Neubau RBF Aachen Keilbusch - Bautechnik
Wasserverband Eifel-Rur - Zentrale Vergabe -
siehe Anlage Baubeschreibung
DeadlineDie Frist für den Eingang der Angebote war 2022-02-08. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2022-01-04.
Wer? Wie?- • Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen › Straßenbauarbeiten
- • Bauarbeiten für Wasserstraßen › Kanalbauarbeiten
Geschichte der Beschaffung
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 2022-01-04 | Auftragsbekanntmachung |
Auftragsbekanntmachung (2022-01-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Kanalbauarbeiten
Referenznummer: WVER/ZVS.2.23-0010285650
Kurze Beschreibung:
“siehe Anlage Baubeschreibung”
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Kanalbauarbeiten 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Straßenbauarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Düren 🏙️
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Wasserverband Eifel-Rur - Zentrale Vergabe -
Postanschrift: Eisenbahnstraße 5
Postleitzahl: 52353
Postort: Düren
Kontakt
Internetadresse: https://wver.de/online-vergabe/ 🌏
E-Mail: zentralevergabe@wver.de 📧
Fax: +49 2421494-991509 📠
URL der Dokumente: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YRRYS15/documents 🌏
URL der Teilnahme: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YRRYS15 🌏
Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-01-04 📅
Einreichungsfrist: 2022-02-08 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-01-07 📅
Datum des Beginns: 2022-05-15 📅
Datum des Endes: 2023-04-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 005-005503
ABl. S-Ausgabe: 5
Zusätzliche Informationen
“Es werden nur Angebote von Bietern zugelassen, deren mittlerer Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens das 1,8 fache des angebotenen...”
Mehr anzeigen
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Baufeldräumung 26.500,00 qm”
“Schwarzdeckenaufbruch 1.400,00 qm”
“Grabenaushub 13.500,00 cbm”
“Baugrubenaushub 1.950,00 cbm”
“Grabenverbau 6.300,00 qm”
“Wasserhaltung 800,00 lfdm”
“Stb.- Kreisprofile DN 1200 verlegen 23,00 m”
“Stb.- Kastenprofile 2000 x 1000 verlegen 975,00 m”
“Gußrohre DN 800 verlegen 250,00 m”
“HDPE- Rohr DA 180 verlegen 620,00 m”
“Mikrotunneling DN 1200 71,00 m”
“Mikrotunneling DN 250 71,00 m”
“Erdbau Bodenfilter 5.300,00 cbm”
“PEHD- Folie verlegen 4.100,00 qm”
“Drainagerohre DN 150-250 870,00 m”
“Filtersubstrat 2.250,00 cbm”
“Filterkies 795,00 cbm”
“Stahlbetonbau 380,00 cbm”
“Bituminöser Trag- und Deckschichten 2000 qm”
“Wegebau 4000 qm”
“Zaunbau 360 m”
Zusätzliche Informationen:
“Es werden nur Angebote von Bietern zugelassen, deren mittlerer Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens das 1,8 fache des angebotenen...”
Mehr anzeigen
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“RBF/RÜB Aachen - Verlautenheide Verlautenheidener Straße, L 23 52080 Aachen”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.”
“Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle durch Vorlage...”
Mehr anzeigen
“Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 LD "Eigenerklärung zur Eignung"...”
Mehr anzeigen
“Die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers muss die ordnungsgemäße Erbringung der Leistung garantieren können.”
“Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation e.V....”
Mehr anzeigen
“Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation...”
Mehr anzeigen
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
“Folgender Nachweis / Erklärung sind von allen Bewerbern (auch von präqualifizierten Unternehmen) mit dem Angebot vorzulegen:”
“- gültige Betriebshaftpflichtversicherung* mit einer Deckungssumme von mind. 3 Mio. EUR. Diese Anforderungen sind Mindeststandards. Sollten diese zum...”
Mehr anzeigen
“*Der Nachweis / die Erklärung sollte nicht älter als ein Jahr sein”
“- Referenznachweis mit der Angabe vergleichbarer Leistungen der letzten 5 Jahre mit Angabe des Ansprechpartners; Art der ausgeführten Leistung;...”
Mehr anzeigen
“- 124 Eigenerklärung zur Eignung”
“Güteschutz Kanal (RAL-Gütezeichen 961)”
“- AK 3 (Nennweiten <= DN 250, offene Bauweise, bis Tiefenlage von 3 m)”
“- AK 2 (Nennweiten <= DN 1.200, offene Bauweise, bis Tiefenlage von 5 m)”
“- AK 1 (Nennweiten > DN 1.200, offene Bauweise, bis Tiefenlage > 5 m)”
“sonstige:”
“- Beurteilungsgruppe VM = Grabenloser unbemannter Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen mit steuerbaren Verfahren im Mikrotunnelbau mit Schnecken- und...”
