasse(n) und seine Berufsgenossenschaft rückstandlos Beiträge entrichtet hat.
b) Bietergemeinschaften sollen zusätzlich eine Erklärung abgeben, aus der hervorgeht, dass kein Verstoß gegen Kartellrecht vorliegt (z.B. durch Angabe der Gründe, die zur Bildung der Bewerbergemeinschaft geführt haben) und dass keine unzulässigen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen getroffen wurden.
Der Auftraggeber behält sich vor, Unterlagen im Rahmen des § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Hierauf besteht kein Rechtsanspruch.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):
a) Angaben der Gesamtumsätze der...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):
a) Angaben der Gesamtumsätze der letzten bis zu 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre sowie die Angabe der Umsätze der letzten 3 Geschäftsjahre mit Leistungen, die mit dem vorliegenden Auftragsgegenstand (Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines Teststandes für ein umschaltbares Brennstoffzellen- und Elektrolysesystem) vergleichbar sind; b) Nachweis einer entsprechenden Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung in geeigneter Höhe.
Der Auftraggeber behält sich vor, Unterlagen im Rahmen des § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Hierauf besteht kein Rechtsanspruch.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):
a) Vorlage von Referenzen über...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):
a) Vorlage von Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die mit der zu vergebenden Leistung (Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines Teststandes für ein umschaltbares Brennstoffzellen- und Elektrolysesystem) vergleichbar sind, in Form einer Liste der in den letzten höchstens 3 Jahren erbrachten wesentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, mit Angabe des Werts, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunkts sowie des öffentlichen oder privaten Empfängers;
b) Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems.
Der Auftraggeber behält sich vor, Unterlagen im Rahmen des § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Hierauf besteht kein Rechtsanspruch.
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2022-05-16
13:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2022-06-27 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2022-05-16
13:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren): entfällt
“1) Die Angebote sind elektronisch in Textform (§ 126b BGB) über das in Ziffer I.3) genannte Vergabeportal einzureichen. Nähere Informationen stehen auf der...”
1) Die Angebote sind elektronisch in Textform (§ 126b BGB) über das in Ziffer I.3) genannte Vergabeportal einzureichen. Nähere Informationen stehen auf der Startseite des in Ziffer I.3) genannten Vergabeportals zur Verfügung.
2) Die gesamte Kommunikation zwischen Auftraggeber und Bietern (auch Rückfragen zum Angebot) findet ausschließlich über das in Ziffer I.3) genannte Vergabeportal statt. Der Auftraggeber wird alle Fragen und Antworten auf dem in Ziffer I.3) genannten Vergabeportal anonymisiert zur Verfügung stellen.
3) Die Bildung von Bietergemeinschaften (BG) ist nur bis zur Abgabe des Angebots möglich. Die Angaben zur Zusammensetzung der BG sind grundsätzlich bindend. Ein Austausch einzelner Mitglieder der BG vor Auftragsvergabe bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Die Abgabe von Angeboten durch BG ist nur bei gesamtschuldnerischer Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter möglich. Hierzu ist eine von allen Mitgliedern unterschriebene Vollmachtmittels einer Bietergemeinschaftserklärung vorzulegen. Außerdem haben sämtliche Mitglieder der BG namentlich mit Anschrift einen bevollmächtigten Vertreter für das Vergabeverfahren sowie den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu bezeichnen. Die Auftraggeber behalten sich ausdrücklich vor, diese Angaben nachzufordern. Bei der Eignungsprüfung wird die BG als Ganzes beurteilt.
4) Mehrfachbewerbungen, als Einzelbieter sowie als Mitglied einer/mehrerer BG, sind nicht zulässig. Soweit mehrere Unternehmen im Rahmen der Vergabe miteinander kooperieren (z. B. über ein gemeinsames
Tochterunternehmen, als Nachunternehmer oder im Rahmen einer BG), behält sich der Auftraggeber vor, Nachweise dafür zu fordern, dass die Kooperation als Ganzes sowie die Teilnahme der einzelnen Unternehmen an der Kooperation zulässig ist, insbesondere keine unzulässige wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen wurde. Für jeden Teilnehmer der Kooperation wäre dann zu begründen, inwieweit sein Entschluss zur Teilnahme an der Kooperation eine im Rahmen von zweckmäßigen und kaufmännisch vernünftigen Handelns liegende Entscheidung ist, z. B. weil der jeweilige Teilnehmer zur Zeit der Bildung der Kooperation überhaupt nicht oder jedenfalls zu dieser Zeit nicht über die erforderliche Kapazität zur Durchführung des hier ausgeschriebenen Auftrages verfügt oder aus anderen Gründen erst die Kooperation den jeweiligen Teilnehmer in die Lage versetzt, ein erfolgversprechendes Angebot abzugeben.