Mehr anzeigen
“- Beurteilungsgruppe I = Inspektion von Abwasserleitungen und -kanälen aller Werkstoffe und Nennweiten mit den dazugehörigen Bauwerken.”
“- Beurteilungsgruppe R = Reinigung von Abwasserleitungen und -kanälen aller Werkstoffe und Nennweiten mit den dazugehörigen Bauwerken.”
“- Beurteilungsgruppe D = Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und -kanälen aller Werkstoffe und Nennweiten mit den dazugehörigen Bauwerken.”
“Der Auftraggeber behält sich die Vorlage folgender Nachweise und Erklärungen vor:”
“- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer**”
“- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse*,**, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist”
“- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes*,** bzw. Bescheinigung in Steuersachen+,**, falls das”
“Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt”
“- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz*,**”
“- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft*,** des zuständigen Versicherungsträgers*,** mit Angabe der Lohnsummen”
“*Die Nachweise / Erklärungen sollten nicht älter als ein Jahr sein”
“** Bewerbern, die in der Liste des Vereins für Präqualifikation für Bauunternehmen e. V. eingetragen sind, werden gebeten gemäß § 6b EU Abs. 1 VOB/A die...”
Mehr anzeigen
Mindeststandards:
“Es werden nur Angebote von Bietern zugelassen, deren mittlerer Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens das 1,8 fache des angebotenen...”
Mehr anzeigen
“Fachkundenachweis MVAS-99”
“(Richtlinie zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum).”
“Der Nachweis darf zum Beginn der Ausführung der Leistung (15.05.2022) nicht älter als 5 Jahre ab Ausstellungsdatum sein.”
“Sollte der Nachweis während der Vertragslaufzeit die Frist von 5 Jahren ab Ausstellungsdatum überschreiten, so ist dem AG unaufgefordert der Nachweis der...”
Mehr anzeigen
“Sollte dieser zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht vom Bieter zu erfüllen sein, ist dem Angebot die schriftliche Terminbestätigung über die Teilnahme an...”
Mehr anzeigen
“Ohne diesen Nachweis dürfen die Arbeiten nicht ausgeführt werden! .”
Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Ab einem Auftragswert von 25.000 EUR (netto) wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Auszüge aus dem...”
Mehr anzeigen
“Gemäß der VOB/B und den zusätzlichen Vertragsbedingungen.”
Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2022-05-02 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2022-02-08 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:00
Ort des Eröffnungstermins: Die Angebote sind ausschließlich elektronisch über die Angebotsfunktion des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen einzureichen.
Zusätzliche Informationen:
“Die Angebotsöffnung erfolgt gemäß § 14 (EU) VOB/A ohne Beteiligung von Bietern und ihren Bevollmächtigten.”
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Herr Giron
Dokumente URL: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YRRYS15/documents 🌏
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beim Wasserverband Eifel-Rur die im Tariftreue- und Vergabegesetz NRW festgelegten Grundsätze Anwendung...”
Mehr anzeigen
“1.) der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in § 2 Absatz 1 bis 4 TVgG NRW genannten Vorgabeneinzuhalten. Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die...”
Mehr anzeigen
“2.) der öffentliche Auftraggeber hat das Recht zur Kontrolle und Prüfung der Einhaltung der in § 2 Absatz 1 bis 4TVgG NRW genannten Vorgaben.”
“3.) dem öffentlichen Auftraggeber wird ein vertragliches außerordentliches Kündigungsrecht sowie die Festsetzung einer Vertragsstrafe für den Fall der...”
Mehr anzeigen
“1. Die Unterlagen stehen ausschließlich als kostenloser Download unter https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/company/welcome.do zur...”
Mehr anzeigen
“2. Die gesamte Kommunikation zwischen der Zentralen Vergabe und den Bewerbern / Bietern - von der Bekanntmachung bis zur Zuschlagserteilung - erfolgt...”
Mehr anzeigen
“3. Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen zu beantragen!”
“4. Hinweis: Das Submissionsergebnis wird ausschließlich über die Vergabeplattform der Wirtschaftsregion Aachen zur Verfügung gestellt!”
“Bekanntmachungs-ID: CXQ1YRRYS15”
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln, Spruchkörper Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2 - 10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de 📧
Fax: +49 221147-2889 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Gem. § 160 Abs. 3 GWB ist ein Antrag auf ein Nachprüfungsverfahren unzulässig, soweit:”
“1.) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber...”
Mehr anzeigen
“2.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten...”