5) Auf die Möglichkeit der Eignungsleihe nach § 47 VgV wird hingewiesen. Für den Fall, dass ein Bieter einzelne Unternehmen als Nachunternehmer einsetzen möchte, wird auf die Möglichkeit der Eignungsleihe und die in § 47 VgV genannten Voraussetzungen hingewiesen. Wenn und soweit sich der Bieter auf die Eignung des Nachunternehmers beruft, ist mit dem Angebot insbesondere eine Verpflichtungserklärung des Nachunternehmers einzureichen, dass dieser seine Ressourcen und Kapazitäten dem Bewerber im Auftragsfall zur Verfügung stellt.
6) Bieter sollen die auf der in Ziffer I.3) genannten Website hinterlegten Vordrucke verwenden. Der
Auftraggeber behält sich vor, Unterlagen im Rahmen des § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Hierauf besteht kein Rechtsanspruch.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemomblerstraße 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2289499-0📞
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de📧
Fax: +49 2289499-163 📠 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§ 160 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Zur...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§ 160 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Zur Wahrung der Fristen wird auf die §§ 160 ff. GWB verwiesen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der Nachprüfungsantrag gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen ist. Vergabeverstöße sind nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB vor Einreichen des
Nachprüfungsantrags innerhalb von 10 Kalendertagen, nachdem der Bieter den Verstoß erkannt hat, beim Auftraggeber zu rügen. Vergabeverstöße, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist bei dem Auftraggeber zu rügen.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2022/S 070-183351 (2022-04-04)
Ergänzende Angaben (2022-05-12)
Ergänzende Informationen Referenz der ursprünglichen Mitteilung
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2022/S 070-183351
Änderungen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV 2.2
Ort des zu ändernden Textes: Fristverlängerung
Alter Wert
Text: 16.05.2022; 13:00 Uhr
Neuer Wert
Text: 13.06.2022; 13:00 Uhr
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV 2.7
Ort des zu ändernden Textes: Fristverlängerung
Alter Wert
Text: 16.05.2022; 13:00 Uhr
Neuer Wert
Text: 13.06.2022; 13:00 Uhr
Quelle: OJS 2022/S 095-262295 (2022-05-12)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2022-07-15) Objekt Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Auftragsgegenstand ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines automatisierten Teststandes, der die Untersuchung von Umschaltbaren...”
Beschreibung der Beschaffung
Auftragsgegenstand ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines automatisierten Teststandes, der die Untersuchung von Umschaltbaren Brennstoffzellen- und Elektrolysesysteme ermöglicht. Für das Projekt HyReflexS beabsichtigt die HSU die Beschaffung und den Betrieb eines Testsandes, um eine Sektorenkopplung (Strom und Gas) mit Hilfe von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren auf Wasserstoffbasis zu untersuchen. Für die Beschaffung des Teststandes steht der HSU ein Budget von maximal EUR 857.475,96 (netto) zur Verfügung. Die HSU behält sich vor, das Angebot auszuschließen, wenn der Angebotspreis diese Kostenobergrenze übersteigt. Die HSU behält sich außerdem vor, Angebote die eine Lieferfrist von mehr als 12 Monate ab Zuschlagserteilung vorsehen, vom Verfahren auszuschließen. Den Teststand für ein umschaltbares Brennstoff- und Elektrolysesystem muss der Auftragnehmer liefern, installieren und in Betrieb nehmen. Ferner werden dem Auftragnehmer Wartungs- und Schulungsleistungen übertragen. Einzelheiten ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.