Mehr anzeigen
“Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,”
“3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur...”
Mehr anzeigen
“4.) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.”
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Wasserverband Eifel-Rur - Revision -
Postanschrift: Eisenbahnstraße 5
Postort: Düren
Postleitzahl: 52353
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2421494-1155 📞
E-Mail: nachpruefungsstelle@wver.de 📧
Fax: +49 2421494-1009 📠
Quelle: OJS 2022/S 005-005503 (2022-01-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Kanalbauarbeiten
Referenznummer: WVER/ZVS.2.23-0010285650
Kurze Beschreibung:
“siehe Anlage Baubeschreibung”
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Kanalbauarbeiten 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Straßenbauarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Düren 🏙️
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Wasserverband Eifel-Rur - Zentrale Vergabe -
Postanschrift: Eisenbahnstraße 5
Postleitzahl: 52353
Postort: Düren
Kontakt
Internetadresse: https://wver.de/online-vergabe/ 🌏
E-Mail: zentralevergabe@wver.de 📧
Fax: +49 2421494-991509 📠
URL der Dokumente: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YRRYS15/documents 🌏
URL der Teilnahme: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YRRYS15 🌏
Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-01-04 📅
Einreichungsfrist: 2022-02-08 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-01-07 📅
Datum des Beginns: 2022-05-15 📅
Datum des Endes: 2023-04-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 005-005503
ABl. S-Ausgabe: 5
Zusätzliche Informationen
“Es werden nur Angebote von Bietern zugelassen, deren mittlerer Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens das 1,8 fache des angebotenen...”
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Baufeldräumung 26.500,00 qm”
“Schwarzdeckenaufbruch 1.400,00 qm”
Mehr anzeigen (19)
“Grabenaushub 13.500,00 cbm”
“Baugrubenaushub 1.950,00 cbm”
“Grabenverbau 6.300,00 qm”
“Wasserhaltung 800,00 lfdm”
“Stb.- Kreisprofile DN 1200 verlegen 23,00 m”
“Stb.- Kastenprofile 2000 x 1000 verlegen 975,00 m”
“Gußrohre DN 800 verlegen 250,00 m”
“HDPE- Rohr DA 180 verlegen 620,00 m”
“Mikrotunneling DN 1200 71,00 m”
“Mikrotunneling DN 250 71,00 m”
“Erdbau Bodenfilter 5.300,00 cbm”
“PEHD- Folie verlegen 4.100,00 qm”
“Drainagerohre DN 150-250 870,00 m”
“Filtersubstrat 2.250,00 cbm”
“Filterkies 795,00 cbm”
“Stahlbetonbau 380,00 cbm”
“Bituminöser Trag- und Deckschichten 2000 qm”
“Wegebau 4000 qm”
“Zaunbau 360 m”
“Es werden nur Angebote von Bietern zugelassen, deren mittlerer Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens das 1,8 fache des angebotenen...”
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“RBF/RÜB Aachen - Verlautenheide Verlautenheidener Straße, L 23 52080 Aachen”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.”
“Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle durch Vorlage...”
Mehr anzeigen (4)
“Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 LD "Eigenerklärung zur Eignung"...”
“Die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers muss die ordnungsgemäße Erbringung der Leistung garantieren können.”
“Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation e.V....”
“Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation...”
“Folgender Nachweis / Erklärung sind von allen Bewerbern (auch von präqualifizierten Unternehmen) mit dem Angebot vorzulegen:”
“- gültige Betriebshaftpflichtversicherung* mit einer Deckungssumme von mind. 3 Mio. EUR. Diese Anforderungen sind Mindeststandards. Sollten diese zum...”
Mehr anzeigen (21)
“*Der Nachweis / die Erklärung sollte nicht älter als ein Jahr sein”
“- Referenznachweis mit der Angabe vergleichbarer Leistungen der letzten 5 Jahre mit Angabe des Ansprechpartners; Art der ausgeführten Leistung;...”
“- 124 Eigenerklärung zur Eignung”
“Güteschutz Kanal (RAL-Gütezeichen 961)”
“- AK 3 (Nennweiten <= DN 250, offene Bauweise, bis Tiefenlage von 3 m)”
“- AK 2 (Nennweiten <= DN 1.200, offene Bauweise, bis Tiefenlage von 5 m)”
“- AK 1 (Nennweiten > DN 1.200, offene Bauweise, bis Tiefenlage > 5 m)”
“sonstige:”
“- Beurteilungsgruppe VM = Grabenloser unbemannter Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen mit steuerbaren Verfahren im Mikrotunnelbau mit Schnecken- und...”
“- Beurteilungsgruppe I = Inspektion von Abwasserleitungen und -kanälen aller Werkstoffe und Nennweiten mit den dazugehörigen Bauwerken.”
“- Beurteilungsgruppe R = Reinigung von Abwasserleitungen und -kanälen aller Werkstoffe und Nennweiten mit den dazugehörigen Bauwerken.”
“- Beurteilungsgruppe D = Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und -kanälen aller Werkstoffe und Nennweiten mit den dazugehörigen Bauwerken.”
“Der Auftraggeber behält sich die Vorlage folgender Nachweise und Erklärungen vor:”
“- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer**”
“- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse*,**, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist”
“- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes*,** bzw. Bescheinigung in Steuersachen+,**, falls das”
“Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt”
“- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz*,**”
“- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft*,** des zuständigen Versicherungsträgers*,** mit Angabe der Lohnsummen”
“*Die Nachweise / Erklärungen sollten nicht älter als ein Jahr sein”
“** Bewerbern, die in der Liste des Vereins für Präqualifikation für Bauunternehmen e. V. eingetragen sind, werden gebeten gemäß § 6b EU Abs. 1 VOB/A die...”
“Es werden nur Angebote von Bietern zugelassen, deren mittlerer Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens das 1,8 fache des angebotenen...”
“Fachkundenachweis MVAS-99”
Mehr anzeigen (5)
“(Richtlinie zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum).”
“Der Nachweis darf zum Beginn der Ausführung der Leistung (15.05.2022) nicht älter als 5 Jahre ab Ausstellungsdatum sein.”
“Sollte der Nachweis während der Vertragslaufzeit die Frist von 5 Jahren ab Ausstellungsdatum überschreiten, so ist dem AG unaufgefordert der Nachweis der...”
“Sollte dieser zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht vom Bieter zu erfüllen sein, ist dem Angebot die schriftliche Terminbestätigung über die Teilnahme an...”
“Ohne diesen Nachweis dürfen die Arbeiten nicht ausgeführt werden! .”
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Ab einem Auftragswert von 25.000 EUR (netto) wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Auszüge aus dem...”
“Gemäß der VOB/B und den zusätzlichen Vertragsbedingungen.”
Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2022-05-02 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2022-02-08 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:00
Ort des Eröffnungstermins: Die Angebote sind ausschließlich elektronisch über die Angebotsfunktion des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen einzureichen.
Zusätzliche Informationen:
“Die Angebotsöffnung erfolgt gemäß § 14 (EU) VOB/A ohne Beteiligung von Bietern und ihren Bevollmächtigten.”
Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Herr Giron
Dokumente URL: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YRRYS15/documents 🌏
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beim Wasserverband Eifel-Rur die im Tariftreue- und Vergabegesetz NRW festgelegten Grundsätze Anwendung...”
“1.) der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in § 2 Absatz 1 bis 4 TVgG NRW genannten Vorgabeneinzuhalten. Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die...”
Mehr anzeigen (7)
“2.) der öffentliche Auftraggeber hat das Recht zur Kontrolle und Prüfung der Einhaltung der in § 2 Absatz 1 bis 4TVgG NRW genannten Vorgaben.”
“3.) dem öffentlichen Auftraggeber wird ein vertragliches außerordentliches Kündigungsrecht sowie die Festsetzung einer Vertragsstrafe für den Fall der...”
“1. Die Unterlagen stehen ausschließlich als kostenloser Download unter https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/company/welcome.do zur...”
“2. Die gesamte Kommunikation zwischen der Zentralen Vergabe und den Bewerbern / Bietern - von der Bekanntmachung bis zur Zuschlagserteilung - erfolgt...”
“3. Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen zu beantragen!”
“4. Hinweis: Das Submissionsergebnis wird ausschließlich über die Vergabeplattform der Wirtschaftsregion Aachen zur Verfügung gestellt!”
“Bekanntmachungs-ID: CXQ1YRRYS15”
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln, Spruchkörper Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2 - 10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de 📧
Fax: +49 221147-2889 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Gem. § 160 Abs. 3 GWB ist ein Antrag auf ein Nachprüfungsverfahren unzulässig, soweit:”
“1.) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber...”
Mehr anzeigen (4)
“2.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten...”
“Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,”
“3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur...”
“4.) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.”
Name: Wasserverband Eifel-Rur - Revision -
Postanschrift: Eisenbahnstraße 5
Postort: Düren
Postleitzahl: 52353
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2421494-1155 📞
E-Mail: nachpruefungsstelle@wver.de 📧
Fax: +49 2421494-1009 📠
Quelle: OJS 2022/S 005-005503 (2022-01-04)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
- Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)